房地产项目认筹协议书
买房认筹协议书范本
买房认筹协议书范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方为房产开发商，乙方有意向购买甲方开发的房产，双方就认筹事宜达成如下协议：第一条认筹房产信息1. 甲方同意将位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）提供给乙方认筹。
2. 该房产的建筑面积为__________平方米，户型为__________，具体以甲方提供的户型图为准。
第二条认筹金1. 乙方同意支付人民币__________元（大写：__________元整）作为认筹金。
2. 认筹金支付方式为：__________（现金/转账/其他）。
3. 认筹金支付时间：本协议签订之日起__________日内。
第三条认筹金的处理1. 若乙方在甲方规定的时间内成功购买该房产，则认筹金将转为购房款的一部分。
2. 若乙方在甲方规定的时间内未能购买该房产，甲方应在__________个工作日内无息退还认筹金给乙方。
第四条优先购买权1. 甲方承诺在乙方支付认筹金后，将给予乙方优先购买该房产的权利。
2. 甲方承诺在乙方支付认筹金后，不得将该房产出售给第三方。
第五条协议的变更和解除1. 双方协商一致，可以变更或解除本协议。
2. 若一方违反本协议的约定，另一方有权要求解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________代表人（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询法律专业人士。
认筹协议书范文5篇
认筹协议书认筹协议书范文5篇篇一：认筹协议书编号:字第号“金辉·金域蓝湾”认筹协议书甲方:乙方:身份证号码:通讯地址：甲、乙双方在平等自愿的原则下，就甲方所开发楼盘“金辉·金域蓝湾”项目的认筹事宜，达成以下约定：一、乙方在签订本协议之前已认真阅读并同意“认筹须知”的内容，愿意在享受认筹期间优惠措施的同时接受“认筹须知”条款的制约。
二、基于乙方对“金辉·金域蓝湾”项目的购买意愿，经乙方要求，甲方同意乙方先支付人民币伍仟元整（￥5000元）作为购买认筹号的诚意金。
乙方的认筹号码为号，让利金额为元。
三、乙方须在开盘当日凭本人身份证和本“认筹协议”及诚意金收据至本项目售楼部进行排队选房事宜，同时享有选房让利优惠；开盘时间以甲方通信函通知选房日为准，乙方在本协议中的通信地址为有效地址，若因乙方通信地址原因无法联系，后果与甲方无关。
四、乙方须在开盘当天凭本人身份证和本“认筹协议书”及诚意金收据至本项目售楼部签订《选房协议书》，同时认筹诚意金自动转为选房定金；若乙方未能在约定的时间内到场办理选房手续，则视为乙方自动放弃认筹，认筹号自动作废，甲方有权取消乙方所认筹的筹号享有的优惠。
五、若乙方自动放弃认筹或因乙方违约被取消认筹的，乙方可以在开盘后一周内凭本人身份证和本“认筹协议书”及诚意金收据至本项目售楼部或本公司退还认筹诚意金人民币伍仟元整（￥5000元），不计利息。
六、本协议书一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力，经甲、乙双方签署后立即生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：销售代表：授权代表：电话： 83050111 83050333 电话：地址：福州市华林路金辉大厦14层地址：日期：年月日日期：年月日认筹须知一、认筹时间：2005年4月30日开始截止至开盘前一天二、认筹单位范围：甲方规定单位三、认筹号优惠让利分为五档，前三档每50号一档（详见认筹让利表）；四、认筹期间，每人限购一个认筹号，每个认筹号限选一套住宅及店面一间或车位；五、认筹期间每个认筹号诚意金为人民币5000元，并同时签定“认筹协议书”六、认筹后若放弃认筹的，无条件退还认筹诚意金，不计利息。
楼盘认筹协议书
楼盘认筹协议书甲方（开发商）：_____________________乙方（认筹人）：_____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_______（地址）的楼盘开发权，乙方有意购买甲方开发的楼盘，甲乙双方本着平等自愿的原则，就乙方认筹甲方楼盘事宜，达成如下协议：一、认筹内容1. 乙方认筹的楼盘为甲方开发的位于_______（地址）的楼盘，具体房号为_______。
2. 乙方认筹的户型为_______，建筑面积约为_______平方米。
3. 乙方认筹的楼盘预计开盘时间为_______年_______月_______日。
二、认筹金1. 乙方同意支付认筹金人民币_______元（￥_______）作为认筹定金。
2. 认筹金支付方式为：_______（现金/银行转账/其他）。
3. 乙方应在本协议签订之日起_______日内支付认筹金至甲方指定账户。
三、认筹权益1. 乙方在甲方楼盘开盘时享有优先选房权。
2. 乙方在开盘时享有甲方提供的优惠折扣，具体折扣为_______%。
3. 若乙方在开盘后放弃购买，甲方应在_______日内无息退还乙方认筹金。
四、开盘通知甲方应在楼盘开盘前_______日以书面形式通知乙方，通知方式包括但不限于电话、短信、电子邮件等。
五、其他约定1. 甲方保证所提供的楼盘信息真实、准确，不得隐瞒或误导乙方。
2. 乙方应保证所提供的身份信息真实、有效。
3. 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：_____________________乙方（签字）：_____________________签订日期：_____________________签订地点：_____________________注：本协议书仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
认筹文案房地产认筹协议书6篇
认筹文案房地产认筹协议书6篇篇1甲方：XXXX房地产开发有限公司乙方：XXXX认筹客户根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方认筹甲方房地产项目事宜，达成如下协议：一、项目基本情况甲方开发的房地产项目位于XXXX，项目名称：XXXX。
该项目已取得相关部门的批准，并具备合法开发建设手续。
二、认筹方式及金额1. 乙方选择以现金方式认筹甲方房地产项目。
2. 乙方认筹金额为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。
三、认筹款退还及利息支付1. 乙方认筹成功后，如因甲方原因导致项目无法进行，甲方应无条件退还乙方认筹款，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2. 乙方认筹成功后，如因乙方原因导致认筹款无法退还，甲方有权扣除乙方认筹款，并保留向乙方追偿的权利。
四、房屋购买及价格优惠1. 乙方在认筹成功后，可优先购买甲方开发的房地产项目房屋。
2. 乙方购买房屋时，可享受以下价格优惠：（1）认筹客户可享受项目开盘时对外公开售价的XX折优惠；（2）认筹客户在开盘后XX天内签订购房合同，可额外享受XX折优惠。
五、违约责任1. 甲方如未按本协议约定退还乙方认筹款及支付利息，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按本协议约定支付认筹款，应承担相应的违约责任。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXXX房地产开发有限公司法定代表人（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字）：XXXX认筹客户日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方：XXXX房地产开发有限公司乙方：XXXX认筹客户根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方认筹事宜达成以下协议：一、认筹基本情况1. 乙方自愿向甲方认筹，认筹金额为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。
房地产认筹协议(已使用)(范本文)
房地产认筹协议(已使用)(范本文) 目录1.定义与解释2.认筹项目3.认筹金额与支付方式4.认筹权益与优惠5.认筹期限与撤销6.认筹金的退还7.保密条款8.争议解决9.附则附件1.认筹申请书2.认筹确认书3.认筹权益说明书4.认筹金退款申请表1.定义与解释1.1"甲方"指的是【甲方名称】，一家依据中国法律注册成立并合法存续的房地产开发企业，拥有认筹项目的所有权和经营权。
1.2"乙方"指的是【乙方名称】，愿意参与甲方认筹项目的个人或单位。
1.3"认筹项目"指的是甲方开发的【项目名称】，位于【项目地质】的房地产项目。
1.4"认筹金额"指的是乙方按照本协议约定向甲方支付的款项。
1.5"认筹权益"指的是乙方在认筹项目中所享有的权益，包括但不限于优先选房权、优惠折扣等。
2.认筹项目2.1甲方保证认筹项目合法合规，具备合法的开发、销售和使用权。
2.2甲方应向乙方提供认筹项目的详细信息，包括但不限于项目规划、建筑图纸、户型图、配套设施等。
3.认筹金额与支付方式3.1乙方应按照甲方的要求，向甲方支付认筹金额。
认筹金额的具体金额由甲方在认筹项目公告中明确。
3.2.1现金支付：乙方将认筹金额以现金形式支付给甲方。
3.2.2银行转账：乙方将认筹金额通过银行转账方式支付给甲方指定的银行账户。
4.认筹权益与优惠4.1乙方支付认筹金额后，即享有认筹权益。
认筹权益的具体内容由甲方在认筹权益说明书中详细说明。
4.2甲方给予乙方的优惠折扣等优惠措施，应在认筹权益说明书中明确。
5.认筹期限与撤销5.1认筹期限由甲方在认筹项目公告中明确。
乙方应在认筹期限内支付认筹金额。
5.2乙方在认筹期限内未支付认筹金额的，甲方有权撤销乙方的认筹资格。
6.认筹金的退还6.1乙方在认筹期限内支付认筹金额后，如认筹项目未能按照甲方承诺的时间开盘销售，甲方应在认筹项目开盘销售前退还乙方的认筹金。
2024房地产销售认筹协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024房地产销售认筹协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 定义1.2 解释第二条认筹项目的概述2.1 项目概述2.2 认筹范围第三条认筹权益3.1 认筹权益概述3.2 认筹权益的具体内容第四条认筹金的支付4.1 认筹金的金额4.2 认筹金的支付方式4.3 认筹金的退还条件与流程第五条认筹时间与有效期限5.1 认筹开始时间5.2 认筹截止时间5.3 认筹有效期限的延长第六条购房资格的确认6.1 购房资格的条件6.2 购房资格的确认流程第七条认筹协议的解除与终止7.1 解除与终止的条件7.2 解除与终止的程序第八条甲方（开发商）的权利与义务8.1 甲方权利8.2 甲方义务第九条乙方（认筹者）的权利与义务9.1 乙方权利9.2 乙方义务第十条争议解决方式10.1 争议解决方式的选择10.2 争议解决的程序第十一条合同的生效、变更与解除11.1 合同的生效条件11.2 合同的变更11.3 合同的解除第十二条违约责任12.1 甲方违约责任12.2 乙方违约责任第十三条保密条款13.1 保密信息的定义13.2 保密义务与例外13.3 违约责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 送达地址14.4 合同的完整性14.5 附则第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 本协议中的“甲方”是指房地产开发商，具有项目开发权的法人或其他组织。
1.2 本协议中的“乙方”是指有意向购买甲方开发的房地产项目的自然人、法人或其他组织。
1.3 本协议中的“认筹金”是指乙方为取得甲方房地产项目的优先购买权而支付给甲方的定金。
1.4 本协议中的“项目”是指甲方正在或即将开发的房地产项目。
1.5 本协议中的“认筹权益”是指乙方在认筹期间享有的优先购买权、价格优惠权等权益。
第二条认筹项目的概述2.1 甲方开发的房地产项目位于_______，总占地面积约为_______平方米，总建筑面积约为_______平方米。
2024年标准版房地产认筹协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准版房地产认筹协议书本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1 房地产认筹1.2 认筹人1.3 开发商1.4 认筹金1.5 认筹项目1.6 认筹期第二条：认筹项目的概况2.1 项目名称2.2 项目位置2.3 项目规模2.4 项目规划第三条：认筹金的支付3.1 认筹金的金额3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 认筹金的退还第四条：认筹权益4.1 认筹优先权4.2 购房优惠4.3 认筹权益的转让第五条：认筹期的规定5.1 认筹期的起始时间5.2 认筹期的结束时间5.3 认筹期的延长第六条：开发商的义务6.1 提供项目信息6.2 保证项目质量6.3 履行合同约定第七条：认筹人的义务7.1 支付认筹金7.2 提供个人信息7.3 遵守合同约定第八条：违约责任8.1 开发商的违约责任8.2 认筹人的违约责任第九条：争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径第十条：合同的生效、变更与解除10.1 合同的生效条件10.2 合同的变更10.3 合同的解除第十一条：保密条款11.1 保密信息的定义11.2 保密义务11.3 保密期限第十二条：法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条：其他条款13.1 附加条款13.2 补充协议13.3 附件第十四条：合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1 房地产认筹：指认筹人按照开发商的邀请，对认筹项目支付认筹金，以获取购房优先权的活动。
1.2 认筹人：指同意本协议，并按照本协议的约定支付认筹金，拟购买认筹项目的自然人、法人和其他组织。
1.3 开发商：指具有房地产开发资质，有权对外销售房地产项目的法人或其他组织。
1.4 认筹金：指认筹人为了获取购房优先权，按照开发商的要求支付给开发商的款项。
2024房地产销售认筹协议书正规范本
2024房地产销售认筹协议书正规范本合同编号：__________甲方（出卖人）：地址：联系方式：乙方（买受人）：地址：联系方式：鉴于甲方为依法成立并有效存在的房地产开发商，具备房地产开发资质，拥有__________项目的开发权、销售权；乙方为具备完全民事行为能力的自然人/法人/其他组织，愿意购买甲方开发的上述项目中的房屋；双方为了明确双方的权利义务，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条项目基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 项目性质：住宅/商业/办公/其他1.4 甲方依法取得了该项目的土地使用权，土地使用权证号：__________。
第二条房屋基本信息2.1 房屋基本情况：房屋座落：__________房屋结构：__________房屋面积：__________平方米2.2 房屋用途：住宅/商业/办公/其他2.3 房屋销售价格：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第三条认筹及购房方式3.1 乙方同意按照本协议约定的认筹金人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元进行认筹。
3.2 乙方在支付认筹金后，享有优先购买权，甲方应按照本协议约定的价格和条款向乙方出售上述房屋。
3.3 乙方在支付认筹金后，有权按照甲方提供的户型图、沙盘图等宣传资料了解项目情况，但不得以此为由拒绝购买。
3.4 乙方在支付认筹金后，有权按照甲方提供的《商品房买卖合同》示范文本查看合同条款，并在合同签订前提出修改意见。
第四条认筹金及购房款的支付4.1 乙方在本协议签订后____个工作日内，向甲方支付认筹金人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 双方确认，认筹金在乙方签署《商品房买卖合同》时，自动转为购房款的一部分。
4.3 乙方应按照甲方提供的《商品房买卖合同》约定的付款方式和时间，支付剩余购房款。
房地产项目认筹协议书精简版
房地产项目认筹协议书一、协议双方甲方：[房地产开发商名称]乙方：[认筹购房人姓名]二、协议内容1. 甲方是一家合法设立的房地产开发商，拥有相关资质和权益；2. 乙方是有购房需求的个人，愿意认购甲方所开发的房地产项目；3. 甲、乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议：2.1 认筹对象乙方是具备购房资格的自然人，年满18周岁，为合法公民。
2.2 认筹方式乙方通过书面或线上方式向甲方提出认筹购房的意向，并提交认筹申请表及相关资料。
2.3 认筹资格乙方需满足以下条件方可获得认筹资格：1. 乙方提供真实有效的个人联系明、户籍证明及其他必要资料；2. 乙方具备合法稳定的财产来源，并提供相应的资金证明；3. 乙方未曾被限制购房、强制买房或其他相关限制；4. 乙方同意并遵守甲方的认筹规定和管理办法。
2.4 认筹资金1. 乙方在认筹阶段需向甲方支付认筹费用，认筹费用金额和支付方式详见认筹公告；2. 乙方支付的认筹费用仅用于认筹申请，不可转让、退还或作为购房款项。
2.5 认筹结果1. 甲方将在认筹截止日期后的合理时间内公布认筹结果，公告方式以甲方认筹公告为准；2. 成功认筹的乙方将获得认筹资格，并成为甲方房地产项目的优先认购对象；3. 认筹失败的乙方将获得认筹费用的退还，退还方式详见认筹公告。
2.6 优先认购权1. 乙方成为认筹成功者后，拥有优先认购权；2. 乙方优先选择购房户型、楼层、朝向等要求，甲方在合理范围内尽量满足。
2.7 购房合同1. 乙方需在认筹成功后与甲方签订购房合同；2. 购房合同将详细约定房屋总价、面积、款项支付方式、交房日期等相关条款。
三、协议生效及其他条款1. 本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力；2. 如本协议有任何争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼；3. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[盖章日期]乙方（签名）：[签名日期]。
房地产认筹协议书
房地产认筹协议书
一、甲方：
身份证号码：
联系地址：
联系电话：
二、乙方：
公司名称：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
鉴于：
甲方拟通过认筹方式购买乙方开发的房地产项目，为明确双方权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议书。
一、认筹基本信息
1.1 甲方认筹方式：
1.2 认筹项目名称：
1.3 认筹房源户型及面积：
1.4 认筹金额：
二、认筹条件
2.1 甲方应在认筹有效期内按照约定的认筹金额办理认筹手续。
2.2 甲方应如实填写相关认筹信息，并提供真实有效的身份证明及其他必要资料。
2.3 如甲方逾期未按约定认筹金额办理认筹手续，视为自动放弃认筹资格。
三、认筹有效期
3.1 本协议自双方签署之日起生效，认筹有效期为______天。
逾期未进行认筹手续，视为自动放弃认筹资格。
3.2 如因不可抗力因素导致认筹受阻，经双方协商同意延长认筹有效期。
四、认筹款项
4.1 甲方应在认筹有效期内按约定认筹金额支付认筹款项。
认筹款项不可转让或退还。
4.2 如乙方开发项目未能如期开工，甲方有权要求全额退还认筹款项。
五、其他约定
5.1 甲乙双方在认筹事宜上有争议，应友好协商解决；协商不成，提交当地有关部门处理。
5.2 本协议未尽事宜，双方可另行签署书面补充协议。
六、附则
6.1 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议签署地点：
6.3 本协议自签署之日起生效。
甲方（签字）：
日期：
乙方（签字）：
日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：000001
甲方：
xxxxxx开发有限公司
乙方姓名：
认筹编号：
乙方身份证号码：
联系电话：
乙方地址：
意向房源：
1、
2、
3、
款项说明：
1、乙方在签署本认筹协议时，已经详细阅读了Xxxxx项目认筹流程及认筹须知所有条款，并自愿交纳人民币-----元作为此次认筹的诚意金。
2、乙方交纳认筹金并签订认筹协议后，即获得开盘当天选房资格并享受开盘当日折扣优惠。
相关条款：
1、本协议书仅代表乙方享有选房资格，并不做其他要约的作用。
2、本协议书编号仅作为开盘当日的承诺向乙方出售的房源。
4、本次认筹只限本人使用，转让无效。且认筹人在购房时必须以认筹人作为产权之一办理签约，否则我公司有权拒绝办理，在办理产权过户前亦不得办理契约变更。
甲方签署：Xxxxx开发有限公司乙方签署：
签署日期：年月日签署日期：年月日
置业顾问：
销售公司：
5、认筹人如成功认购房源，在认购当天该认筹金元自动转为定金，定金共万元；认筹人如未能购买房源，认筹金不计息全额退还，退还时间为开盘后一个月内，凭有效证明（认筹收据，认筹单，认筹人身份证原件）前往营销中心办理，需提前一天预约。
6、本协议一式三份，具有同等法律效力，经甲、乙双方签字后方可生效。
备注：
本协议书最终解释权归甲方所有。