工程结款协议书
工程款结算协议书范文范本高清
工程款结算协议书范文范本高清甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》，现因工程竣工验收合格，双方就工程款结算事宜达成如下协议：第一条工程款结算1.1 甲乙双方确认，本工程的最终结算价款为人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。
1.2 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付剩余工程款人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。
第二条工程质量保证2.1 乙方保证本工程质量符合国家及行业相关标准，且在保修期内承担相应的保修责任。
2.2 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。
第三条违约责任3.1 如甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
3.2 如乙方未履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行修复，修复费用由乙方承担。
第四条争议解决4.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
4.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第五条其他5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。
工程结算工作协议书合同范本3篇
工程结算工作协议书合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及职责，特签订本工程结算工作协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的工作内容、原则、程序、期限及相关权利义务，保障工程结算工作的顺利进行。
二、工程结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规的规定进行工程结算。
2. 工程结算应遵循公平、公正、合理、准确的原则。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款及结算款。
三、工程结算工作内容1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应在工程竣工验收合格后，按照甲方要求编制工程结算文件，包括结算书、结算清单、相关证明材料等。
3. 甲方应对乙方提交的工程结算文件进行审查，并在约定时间内提出审查意见。
4. 双方应就工程结算文件中的问题进行沟通、协商，达成一致意见后，签署工程结算确认书。
四、工程结算程序1. 乙方提交工程结算文件：乙方应在工程竣工验收合格后约定时间内向甲方提交完整的工程结算文件。
2. 甲方审查：甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后约定时间内完成审查工作，并提出审查意见。
3. 沟通协商：双方就审查意见进行沟通、协商，解决结算过程中的问题。
4. 签署确认书：双方达成一致意见后，签署工程结算确认书，确认工程结算结果。
5. 款项支付：甲方在确认工程结算结果后，按约定支付余款。
五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程结算工作全部完成并支付完毕之日止。
六、双方权利义务1. 甲乙双方应遵守本协议的各项约定，履行各自义务。
2. 甲方应按约定支付工程进度款及结算款，如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。
3. 乙方应按时提交工程结算文件，确保文件真实、准确、完整。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程款结算三方协议10篇
工程款结算三方协议10篇工程款结算三方协议1原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。
________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。
________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程项目中的权益，确保工程款的结算与还款顺利进行，双方根据合同条款，共同制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程总造价：人民币_________元（大写：______________________元整）三、结算方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
2. 双方同意采用分期付款方式支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）第一期：自协议签订之日起___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（2）第二期：工程完工并验收合格后___日内支付工程总造价的____%，即人民币______元；（3）第三期：自工程验收合格之日起满一年后，支付剩余款项。
3. 乙方应在每期款项到账后提供合法有效的发票。
四、还款事项1. 若甲方未能按期支付工程款，乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期违约金。
2. 甲方应按照本协议约定的期限，将每一期款项按时足额支付至乙方指定账户。
3. 乙方应确保工程质量符合合同约定，如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担相应责任。
4. 若发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议条款的修改、补充应以书面形式进行，作为本协议的组成部分。
4. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程费用结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。
二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。
3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。
三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。
2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。
工程款结算协议书范本(5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程款结算协议书工程款结算协议书范本（精选5篇）在社会一步步向前发展的今天，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编精心整理的工程款结算协议书范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程款结算协议书1甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________乙方：______________年___月___日工程款结算协议书2甲方：________乙方：________________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
工程结算三方简单协议书范本(8篇)
工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。
若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。
传真件有效。
甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
工程结算付款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程业主）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方工程项目的结算付款事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：________________________）二、工程结算1. 工程结算依据：乙方按照甲方提供的工程图纸、施工方案、合同约定及国家相关标准进行工程结算。
2. 工程结算方式：乙方应在工程竣工验收合格后，根据工程量清单、合同约定及实际完成工程量，编制工程结算书，报送甲方审核。
3. 工程结算期限：乙方应在工程竣工验收合格后30日内提交工程结算书，甲方应在收到工程结算书后30日内完成审核，并确认结算金额。
4. 工程结算争议：如甲乙双方对工程结算存在争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
三、付款方式1. 付款比例：根据工程进度和合同约定，分阶段支付工程款。
（1）开工前支付：人民币_____元整，作为预付款。
（2）工程进度款：根据工程进度，按以下比例支付：- 完成工程量的10%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的20%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的30%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的40%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的50%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的60%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的70%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的80%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的90%，支付人民币_____元整；- 工程竣工验收合格后，支付剩余10%的工程款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
结款协议
甲方：
乙方：
鉴于从2017年至今甲乙双方一直友好合作，由乙方向甲方采购各型号强力型真空吸笔多批，经甲乙双方对买卖合同、出货单、财务账目对账确认，截止至本协议签订之日，乙方共欠甲方剩余货款人民币****元（￥0000.00元）。
一、现甲乙双方经友好协商，就上述拖欠货款做一次性折价优惠结算，由乙方在本协议签订之日一次性支付给甲方折价后货款人民币****元（￥0000.00元）。
二、乙方将上述款项支付给甲方后，甲方确认乙方所拖欠的货款全部结算完毕。
三、乙方承诺在本协议签订后，不再就甲方出售给乙方的产品提出任何索赔，不得对甲方提出任何诉讼请求。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具有相同的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
授权签约人：授权签约人：
时间：时间：。