1-1 张绪能-一建-建设工程法规及相关知识-模考押题班(美工版2015.7.13) - 副本
押题宝典一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
押题宝典一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共35题）1、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。
双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。
则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.2012年3月5日B.2012年3月12目C.2012年3月20日D.2012年4月10日【答案】 A2、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。
A.福利待遇B.劳动条件C.试用期D.补充保险【答案】 B3、按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】 D4、一级建造师的注册条件是（）。
A.应当具有高级职称B.无违法记录C.受聘于两个以下相关企业D.达到继续教育要求【答案】 D5、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。
劳动争议仲裁委员主任由（）担任。
（2014）A.同级工会代表B.劳动行政部分代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员【答案】 B6、关于招标文件的说法，正确的是（）。
2018真题A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】 D7、资质许可机关可以撤回建筑业企业资质的情形是（）。
A. 企业在取得资质后，净资产或专业技术人员数量不能保持资质条件且不能整改的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业恶意拖欠分包工程款或农民工工资造成恶劣社会影响的D. 企业发生过较大生产安全事故或者两起以上一般生产安全事故的【答案】 A8、乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在（）之前申请延续注册。
押题宝典一级建造师之一建工程法规模拟题库及答案下载
押题宝典一级建造师之一建工程法规模拟题库及答案下载单选题（共35题）1、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。
关于该案的说法，正确的是（）。
（2016）A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】 D2、关于安全生产许可证的说法，错误的是()。
A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【答案】 A3、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。
A.予以拒绝B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致【答案】 A4、招标人在发出中标通知书由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人因不可抗力不能履行合同【答案】 A5、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是（）。
2018真题A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定【答案】 C6、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。
而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。
根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。
A. 甲B. 乙公司C. 丁D. 丙公司【答案】 A7、()是指根据被代理人的委托而产生的代理。
3-1 张绪能-一建-建设工程法规及相关知识-冲刺班(美工版2014.6.19)
供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、
宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权 对受让人具有约束力。
1Z301040 建设工程物权制度
【典型考题】下列关于地役权的表述中，正确的是（ A．地役权可以单独转让 ）。
B．地役权自合同签订时设立
C．地役权是按照当事人的约定设立的用益物权 D．当事人可以采用口头形式订立地役权合同 答案：C
一、著作权 （一）建设工程活动中常见的著作权作品
1．文字作品
施工单位编制的投标文件、建设单位编制的招标文件 等文字作品。 2．建筑作品 以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。 3．图形作品 为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图。
1Z301060 建设工程知识产权制度
（二）著作权主体 1、单位作品：由法人或者其他组织主持，代表法
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
1Z301040 建设工程物权制度
4、设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等 方式。工业、商业、旅游等经营性用地以及同一土
地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖
等公开竞价方式出让。国家严格限制以划拨方式设 立建设用地使用权。 5、建设用地使用权自登记时设立。
1Z301040 建设工程物权制度
4、土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地 使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得 设立地役权。 5、地役权的变动：（地役权一般不得单独转让） 需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、 宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人 同时享有地役权。
一级建造师 建设工程法规及相关知识
冲刺班 主讲老师：张绪能
1Z301040 建设工程物权制度
押题宝典一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
押题宝典一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。
( 2015真题 )A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】 D2、《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。
A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】 C3、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。
根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。
A. 500B. 250C. 150D. 100【答案】 C4、一级建造师的注册条件是（）。
A.应当具有高级职称B.无违法记录C.受聘于两个以下相关企业D.达到继续教育要求【答案】 D5、关于标底，下列说法正确的是( )。
A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【答案】 D6、关于人民调解的说法，正确的是（）。
2014A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】 C7、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。
甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。
A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】 D8、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
押题宝典一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)
押题宝典一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)单选题（共35题）1、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是（）。
A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】 D2、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。
A.3B.5C.7D.10【答案】 A3、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。
A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税率B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额C.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣【答案】 C4、人民法院审理民事案件,()进行调解。
A.必须B.可以C.不得D.禁止【答案】 B5、（2020年真题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.30B.25C.20D.15【答案】 C6、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是（）。
A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.不得任意压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案【答案】 B7、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。
施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。
关于该案处理的说法，正确的是（）。
A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】 B8、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。
2024年-一级建造师-建设工程法规及相关知识-模考测评班
一级建造师建设工程法规及相关知识模考测评班一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的各选项中，只有1个最符合题意）1.预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，产生的法律效果为（）。
A.不发生物权效力B.预告登记失效C.权利人善意取得不动产物权D.通知预告登记人后，可以产生不动产物权变动的效果答案：A解析：当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物按照约定可以向登记机构申请预告登记。
预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的不发生物权效力。
预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效。
2.下列权利中属于物权的是（）。
A.荣誉权B.商标权C.工程价款优先受偿权D.建设用地使用权答案：D解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
3.根据《民法典》,动产质权的设立时间是（）A.质权合同签订时B.质权合同登记时C.交付质押财产对D.质权合同生效时答案：C解析：动产质权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。
债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，交付的动产为质押财产。
质权人在债务履行期限届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的，只能依法就质押财产优先受偿。
质权自出质人交付质押财产时设立。
4.根据《专利法》，实用新型专利权的期限是（）。
A.5年B.10年C.15年D.20年答案：B解析：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。
A.单位作品的著作权归单位法定代表人所有B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生C.自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年D.法人或者非法人组织的作品，其署名权的保护期为50年答案：C解析：选项A错误，单位作品的著作权完全归单位所有。
押题宝典一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案
押题宝典一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案单选题（共30题）1、录像带属于（）。
A.物证B.书证C.电子数据D.视听资料【答案】 D2、《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。
A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】 C3、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。
( 2015真题 )A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】 D4、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。
A. 非财产保险合同B. 人身保险合同C. 强制保险合同D. 自愿保险合同【答案】 B5、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。
施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。
根据有关法律规定，李某的损失应由（）承担。
A. 甲施工单位B. 乙建设单位C. 甲施工单位和刘某D. 甲施工单位和乙建设单位【答案】 A6、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是( )。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请【答案】 D7、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。
2018真题A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【答案】 A8、《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。
4-2 张绪能-一建-建设工程法规及相关知识-习题班(美工版2014.7.7)
1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程 安全责任制度
2．某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地 下管线，欲查明相关情况，需（ A．相关管线产权部门 ）负责向其 提供施工现场区域内地下管线资料。
B．市政管理部门
C．城建档案管理部门 D．建设单位 答案：D
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
1Z306030 施工现场安全防护制度
3．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没 有相应条款，则正确说法是（ ）。 A．由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B．由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C．由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D．由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 答案：D
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
1Z307010 工程建设标准
答案：C 解析： 按照《标准化法》规定，工程建设 地方标准中，对直接涉及人民生命财产安
全、人体健康、环境保护和公共利益的条
文，经国务院建设行政主管部门确定后， 可作为强制性条文。因此，地方标准中也 存在强制性条文。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
答案：B
1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程 安全责任制度
4．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据 《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（ A．编制安装方案 B．出具自检合格证明 ）。
C．具有起重设备安装工程专业承包资质
D．自行验收 E．派出本单位专业技术人员现场监督 答案：ABCE
1Z307000 建设工程质量法律制度 （11年：15+12=27分； 12年：10+12=22分; 13年：13+12=25分）
006法规类.1-1--建设工程法规与知识-模考押题班(美工版2015713)
一、单项选择题
2．《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 备案管理办法》的颁布是由（ ）。 A．国家主席签署主席令公布 B．国务院总理签署国务院令公布 C．国家发改委主任签署命令公布 D．住建部部长签署命令公布 233网校名师答案： D
一、单项选择题
3．下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关 系的表述，正确的是（ ）。 A．项目经理部具有法人资格 B．项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表 企业法人 C．项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担 D．项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担 233网校名师答案：C
一、单项选择题
24．建筑公司项目经理明知脚手架工程未经 验收情况下，强令工人进行施工作业，而导 致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该 项目经理涉嫌（ ）。 A．工程重大安全事故罪 B．重大劳动安全事故罪 C．重大责任事故罪 D．失职罪 233网校名师答案：C
一、单项选择题
25．某剧院工程，建设单位在领取施工许可证 后满一年才开工，则开工时（ ）。 A．建设单位应当向发证机关报告 B．应当报发证机关核验施工许可证 C．应当报发证机关申请延期 D．施工许可证已自行作废 233网校名师答案：D
一、单项选择题
10．某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临 近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要 求赔偿，此债务发生的依据是（ ）。 A．相邻关系 B．无因管理 C．侵权行为 D．不当得利 233网校名师答案：C
一、单项选择题
11．下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的 是（ ）。 A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担 相关费用 C．施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D．建设单位为施工单位垫付了行政罚款 233网校名师答案：D
2016年全国一级建造师建筑工程押题与答案四科全套
目录1、2015年一级建造师考试真题法规及相关知识试题（完整版） (2)2、2015年一级建造师建设工程经济真题及答案 (32)3、2015年一级建造师考试真题项目管理试题及答案（完整版） (65)4、2015年一级建造师建筑实务真题答案与解析 (97)一、2015年一级建造师考试真题法规及相关知识试题（完整版）一、单项选择题1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【参考答案】A P1992.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( )A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【参考答案】B P2273.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。
A.特别重点事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【参考答案】D P2494.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。
A.80%B.70%C.60%D.50%【参考答案】A P2195.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。
A.购货发票B.检测合格证明C.产品使用说明书D.相应的图片【参考答案】B P2656.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是( )。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【参考答案】C P2077.某告诉公路项目进行招标，开标后允许( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
28．关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是（ 无效合同 B．当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能 向合同相对人主张权利 C．当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉时，法院 不应受理 D．无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利 ）。 A．无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是
一、单项选择题
18．某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲， 后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上 述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、 乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正 确的是（ ）。 A．由于抵押均未办理登记，抵押权不生效 B．甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿 C．甲、乙按照债权比例清偿
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
233网校答案解析：开工报告制度是国务院规定的 政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工 许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备 的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报.
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
27．某工程符合法定开工条件，但因工期紧未办 理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工， 对此，主管部门适当的处理为（ A．责令停止施工 B．责令其改正 C．只对建设单位罚款 D．只对施工单位罚款 233网校名师答案：B ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
3．下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关 系的表述，正确的是（ ）。 A．项目经理部具有法人资格 B．项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表 企业法人 C．项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担 D．项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担 233网校名师答案：C
D．乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
233网校名师答案：B
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
19．下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（ A．构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件 B．运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料 C．检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告 D．停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆 233网校名师答案：C ）。
一、单项选择题
20．下列关于定金的陈述正确的是（ A．债务人履行债务后，定金必须收回 B．定金自合同订立之日起生效 C．主合同无效，定金应予以返还 D．定金数额不得超过主合同标的额的30％ 233网校名师答案：C ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
21．建设工程保险是为了（ A．分散危险，消化损失 B．防止危险，确保人身财产安全 C．消除危险，避免损失 D．预防危险，增加收入 233网校名师答案：A 233网校答案解析：保险是一种受法律保护的分散 危险、消化损失的法律制度。因此，危险的存在是 保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发 生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时 间的不确定性和发生后果的不确定性。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
4．关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（ A．任何行为都可以代理 B．代理行为的法律后果归属于第三人 C．代理人应该以自己的名义实施代理行为 D．代理人应该以被代理人的名义实施代理行为 233网校名师答案：D ）。
一、单项选择题
5．在委托代理中，委托授权书的内容不 包括（ ）。 A．代理人的姓名或者名称 B．代理的事项、权限 C．代理的期间 D．第三人的姓名或者名称 233网校名师答案：D
233网校答案解析：下列财产不得抵押： (2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的 土地使用权； (3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单 位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他 社会公益设施； (4)所有权、使用权不明或者有争议的财产； (5)依法被查封、扣押、监管的财产；
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
233网校名师答案：B
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
30．下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》 界定的违法分包的是（ ）。 A．总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B．总承包单位将工程主体结构的施工分包的 C．建设单位指定专业分包的 D．专业分包单位再进行专业分包的 233网校名师答案：C
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
）。
一、单项选择题
22．在公共场所施工没有设置明显标志造成 他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这 种责任属于（ A．刑事责任 B．违约责任 C．侵权责任 D．行政责任 233网校名师答案：C ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
23．下列工程建设法律责任的承担方式中， 属于行政责任承担方式的是（ A．恢复原状 B．停止侵害 C．责令停产停业 D．有期徒刑 233网校名师答案：C ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
11．下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的 是（ ）。 A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担 相关费用 C．施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D．建设单位为施工单位垫付了行政罚款 233网校名师答案：D
233网校答案解析：侵害物权，造成权利人损害的，权利人可
以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民亊责任。
一、单项选择题
10．某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临 近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要 求赔偿，此债务发生的依据是（ A．相邻关系 B．无因管理 C．侵权行为 D．不当得利 233网校名师答案：C ）。
一、单项选择题
31．下列关于工程承包的选项中，属于违法分包的是（ 应资质的劳务分包公司 B．总承包人将劳务作业任务分包给了以自然人为包工头的农民工 建筑队 C．总承包人将设备安装任务分包给了有相应资质的设备制造厂商 D．总承包人将合同额200万元的劳务作业任务分包给了有相应资 质但注册资金仅为50万元的劳务分包公司 ）。 A．分包专业工程的承包人，将其中的劳务作业任务分包给了有相
D．民法
233网校名师答案：D
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
2．《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收 备案管理办法》的颁布是由（ A．国家主席签署主席令公布 B．国务院总理签署国务院令公布 C．国家发改委主任签署命令公布 D．住建部部长签署命令公布 233网校名师答案： D ）。
一、单项选择题
25．某剧院工程，建设单位在领取施工许可证 后满一年才开工，则开工时（ A．建设单位应当向发证机关报告 B．应当报发证机关核验施工许可证 C．应当报发证机关申请延期 D．施工许可证已自行作废 233网校名师答案：D ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
26．实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是 指（ ）。 A．施工单位向监理工程师提交的开工报告 B．建设单位向政府主管部门提交的开工报告 C．限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工 单位向建设单位提交的开工报告 D．施工单位项目部向公司总部提交的报告 233网校名师答案：B
独立的权能，使用权并不能包括收益权。
一、单项选择题
8．下列选项中，属于担保物权的是（ A．抵押权 B．地役权 C．处分权 D．用益物权 233网校名师答案：A ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
9．工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致 乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分 包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（ A．请求解除合同 B．请求返还财产 C．请求确认物权 D．请求赔偿损失 233网校名师答案：D ）。
D．强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
233网校名师答案：D
一、单项选择题
17．下列财产中可以设定抵押权的是（ A．李某承包村里的一座自留山 B．某大学宿舍楼 C．某国有企业办公大楼 D．被海关查封的一批设备 233网校名师答案：C ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
233网校答案解析：一般情况下，职务作品的 著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权 在其业务范围内优先使用。作品完成两年内， 未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位 使用的相同方式使用该作品。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
15．下列主体中，不能作为保证人的是（ A．集团公司的子公司 B．企业法人的分支机构 C．银行 D．担保公司 233网校名师答案：B ）。
长沙二三三网络科技有限公司版权所有
一、单项选择题
16．某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担 保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同 约定最后付款期为2014年6月1日。后由于建设方未及时支付工程 款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正 确的是（ ）。 A．在2014年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任 B．在2014年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款 C．施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
2015年 一级建造师 建设工程法规及相关知识
模考押题班 233网校名师：张绪能
2015年一级建造师《建设
工程法规及相关知识》
模考押题一
一、单项选择题
单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项 中，只有1个最符合题意) 1．调整平等主体的公民之间、法人之间及公 民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规 范的总称是（ A．商法 B．社会法 C．经济法 ）。