简易施工合同
简易施工协议书6篇
简易施工协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，为确保工程项目顺利进行，就本次施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起______日内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______日内完成。
三、工程质量1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及相关规定。
2. 甲乙双方应共同制定工程质量验收标准，并按标准严格验收。
四、工程价款支付与结算1. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款项。
2. 工程款项支付分为______个阶段，具体支付比例及时间如下：（1）第一阶段：____________________；（2）第二阶段：____________________；（3）第三阶段：工程竣工并经甲方验收合格后______日内支付剩余款项。
3. 乙方应在工程竣工后及时向甲方提交结算报告。
甲方应在收到结算报告后的______日内完成审核，并按照约定支付工程尾款。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付工程款项，确保资金到位。
2. 甲方应提供施工所需的相关资料，确保乙方顺利施工。
3. 甲方应协助乙方解决施工现场的周边问题，确保施工进度。
六、乙方责任与义务1. 乙方应确保施工质量符合约定，按时完成施工任务。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意不得擅自泄露或外借。
4. 乙方应按时向甲方提交施工进展报告及结算报告。
七、违约责任与赔偿1. 若因乙方原因未能按时完成施工任务，应按照延误天数向甲方支付违约金。
简易施工合同(实用9篇)
简易施工合同（实用9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同（实用9篇）合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。
施工合同书样本简易版5篇
施工合同书样本简易版5篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________4. 工程规模：__________________二、工程期限1. 工程开工日期：本工程自合同签订之日起开工。
2. 工程竣工日期：具体以甲乙双方书面确认的竣工日期为准。
三、工程价格及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：__________________元整）。
具体价格详见附件清单。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方应当在工程竣工后XX日内组织验收，验收合格后方可视为工程完成。
3. 如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应当承担修复或赔偿责任。
五、工程变更及违约责任1. 施工过程中，如因甲方原因需要变更工程内容或要求，应当书面通知乙方，并协商确定变更方案。
2. 甲乙双方任何一方违反合同约定，均应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、保修责任1. 工程竣工后，乙方应当提供一定期限的保修服务，保修期限为______年。
2. 在保修期限内，如因乙方施工质量问题导致的工程问题，乙方应当负责免费修复。
七、争议解决方式1. 甲乙双方在执行合同过程中发生争议时，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
简易施工合同范文5篇
简易施工合同范文5篇篇1简易施工合同范文甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方拟对（工程项目名称）进行施工，为了明确双方权益和责任，特制订本合同。
在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：一、项目概况（1）项目名称：（填写具体项目名称）（2）项目地点：（填写具体项目地址）（3）工程范围：（填写工程的具体内容）二、合同价格（1）工程总价格为（具体金额），包括劳务费、材料费、设备费、管理费和利润。
（2）价格支付方式：工程分段进行，每段工程完成后结算。
（3）支付方式：（具体支付方式，如一次性付清或分期付款等）三、工程工期（1）工期为（具体天数），自合同签订之日起计算。
（2）双方若因不可抗力因素导致工期延误，应通过友好协商解决。
四、施工规范（1）乙方应按照国家相关法律法规、标准和规范，按照质量要求进行施工。
（2）施工过程中应保证工程质量，确保工地安全。
（3）施工完成后应进行验收，甲方满意后方可交付尾款。
五、违约责任（1）任何一方违反合同规定，应承担相应的法律责任。
（2）因不可抗力导致的违约，免责。
六、合同解决（1）本合同未尽事宜，按有关法律法规执行。
（2）合同的变更需经双方书面同意。
七、其他（1）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（2）本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______以上为简易施工合同范文，甲、乙双方应严格按照合同内容执行，确保工程质量和双方权益。
如有任何争议，可协商解决或通过法律途径解决。
相信在双方的共同努力下，工程将会顺利进行，双方将获得满意的合作结果。
篇2简易施工合同范文甲方（委托人）：单位名称：____________法定代表人：____________联系地址：____________联系电话：____________乙方（承包人）：单位名称：____________法定代表人：____________联系地址：____________联系电话：____________鉴于甲方拟委托乙方承担以下工程（项目）的施工任务，经双方友好协商，就有关事项达成如下协议：一、工程名称及地点：工程名称：____________工程地点：____________二、工程内容和工程量：1. 工程内容：以甲方指定的图纸和技术要求为准，乙方应按照甲方的要求进行施工；2. 工程量：按照双方协商的内容和要求确定工程量。
工程简易合同范本6篇
工程简易合同范本6篇篇1工程简易合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于乙方具有从事工程施工的专业资质和技术能力，且甲方有相应的工程需要，双方达成如下协议，特订立本合同：一、工程名称：（填写具体工程项目的名称）二、工程地点：（填写具体工程项目的地址）三、工程内容及标准：（填写工程项目的主要内容、标准要求）四、合同价款：1.工程总价款为（具体金额），包括劳务、材料、设备、管理费和税金等所需的一切费用。
2.支付方式：（填写具体付款方式，如分期付款、一次性付款等）五、工程开工日期：（填写具体的开工日期）六、工程竣工日期：（填写具体的竣工日期）七、质量保证：1.乙方承诺施工过程中严格按照标准要求施工，确保工程质量。
2.工程竣工验收合格后，保修期为（填写具体保修期限），期间内如有质量问题，乙方应积极协助处理。
八、违约责任：1.若一方违反合同规定，给对方造成损失的，应赔偿对方相应的损失。
2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行，但应及时通知对方。
九、其他事项：1.本合同未尽事宜，双方可协商解决，需达成书面补充协议。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上即为工程简易合同范本，双方在签署合同时应认真阅读并遵守合同内容，确保工程项目按照约定完成，并保障双方的合法权益。
如有纠纷，双方可协商解决，也可根据合同约定寻求法律途径解决。
祝双方合作愉快，工程顺利完成！篇2工程简易合同范本甲方（委托人）：联系地址：电话号码：乙方（承包人）：联系地址：电话号码：为了明确双方在工程合作过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，就下列工程进行合作，达成以下协议：一、工程名称：（填写工程名称）二、工程地址：（填写工程具体地址）三、工程内容：（填写工程具体内容）四、工程期限：本工程的施工期限自本合同生效之日起至完成验收之日止。
施工合同范本简易版(16篇)
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
简易施工合同
简易施工合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!简易施工合同简易施工合同十篇简易施工合同篇1发包人(以下简称甲方)：统一社会信用代码：通讯住址：承包人(以下简称乙方)：统一社会信用代码：通讯住址：为了保证______施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
简易施工合同范本（四篇）
简易施工合同范本合同编号：本合同由乙方出具且盖有合同专用章甲方：________（以下简称甲方）乙方：________（以下简称乙方）鉴于双方在________（具体项目名称或合作事项），达成以下协议，以确保双方的权益和顺利进行合作。
第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在施工合作中的权利和义务，保证工程质量和进度的完成。
第二条施工范围1. 项目名称：________。
2. 施工地点：________。
3. 施工内容：________。
第三条合同金额和支付方式1. 合同总金额为人民币________元。
2. 甲方应在本合同签订之日起第五个工作日内支付合同金额的30%（________元）作为预付款，并在乙方完成整体工程后的10个工作日内支付剩余金额。
第四条工期1. 开工日期：本合同签订之日起______（天/周/月）内。
2. 完工日期：乙方应保证在开工日期起计算的______（天/周/月）内完成工程。
第五条质量要求1. 乙方应确保施工过程中遵守相关技术规范和行业标准，确保工程质量符合国家和地方标准要求。
2. 施工材料应符合相关标准，确保质量和安全性。
第六条违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付款项，应按照每逾期一日支付应付款项总金额的0.05%作为违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定完成工程，除非出现不可抗力因素，乙方应按照每逾期一日支付合同总金额的0.1%作为违约金。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对彼此间的商业机密和合作细节保密，并不得向第三方透露或提供相关信息。
2. 经过甲乙双方书面同意，方可向第三方透露或提供相关信息。
第八条法律适用和争议解决1. 本合同的有效性、履行和解释适用中华人民共和国的法律。
2. 如因合同解释或履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同变更和解除1. 除非经双方协商一致并以书面形式确认，否则本合同不得进行任何变更。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
简易施工合同简易施工合同 1发包方（以下称甲方）：法定代表人：承包方（以下称乙方）：法定代表人：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________。
二、建筑面积（工程形式）：__________________。
三、施工地点：______________________________。
四、工期：1、开工：____年___月___日；2、竣工：____年___月___日；3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程价款：共计_______人民币元。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
八、质保期：____年。
九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；十一、乙方的责任：1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。
十二、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
十三、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。
发包方：法定代表人：_____年___月___日承包方：法定代表人：_____年___月___日简易施工合同 2工程名称：工程地点：发包人：承包人：发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：____天。
拟从_____年_____月_____日开始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(大写)：____元;(小写)：____元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：_____年_____月_____日本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
本合同共六份，双方各执三分。
发包人：(公章)承包人：(公章)简易施工合同 3发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________。
二、工程范围和内容：__________________。
三、施工地点：______________________________。
四、工期：1、开工：____年___月___日；2、竣工：____年___月___日；3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程价款：共计_______人民币元（大写：_________________元整）。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
八、质保期：____年，自完成验收之日起算。
九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应及时进行验收，乙方应确保工程质量合格。
十、甲方的责任：1、协助乙方开展项目工作，按约定提供图纸、图套，完成技术交底；2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范；3、工程竣工时，及时验收?；4、按约定向乙方支付工程款。
十一、乙方的责任：1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用；2、服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；3、安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工；十二、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
十三、其他：1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。
4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。
（以下无正文）甲方（盖章）：签约日期：________年___月___日乙方（盖章）：签约日期：________年___月___日简易施工合同 4甲方：乙方：昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建，为确保工程质量，按期竣工，明确双方权利义务及责任，经双方协商，签订本合同。
一、工程概况本工程由两部分组成：1、教学楼南两个篮球场地，共1024平方米，厚度为15厘米。
2、教学楼北侧水泥路面，共( 1576.74 )平方米，厚度平均为17厘米。
二、承包方式该工程所有材料由乙方采购，且必须符合规定要求，经甲方检验不合格的材料，乙方不得使用，否则由此引起的后果由乙方承担。
三、施工要求乙方必须按照有关规定组织施工，规范施工方案;四、工期：从( 7 )月( 29 )日到8月18日，共( 20 )天。
五、设计变更该工程不得随意变更，如确因特殊情况变更时，经甲乙双方协商，方能实施。
六、双方责任甲方负责做好施工期间的外围工作，提供水源、电源及工人临时住宿，乙方积极组织施工，确保工程质量，必须按时竣工。
七、工程造价与资金支付经双方协商，工程造价按每平方( 63.5 )元计算，具体支付方式，工程结束，验收合格，在二年内付清工程款。
八、违约责任乙方对本工程必须调集充足的人力和设备，确保施工安全，质量不合格必须返工，返工费用全部自负。
甲方必须安约定日期支付工程款，否则产生的一切后果，由甲方负责。
附：因天气、停电或外部因素影响造成停工，施工时间往后顺延。
本合同一式两份，甲方双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：简易施工合同 5发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。
单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。
二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。
2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。
3、cm厚灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务；职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作：负责场地三通一平；3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。
工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。
发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。
承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
八、本合同一式两份甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
发包人：（签章）承包人：（签章）年月日简易施工合同 6发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。