脱硫工程玻璃鳞片防腐施工合同业绩
脱硫系统防腐合同(2篇)
脱硫系统防腐合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行脱硫系统防腐工程事宜，达成以下合同：一、工程名称及内容1. 工程名称：_______脱硫系统防腐工程2. 工程内容：对甲方脱硫系统进行防腐处理，包括设备、管道、构筑物等。
二、工程地点：_______三、合同工期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______四、合同金额1. 合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2. 付款方式：按工程进度付款。
五、质量要求1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。
2. 乙方在施工过程中，应确保施工安全，防止环境污染。
六、甲方责任1. 提供乙方施工所需的场地、水、电等条件。
2. 负责办理施工许可证等相关手续。
3. 按合同约定及时支付工程款项。
七、乙方责任1. 按甲方要求，保质、保量完成工程任务。
2. 对施工过程中出现的质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
3. 工程结束后，乙方应负责清理施工现场，并将施工资料、验收报告等交付甲方。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担逾期付款的违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。
2. 合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日脱硫系统防腐合同（二）甲方（防腐工程发包方）：_______乙方（防腐工程承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行脱硫系统防腐工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______脱硫系统防腐工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：脱硫系统的防腐处理，包括设备、管道、构筑物等。
玻璃鳞片防腐施工合同
玻璃鳞片防腐施工合同合同编号：2021-001甲方：（以下简称"甲方"）地址：XXXX联系电话：XXXX法定代表人：XXXX乙方：（以下简称"乙方"）地址：XXXX联系电话：XXXX法定代表人：XXXX鉴于甲方拟进行防腐施工项目，为明确双方的权益和责任，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程概述1.1 项目名称：玻璃鳞片防腐施工1.2 工程地点：XXXX1.3 工程范围：XXXX1.4 工程期限：自合同生效之日起，至XXXX年XX月XX日止。
第二条甲方责任2.1 甲方应提供工程所需的相关资料和技术要求，并按时支付乙方约定的工程款项。
2.2 如因甲方原因导致施工无法进行或工期延误，甲方应承担由此引起的一切经济损失。
2.3 甲方应确保工程现场的安全，并提供必要的防护措施，保障施工人员的人身安全。
第三条乙方责任3.1 乙方应按照合同约定的技术要求，按期完成工程，并保证施工质量符合相关标准。
3.2 乙方应委派具备相关资质和经验的施工人员进行施工，并确保施工人员严格按照工艺要求和安全规范操作。
3.3 如因乙方施工不当导致施工质量问题或工程延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
第四条工程款项4.1 工程款项总额为XXXX元（大写：人民币XXXX元整），根据工程进展按约定的支付方式进行分期支付。
4.2 甲方应在乙方完成工程的五个工作日内支付对应的工程款项，逾期支付的，甲方应按日向乙方支付逾期付款的千分之五的违约金。
4.3 工程全部竣工并经验收合格后，甲方应支付最后一期工程款项。
第五条保修期及责任范围5.1 工程竣工后，乙方提供一年的保修期，期间内对工程质量问题进行免费维修。
5.2 保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程发生故障，乙方应负责修复，并承担相应费用。
5.3 保修期外，如工程出现问题，双方应友好协商解决，如协商不成，有争议的一方可向人民法院提起诉讼。
电厂脱硫系统防腐合同5篇
电厂脱硫系统防腐合同5篇篇1甲方（委托方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方电厂脱硫系统存在腐蚀问题，需要对其进行防腐处理，乙方具备相关防腐技术和经验，双方经友好协商，达成以下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：电厂脱硫系统防腐工程。
2. 工程地点：___________________。
3. 工程内容：对电厂脱硫系统进行全面的防腐处理，包括脱硫塔、管道、泵、阀门等设备。
二、工程期限1. 工程开工时间：_______年____月____日。
2. 工程竣工时间：_______年____月____日。
三、工程标准与要求1. 乙方须按照国家标准及行业标准进行防腐施工，确保施工质量符合相关要求。
2. 乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
3. 乙方在工程完工后，应提供完整的工程资料，包括施工图纸、材料清单、验收文件等。
四、工程造价与支付1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总造价的______%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总造价的______%；（3）剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题，一次性支付。
3. 乙方在收到款项后，应提供正规的税务发票。
五、工程保修与维护1. 工程竣工后，乙方提供一年的质保服务。
在质保期内，如因乙方施工质量原因导致的腐蚀问题，乙方应负责免费维修。
2. 质保期满后，乙方提供有偿维修服务。
具体维修费用另行商议。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
3. 若因工程质量问题导致甲方生产受到影响，乙方应承担相应的赔偿责任。
玻璃鳞片防腐合同
玻璃鳞片防腐合同一、合同双方。
甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________亲，咱们甲方和乙方今天就聚在这儿，要好好聊聊这个玻璃鳞片防腐的事儿啦。
二、工程概况。
1. 工程名称：玻璃鳞片防腐工程。
2. 工程地点：__________这个工程呢，就是关于玻璃鳞片防腐的。
咱选的这个地点，那也是经过深思熟虑的哦。
3. 工程内容及范围。
乙方负责对指定区域（具体区域由双方现场确定并标记）进行玻璃鳞片防腐施工。
这施工可包括表面处理呀，玻璃鳞片涂层的涂刷等等一系列相关工作呢。
就像给一个宝贝穿上一层保护衣，得仔仔细细、里里外外都照顾到。
三、合同工期。
1. 开工日期：__________2. 竣工日期：__________咱这工期可得好好把握呀，亲。
就像一场有时间限制的游戏，咱们都得按照规则来。
乙方要合理安排工作进度，可不能拖拖拉拉的哦。
要是遇到不可抗力之类的特殊情况，那得赶紧跟甲方说一声，咱们一起商量个解决办法。
四、质量标准。
1. 乙方必须按照国家现行的玻璃鳞片防腐工程相关标准及规范进行施工。
2. 工程质量要达到__________（具体质量要求可详细列出，如涂层厚度、附着力等要求）的验收标准。
质量可是重中之重呀，就像咱们做人要有品德一样，这工程也得有高品质。
乙方可得把好质量关，要是工程质量不过关，甲方可是会不开心的哦。
五、合同价款及付款方式。
1. 合同价款。
本工程合同总价为：人民币__________元（大写：__________元整）。
这个价格可是咱们双方经过友好协商定下来的，都觉得挺合理的呢。
2. 付款方式。
预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的__________%作为预付款，即人民币__________元（大写：__________元整）。
这预付款就像是给乙方的一个小鼓励，让乙方能顺利开始工程的前期准备工作。
玻璃鳞片防腐工程施工合同
玻璃鳞片防腐工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就玻璃鳞片防腐施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程范围：。
4、承包方式：本工程为清包工程，主辅材水电由甲方出具（含底漆、胶泥、面漆、树脂、玻纤布、固化剂等）由甲方负责、其余辅材）和施工工具及劳保防护用品乙方自行承担。
二、施工期限1、计划开工日期：年月日。
2、计划竣工日期：年月日。
3、总日历工期：共计日历天。
4、因天气原因和工农关系等因素造成的延误，经甲方认可后竣工日期相应往后顺延。
5、应严格执照工期要求完成工程进度，不得无故拖延。
三、合同价款1、本工程合同暂定总价为人民币元，大写元整。
以实际完成面积按合同综合单价计算合同总价。
2、本工程采用综合包干单价结算方式，综合单价为元/平方米。
综合单价包括施工的措施费、人工费、材料费、机械费、运输费、安全施工费、管理费、税金等至竣工验收所有费用。
在项目施工中若有调整，费用均不再作调整。
四、付款方式乙方人员设备到厂后，甲方预付总价款的30%为预付款，防腐作业完成50%后付到总价款60%，全部完成后甲方验收合格后，付到全款的95%，其余5%为质保金，质保期为一年，期满后质保金付清。
五、施工工艺1、鳞片衬里施工要求：（1）底涂完成后进行鳞片胶泥衬里的施工要根据不同的区域采用不同的鳞片胶泥和层数。
（2）外观检查无鼓泡、伤痕、流挂痕迹、凹凸不平、硬化不良等缺陷，衬里厚度达到规定要求（脱硫塔喷淋区域和湿电阳极支撑梁及导流板梁刮涂玻璃鳞片+FRP加强3mm厚，脱硫塔底部及罐壁0-2米处刮涂玻璃鳞片+FRP3mm厚，其他区域2mm厚）。
2、FRP衬里施工要求：在鳞片衬里结束之后（外涂层除外），在接管、入孔、烟道及托梁等凹凸部位按规定进行FRP施工。
2024年玻璃钢防腐施工合同范文（二篇）
2024年玻璃钢防腐施工合同范文甲方：(发包人)：乙方：(承包人)：甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议：工程概况：第一条甲乙双方责任一、甲方责任1、甲方提供完整的施工图并加以确认;甲方负责做好协调工作，保证在施工现场吊装时，水电、吊机及时到位、道路的畅通，与各相关的施工队伍之间的协调配合，确保吊装能顺利进行;2、甲方根据乙方的施工进度提供及清理安装现场;甲方按合同的约定支付乙方工程款。
二、乙方责任乙方必须严格按照提供的施工图纸及相关规范的要求进行施工;乙方服从甲方单位的指挥和管理，严格遵守工地现场的各项规章制度;乙方在本合同整个工程项目施工过程中，因自身的原因造成安全责任事故的，其事故责任及所发生的人员伤亡、设备损失等一切费用均由乙方负责。
第二条工程总造价合同单价：见附件汇总表合同含税总造价为(1+2)____元(大写暂定为叁拾万零贰仟圆整)1、工程量叁拾万零贰仟元整)甲方对确认后的施工图增加工程量或施工现场的原因及因业主的要求对本工程的施工内容进行变更的，乙方根据工程变更的内容，对增加工程量以现场签证单的形式签证。
本工程的最终总造价为合同单价乘以工程量加现场签证单的费用合计。
第三条1、甲方工程款支付方式和时间甲乙双方签定合同七日内由甲方支付乙方总工程款____%的材料款元(大写玖万零陆佰元整);2、按进度付款，安装时，根据工程量付款到，安装完工付款到____%，余额经甲方验收合格后，一个月内甲方必须向乙方付清工程款。
3、以甲方通知开工为准，总工期为个工作日。
工程验收第四条乙方完成本合同所有的工程内容，经自检查合格后，以书面的形式向甲方申请工程验收，甲方应在乙方申请工程验收之日起5天内组织工程验收，否则当工程验收通过。
乙方应配合甲方通过业主的验收工作。
第五条工程保修本合同工程内容保修期为壹年。
保修期内，因乙方施工质量问题，乙方免费对工程进行保修。
玻璃鳞片防腐施工合同
玻璃鳞片防腐施工合同甲方（业主）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行玻璃鳞片防腐施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：玻璃鳞片防腐施工，包括但不限于表面处理、涂装底漆、涂抹玻璃鳞片胶泥、施工面层等。
1.4 工程规模：__________1.5 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
二、施工期限2.1 合同签订后，乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工。
2.2 乙方应在合同约定的工期内完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方批准。
三、施工质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和标准规范进行施工。
3.2 乙方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和质量标准。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期自工程验收合格之日起计算，为期__________年。
四、合同价格及支付方式4.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 甲方支付乙方工程款项，按照双方约定的进度进行支付。
具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、甲乙双方的责任和义务5.1 甲方责任：（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）提供施工图纸、技术要求和相关标准规范；（3）按照约定支付工程款项；（4）协助乙方办理工程验收手续。
玻璃鳞片防腐合同
玻璃鳞片防腐合同一、合同双方。
联系地址：______联系电话：______联系地址：______联系电话：______二、工程概况。
1. 工程名称：玻璃鳞片防腐工程。
2. 工程地点：______这工程地点可不能搞错啦，要是跑错地儿，那可就白忙活了。
3. 工程内容：乙方负责对指定区域或设备进行玻璃鳞片防腐施工。
包括但不限于表面处理、玻璃鳞片涂料的涂刷等相关工作。
乙方得保证施工质量，就像给自己家干活一样用心呢。
三、工程期限。
1. 开工日期：______2. 竣工日期：______这工期可是很重要的呢，乙方可得合理安排时间，可不能拖拖拉拉的。
要是遇到啥特殊情况，像天气不好这种不可抗力的因素，要提前跟甲方说一声，咱们好商量商量。
四、合同价款及付款方式。
1. 合同价款：本工程合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
这个价钱可是咱们双方都认可的，可不能随便变卦哦。
2. 付款方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。
这预付款就像是给乙方的加油钱，让乙方能顺利开始干活。
工程进度款：当工程完成______%时，甲方支付合同总价的______%作为工程进度款，即人民币______元（大写：______元整）。
乙方要及时向甲方报告工程进度，这样甲方心里也有数。
竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%作为竣工验收款，即人民币______元（大写：______元整）。
这就像是给乙方的奖励，因为工程圆满完成啦。
质保金：合同总价的______%作为质保金，即人民币______元（大写：______元整）。
质保期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
质保期内乙方可得好好负责，要是出了问题要及时来解决呢。
五、工程质量及验收。
1. 工程质量标准：乙方应按照国家现行的玻璃鳞片防腐工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量达到______标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
脱硫工程玻璃鳞片防腐施工合同业绩
英文回答：
The performance requirements for the construction contract of the desulfurization engineering glass flake anticorrosion are as follows:
1. Quality: The performance of the glass flake anticorrosion should meet the technical specifications and standards specified in the contract. The coating should have excellent adhesion, corrosion resistance, and durability. It should effectively prevent the corrosion of sulfur-containing gases and chemicals.
2. Construction schedule: The contract should clearly specify the start and completion dates of the project. The contractor should adhere to the agreed timeline and complete the construction within the stipulated period.
3. Safety: The contractor should strictly adhere to the
safety regulations and requirements during the construction process to ensure the safety of the workers and the surrounding environment. Adequate safety measures should be implemented, such as providing personal protective equipment and conducting regular safety inspections.
4. Compliance: The construction should comply with all relevant laws, regulations, and industry standards. The contractor should obtain all necessary permits and licenses required for the project and ensure that all construction activities are carried out in accordance with the approved plans and specifications.
5. Documentation: The contractor should provide all necessary documentation, including construction plans, material specifications, and quality control records. These documents should be accurate, complete, and easily accessible for review and verification.
6. Performance testing: The completed glass flake anticorrosion should undergo performance testing to ensure that it meets the specified requirements. The contractor
should provide test reports and certificates to demonstrate the effectiveness of the anticorrosion coating.
中文回答：
脱硫工程玻璃鳞片防腐施工合同业绩要求如下：
1. 质量，玻璃鳞片防腐的性能应符合合同中规定的技术规范和标准。
涂层应具有良好的附着力、耐腐蚀性和耐久性，能有效防止硫化气体和化学物质的腐蚀。
2. 施工进度，合同应明确规定项目的开始和完成日期。
承包商应按照约定的时间表进行施工，并在规定的期限内完成施工。
3. 安全，承包商应严格遵守施工过程中的安全法规和要求，确保工人和周围环境的安全。
应采取充分的安全措施，如提供个人防护装备和定期进行安全检查。
4. 合规性，施工应符合所有相关的法律、法规和行业标准。
承包商应获得项目所需的所有许可证和执照，并确保所有施工活动按照批准的计划和规格进行。
5. 文档记录，承包商应提供所有必要的文件，包括施工计划、材料规格和质量控制记录。
这些文件应准确、完整，并易于查阅和核实。
6. 性能测试，完成的玻璃鳞片防腐应进行性能测试，以确保其符合规定的要求。
承包商应提供测试报告和证书，证明防腐涂层的有效性。