装修工程质量保修合同书
装修保修协议书范本5篇
装修保修协议书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1装修保修协议书范本甲方（委托方）：（单位或个人名称）乙方（承接方）：（单位或个人名称）为了明确装修工程的保修责任及期限，保护双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商达成一致意见，就甲方委托乙方承接的装修工程的保修事宜，签订本协议。
一、保修内容1、装修工程质量标准及材料配置应符合国家相关标准，乙方应按照约定的设计方案和技术指导书进行施工，确保装修工程的质量。
2、保修期限为自工程竣工之日起十二个月，乙方承诺在该期间内负责工程中的各项问题的维护、保修。
3、保修范围包括但不限于：墙面开裂、涂料掉落、门窗开合不灵、水管渗漏、电器开关故障等与施工质量相关的问题。
二、保修责任1、在保修期限内，如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担免费修复责任。
2、在保修期限内，如因材料问题或其他非人为原因导致工程质量问题，乙方应协助甲方向材料供应商或其他责任方追究责任，并协助甲方协调解决问题。
3、在保修期限内，如因甲方过失导致工程质量问题，乙方有权要求甲方赔偿相关维修费用。
三、保修的约定1、甲、乙双方在签订本协议之日起应当遵守各自在协议中所承诺的义务和责任，如有任何矛盾或争议，双方应友好协商解决。
2、甲方保证提供合法的资金支持，乙方保证按时完成工程，并保证工程的质量。
3、在保修期限内，如发现工程质量问题，甲方应立即通知乙方，并提供必要的协助。
四、协议的解除1、在保修期限内，如双方一方未履行本协议规定的义务，经催告后仍未履行，则对方有权解除本协议。
2、因不可抗力导致工程无法正常进行，双方可协商解除本协议，但应书面通知对方，并协商处理已经发生的相关问题。
五、其他事项1、本协议未尽事宜，可由双方协商补充或修改，经双方签字盖章后生效。
2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）签章：日期：乙方（承接方）签章：日期：以上为装修保修协议书范本，甲、乙双方签署后生效，双方务必遵守协议中的约定，共同维护工程质量和双方的合法权益。
装饰装修工程质量保修书（共五则范文）
装饰装修工程质量保修书（共五则范文）第一篇：装饰装修工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括吊顶、墙面基层、石膏板隔墙、电气、地面地台工程等项目。
二、质量保修期1、保修期限约定如下：保修期为工程实际竣工日期后的12个月。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为伍仟元（大写）。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / / 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日第二篇：装饰装修工程质量保修书装饰装修工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程施工合同》，经协商一致，对签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围及内容，双方约定如下：2、质量保修期2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：对本工程的质量保修期约定为伍年。
房屋装修工程保修合同范文6篇
房屋装修工程保修合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房屋装修工程保修合同范文甲方（委托方）: ________________(以下简称甲方)联系地址：_________________________________电话：_____________________乙方（承接方）: ________________(以下简称乙方)联系地址：_________________________________电话：_____________________鉴于甲方有意对其房屋进行装修工程，现委托乙方承担相关的装修工程，并为此签订保修合同，按以下条款达成协议：一、装修工程内容1. 装修工程时间：自____________________起至____________________止；2. 装修工程范围：______________________________________________________；3. 装修工程预算及支付方式：______________________________。
二、装修工程保修期限1. 甲方对该装修工程享有保修期限为________________个月，自装修工程竣工验收之日起计算；2. 在保修期限内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方承担全部修复责任；3. 甲方超出保修期限后对装修工程出现的问题，乙方不承担任何责任。
三、装修工程责任1. 乙方应按照相关规范和甲方要求，按时保质保量完成装修工程；2. 乙方应确保装修工程的施工安全，做好防护和管理工作，避免事故发生；3. 乙方应对装修工程所使用的材料进行质量检验，确保符合国家标准。
四、装修工程维护1. 在装修工程保修期限内，乙方应免费提供维护服务，定期检查装修工程情况；2. 甲方应配合乙方工作人员进行维护工作，保持装修工程的良好状态；3. 甲方应妥善保管相关装修工程资料和材料，避免遗失或损坏。
五、装修工程验收1. 装修工程完成后，甲方应与乙方共同进行竣工验收，检查装修工程的质量和效果；2. 若甲方发现问题或质量不符合要求，乙方应立即进行整改，直至满足要求为止；3. 竣工验收合格后，双方签署验收证明，装修工程保修期开始计算。
房屋装修工程保修合同范本8篇
房屋装修工程保修合同范本8篇第1篇示例：房屋装修工程保修合同范本甲方（业主）：_________（身份证号：_________，联系电话：_________）乙方（装修公司）：_________鉴于甲乙双方为了保证双方的合法权益，特订立本合同，共同遵守并认真执行以下条款：一、工程概况1. 甲方要求乙方对位于_________的房屋进行装修工程，包括但不限于墙面装饰、地面铺设、水电改造等项目。
（具体工程要求详见附件一）2. 工程开始日期：_________，预计完工日期：_________3. 工程款：总金额_________元（具体工程款详见附件二）二、保修期限1. 本合同保修期限为工程竣工之日起____年。
2. 保修内容：在保修期限内，乙方对装修工程质量负责，如因乙方工艺不良或施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费修复。
三、工程质量保证1. 乙方承诺遵守国家相关建筑装修标准和规定，保证工程质量符合国家相关标准。
2. 工程竣工后，甲方有权要求乙方提供装修工程验收报告，并对工程质量进行检测。
四、维修和维护责任1. 建筑装修工程竣工后，甲方应按照相关维修和维护规定保护装修工程，不得私自改动，否则由甲方承担相应责任。
2. 在保修期限内，如因甲方原因对装修工程进行改动或损坏造成维修需要，维修费用由甲方承担。
五、合同解决方式1. 本合同如有争议，应协商解决。
协商不成时，双方一致同意向有关仲裁机构申请仲裁处理。
六、附则1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
附件一：装修工程具体要求附件二：工程款细目清单以上为【房屋装修工程保修合同范本】，请双方认真阅读并遵守执行。
愿合作愉快！第2篇示例：房屋装修工程保修合同范本甲方（委托方）：______________身份证号：______________鉴于甲方委托乙方承担甲方房屋的装修工程，并为了明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 乙方承接装修工程的房屋位于___________，具体地址为______________，总面积为______平方米。
装修保修协议书范本6篇
装修保修协议书范本6篇篇1装修保修协议书范本甲方：（施工方）联系地址：联系电话：身份证号码：乙方：（业主方）联系地址：联系电话：身份证号码：鉴于，甲方为乙方的住宅进行装修工程，为了明确双方责任，保证工程质量，特订立本保修协议书。
本协议书由甲乙双方自愿签订，具有合同法律效力。
一、保修期限1.1 装修工程竣工之日起，乙方享有装修保修期限为一年，即一年内如有任何装修质量问题，乙方有权向甲方提出维修要求。
1.2 保修期限内，乙方在正常使用情况下引起的损坏不在保修范围内，乙方需承担相应的维修费用。
二、保修范围2.1 保修范围包括但不限于装修材料、装修工艺、装修结构等方面的问题。
2.2 乙方在保修期限内如发现任何装修质量问题，应及时通知甲方，并提供相应的证据以证明问题的存在。
2.3 乙方应配合甲方进行维修工作，如需更换材料或进行其他相关费用的支出，则费用由乙方承担。
三、保修责任3.1 在保修期内，甲方有责任对乙方提出的装修质量问题进行维修和处理，保证工程质量符合所订立的合同要求。
3.2 甲方应保持施工方的信誉，确保施工工艺符合国家相关法律法规和行业标准。
3.3 甲方应在装修保修期间提供专业的维修服务，确保维修质量，并妥善保管乙方的财产。
四、保修维护4.1 乙方在保修期内应妥善保护已经完成的装修工程，如人为破坏或不当使用导致装修质量问题，乙方需承担相应的维修费用。
4.2 乙方应进行定期的维护保养，确保装修工程的长期使用，如有任何问题应及时通知甲方进行处理。
五、争议解决5.1 本协议所发生的一切争议，由双方友好协商解决；协商不成的，向有关部门进行申诉。
5.2 凡本合同发生的争议由双方协商不成的，按中国国家相关法律法规处理。
六、附则6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议从签订之日起生效，有效期为一年，期满后双方如有异议可重新协商签订。
6.3 本协议未尽事宜，按照国家相关法律法规处理。
家装保修协议6篇
家装保修协议6篇篇1甲方（用户）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方（公司）：XXX装饰公司，地址：XXXXXXXXXX，法定代表人：XXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供家装保修服务达成如下协议：一、保修项目及范围1. 乙方提供的保修项目包括：住宅装饰装修工程中的水电工程、泥木工程、油漆工程、安装工程等。
2. 保修范围：乙方施工的部分出现质量问题，乙方应负责免费维修。
非乙方施工部分出现质量问题，乙方可协助甲方联系其他责任方进行维修。
二、保修期限1. 保修期为二年，自工程竣工验收之日起计算。
2. 特殊部位如地基基础工程、主体结构工程等，其保修期按照国家相关规定执行。
三、保修责任1. 乙方应在接到甲方维修通知后24小时内响应，并按照约定时间和质量标准完成维修任务。
2. 乙方在保修期内因维修质量问题给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
3. 甲方在使用过程中因人为因素造成损坏的，乙方可提供有偿维修服务。
四、维修标准1. 维修标准应符合国家相关质量标准和行业标准。
2. 维修后的工程应达到甲方要求，并经甲方验收合格。
五、付款方式及结算周期1. 甲方应按照合同约定向乙方支付保修服务费用。
2. 双方可约定结算周期，如按月、按季度或按年度进行结算。
具体结算方式以双方协商一致为准。
六、违约责任1. 乙方未按照合同约定履行保修责任的，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照合同约定支付保修服务费用的，乙方有权要求甲方支付逾期利息。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为二年。
合同期满后，若双方无异议，可自动续签。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
屋装修工程保修协议5篇
屋装修工程保修协议5篇篇1甲方（委托方）：__________身份证号码：__________联系方式：__________乙方（施工方）：__________营业执照号码：__________联系方式：__________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修工程，为明确保修责任及义务，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。
一、保修范围及期限1. 保修范围：本协议所指的保修范围包括房屋装修工程中的所有内容，包括但不限于墙面、地面、吊顶、电路、水路、灯具、卫浴设备、门窗等。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为______年。
二、保修责任及义务1. 乙方在工程竣工后应按照国家标准及合同约定进行保修，保证装修质量符合约定，并负责修复因施工原因导致的任何质量问题。
2. 在保修期限内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内响应，并在______小时内到达现场进行维修。
紧急情况应立即响应。
3. 乙方在保修期内需定期回访，了解甲方使用状况，及时发现并解决问题。
4. 若因乙方施工原因导致的质量问题造成甲方财产损失或人身损害，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 甲方应合理使用房屋，因甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方可协助维修，但相关费用由甲方承担。
三、保修标准与程序1. 保修标准：按照国家相关施工验收规范进行保修，确保质量达标。
2. 保修程序：甲方发现质量问题后，应及时以书面形式通知乙方，说明问题详情及要求维修的内容。
乙方收到通知后按照本协议约定的时间进行响应及维修。
3. 乙方完成维修后，应及时通知甲方验收，甲方对维修结果满意后，整个保修流程结束。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定履行保修责任，乙方应向甲方支付违约金，并承担因此产生的所有损失。
2. 若因乙方原因导致维修质量仍不符合约定，乙方应重新履行保修责任，并承担相关费用。
3. 甲方未按照本协议约定支付费用或故意隐瞒问题导致乙方无法履行保修责任，甲方应承担相应责任。
装修保修协议书范本5篇
装修保修协议书范本5篇第1篇示例：装修保修协议书范本甲方：(装修公司名称)地址：(装修公司地址)法定代表人：(法人代表姓名)联系电话：(装修公司联系电话)乙方：(业主姓名)地址：(业主地址)鉴于甲方是专业的装修公司，具有丰富的装修经验和技术，乙方有意委托甲方进行房屋装修，经双方友好协商，达成如下协议：一、装修内容及标准1. 甲方应根据乙方的装修需求和要求，提供详细的装修方案，并在乙方确认后开始施工。
2. 装修工程应符合相关法律法规的规定，采用合格材料，并保证装修质量。
3. 装修过程中如有需要更改装修方案的情况，应经双方协商一致后方可进行更改。
二、装修价格及支付方式1. 装修总价为(具体金额)，乙方应按照装修合同约定的支付比例及时间节点支付款项。
2. 如果装修过程中发生额外增项，乙方应在与甲方协商一致后支付相应款项。
三、装修保修期1. 装修保修期为(具体天数)个月，自装修竣工验收之日起计算。
2. 在保修期内，如发现装修质量问题，乙方有权联系甲方进行维修，并由甲方承担维修费用。
四、装修保修范围1. 保修范围包括但不限于：墙面开裂、水电设施问题、地板开裂、门窗漏风等装修质量问题。
2. 保修范围不包括因乙方人为操作不当或外力造成的损坏。
五、其他约定1. 双方如有争议，应友好协商解决，协商不成可依法向有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：(装修公司盖章)乙方（盖章）：(业主盖章)日期：年月日以上为装修保修协议书范本内容，双方签字盖章后生效。
希望在装修过程中双方能够积极配合，保证装修质量，确保双方权益。
如有任何疑问或需要进一步协商的地方，可随时联系甲方进行沟通。
祝双方合作愉快，装修顺利完成！第2篇示例：装修保修协议书范本一、甲方是装修公司，乙方是委托甲方进行装修工程的业主，双方达成如下协议：1. 装修范围：甲方承诺按照乙方的要求和设计方案，进行相应的装修工程，包括但不限于墙面装修、地板铺设、天花板处理、厨房卫生间装修、门窗安装等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
室内装饰工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台，水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。
以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。
一、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：
1、室内吊顶项目为2年；
2、卫生间墙、地面防水及有防水要求的房间和墙面防渗漏项目为5年。
3、电气管线、给排水管道为5 年。
4、其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修2年。
5、涉及的成品主材（如洁具、地板等），按照各个产品的国家保修标准分别进行保修，由品牌厂商负责。
6、发包方提供的材料及设备的保修由发包方自行负责。
（以上条款不可抗力因素导致除外）
二、保修说明
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修，责任免责。
3、对于涉及结构安全的质量问题，承包人不承担任何责任。
三、保修费用
1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修协议。
2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。
3、保修期限满后，承包方可继续为发包方进行工程维护，维护只收取相应的维护成本费用，不存在其他项目收费。
四、其他
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
项目详细地址：
竣工时间：年月日
发包人:（签章）承包人:（签章）
年月日年月日。