2017施工承包合同(3篇)
★精品文档★ 2016 1 / 17
2017施工承包合同(3篇) 以下是小编为大家准备的合同条 关于双方职责的约定 1. 甲方责任： (1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。 (4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 2. 乙方责任： (1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。 (2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。 (3)乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。 第三条 关于材料供应的约定： 1.甲方提供的材料 (1)乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需★精品文档★ 2016 2 / 17
要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 (2)甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方承担。 (3)甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 (4)甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 2.乙方提供的材料 (1)乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 (2)乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规、承包）乙方的权利和义务 1、乙方必须服从总包方的总包管理； 2、乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理； 3、乙方必须严格按照合同要求，完成承包）工程单价(1)、c35ф900、ф1000钻孔灌注桩860元/立方米一次★精品文档★ 2016 3 / 17
性包干价； 预应力管桩元/米一次性包干价；预应力管桩元/米一次性包干价。地下室送桩按14元/米计。、在一次性包干价中已考虑了与打桩有关的所有费用，如已考虑了与周边村民协调、打桩的水电费、进退场费、桩架移位费、质料及材料试验费、管桩桩架移位垫路基板费、施工现场不能满足商砼车辆运输至钻机前塘碴铁板费用、地下障碍物2m以内、税费、利润等。(3)、按施工图要求试桩测试费结算：低应变85元/根；高应变、静荷载现场另定，数量按甲方与监理确认试桩根数。、若砼强度每增减一级，则单价相应增减18元/立方米。一次性包干价入岩按(桩径)考虑,如设计另有要求,钻孔的机械人工及钻孔水电费另行协商。预应力管桩如采用桩尖，及抗拔节点设计另有要求时，单价另行协商。 三）工程量按施工图和实际施工量，加灌长度按设计长度计。以监理公司和甲方代表签证核实后工程量作为结算依据。 四）结算的审核 1、桩基验收合格并且工程资料移交给甲方后三十天内，乙方应向甲方提交乙方盖章、法人盖章并有乙方概预算编制员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，甲方工程部对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签并加盖建设单位公章后方可视为甲方收到竣工结算资料。 ★精品文档★ 2016 4 / 17
2、在工程结算审核过程中，乙方不得再增加任何结算资料，送审的结算书若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由乙方承担。 3、自完整、有效的结算资料收到之日起六十天内，甲方自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的，则甲方审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商还不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释。 4、承包人未按约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证在上述规定的时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人承担。 5、承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程审计费用支付的约定：工程审计费用参照浙价服[xx]262号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定：基本费由建设单位承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用，核增追加费按核增额的5%计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由施工单位承担，由建设单位从应付★精品文档★ 2016 5 / 17
工程款中直接扣缴。 六、付款方式 一）支付方式：3#、4#、7#、幼儿园工程全部打桩开始10天内支付该部分暂定价20%，1#、2#、5#、6#、地下车库工程全部打桩开始10天内支付该部分暂定价20%；打桩结束再支付打桩暂定价的40%；通过桩基验收合格、资料合格齐全办理好结算付至结算价95%，余5%全部结顶后一个月内付清，承兑贴息全部由乙方承担。如甲方未按期付款,应按应付款的千分之一每天支付违约金。 二）、发包人支付上述款项前，承包人必须开具同等数额的正规建筑安装税务发票，否则发包人有权拒绝支付。 三）、水电费在结算款中扣除。 七、合同工期： 一）合同总工期为40日历天，开工时间为xx年3月22日，竣工时间为xx年5月2日，本工程工期提前不予奖励，逾期将予以相应处罚。 二）竣工验收工期，每延期一天扣罚违约金10000元。若因特殊地质原因及甲方原因和不可抗力等因素引起延误，经甲方同意后工期顺延，但费用不予另行签证。 八、质量目标： 一）、本工程质量要求：杜绝出现三类桩，如乙方★精品文档★ 2016 6 / 17
施工原因每出现一根三类及以下桩，乙方承担补桩等相应的费用，如三类桩超出检测数量15%，钻孔桩另扣罚10000元/根；管桩另扣罚1000元/根。 二）钻孔灌注桩杜绝出现桩顶砼强度不足情况，除乙方承担补桩等相应的费用外，另扣罚5000元/根。 三）乙方在施工前十天把施工方案上报甲方、监理方审核确定。 四）甲方、总包方或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款500元/项；未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款500元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款xx元/次；经主管部门检查发现的明显质量问题，罚款5000元/项。罚金在处罚通知单收到3日内必须缴纳。 五）产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收，所产生的费用由乙方负责。 九、人员、机械设备到位： 施工项目部经理主要管理人员项目总负责人：卢冬生 项目经理：梁载青，技术负责人：梁志青，以上人员所有协调会议均要参加。施工员：卢仙军 、梁恩兵，质量员：蒋德 陈小友， 安全员：蒋华，材料员：郭冬青，以上人员★精品文档★ 2016 7 / 17
的到岗率95%，以及机械设备的到位率100%，管理人员或机械设备未全部到位甲方将视情况进行处罚。对主要管理人员，若各方面工作无法达到甲方要求，甲方有权要求撤换。 十、安全生产和文明施工 一）认真执行鄞州区有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位和总包单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，该工程应达到甲方文明施工标准要求，并明确具体措施。发生安全事故。一切责任均由乙方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要追究由此给甲方造成的损失。 二）管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证。 三）临时设施采用统一的活动房，厕所、食堂、生活设施要整洁。生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运，工程完工后根据甲方项目总体情况须及时拆除临时设施，所需费用均已包含在合同价中，不予另行计算。 四）施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协调并承担相应费用。 五）各施工队伍间或出现打架现象，甲方将视情节严重程度每次处以xx-xx0元人民币的罚款。 六）、如在施工过程中经主管部门检查文明、安全
总承包2017合同范本
总承包2017合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[详细描述项目的范围和工作内容]4. 项目规模：[具体规模描述]二、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。
（2）进度款：根据项目进度，乙方提交进度报告，经甲方审核确认后，[具体天数]日内支付相应进度款。
（3）竣工款：项目竣工并验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]。
（4）质保金：质保期满后，如无质量问题，甲方在[具体天数]日内支付合同总价的[百分比]作为质保金。
三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]天四、质量标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的相关标准和规范，达到[具体质量标准]。
2. 乙方应按照合同约定和相关标准规范进行施工，确保工程质量合格。
如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对工程进度、质量进行监督检查。
2. 按照合同约定支付合同价款。
3. 协助乙方协调与项目有关的外部关系。
4. 及时提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
（二）乙方的权利和义务1. 按照合同约定的时间、质量要求完成工程施工。
2. 遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
建设工程施工合同范本2017
建设工程施工合同（2017示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建筑工程施工承包合同(3篇)
建筑工程施工承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：工作量清单。
4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。
6、质量要求：50210_《建筑装饰装修工程质量验收规范》、31/30_《住宅装饰装修验收标准》。
7、工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（50210_、50303_、50242_、50327_等）作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。
保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
工程施工承包合同书模板(3篇)
工程施工承包合同书模板甲方（建设单位）：_____乙方（施工单位）：_____遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
经甲、乙双方协商，特定协议如下。
一、工程项目的综合说明1、名称：_____2、地址：_____3、规模：_____4、结构及层数：_____5、发包方式：_____6、发包范围：_____7、承包时间：_____8、质量要求：_____二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：人民币：_____ 元（大写：____元整）人民币：_____ 元（大写：____元整）2、价格计算依据：（1）标定的定额为：_____（2）标定的取费标准：_____（3）政策性调价文件截止日期：_____三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据：_____对材料质量的要求：_____四、工程款支付方式1、在合同签署后，开工前____%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按____市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的____%;留____%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据：____________________。
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。
待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)建设工程施工合同(2017版本)1. 合同目的和背景本合同由建设工程施工方和业主签订，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权益和责任，保障工程质量，确保按时完成工程。
2. 合同签署2.1 合同双方本合同双方为建设工程的施工方（以下称为“承包商”）和工程的业主方（以下称为“业主”）。
双方在签署合必须具备合法的法人资格。
2.2 合同生效本合同经双方授权代表签署后，生效方式为书面签署并盖章，合同生效日期为双方代表签署确认的日起。
3. 工程内容3.1 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于工程的设计、施工、设备采购、人力资源等。
3.2 工程标的本合同约定的工程标的包括具体工程项目的名称、规模、位置、建设内容等。
3.3 工程质量承包商应保证工程质量符合《建设工程质量标准》和相关法律法规的要求，并承担相应的责任和义务。
4. 工程价款4.1 价款支付方式工程价款将根据工程进度和验收标准进行分期支付，具体支付时间和条件将在双方协商后明确。
4.2 价款调整如需调整工程价款，双方应协商一致，并签署书面协议确认调整后的金额。
4.3 欠付和违约责任若发生工程价款欠付或违约情况，违约方应按照约定支付违约金，并承担相应的法律责任。
5. 工期和交付5.1 工期约定工期将在合同签署后明确约定，并根据工程的复杂程度和规模合理确定。
5.2 延期和解除若因不可抗力或其他合理原因导致工期延迟，双方应及时协商并签署书面协议确认延期后的交付日期。
如果延期情况严重影响工程进展，任意一方有权解除合同。
6. 工程保险承包商应根据法律法规和合同约定，购买必要的工程保险，确保工程过程中的人身安全和财产安全。
7. 变更和索赔7.1 变更工程过程中如需变更工程范围、工程标的等内容，双方应及时协商并签署书面协议确认变更后的内容。
7.2 索赔双方有权进行合理的索赔，索赔内容包括工程范围内的款项、时间、索赔理由等，并应提供相应的证据。
工程承包合同协议书范本(范文)7篇
工程承包合同协议书范本（范文）7篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方工程项目的承包事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程规模：___________________________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：具体包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、砌筑、钢结构安装等施工图纸中的所有内容。
2. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责材料采购及施工。
三、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对乙方施工质量进行监督与检查。
如发现质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 工程竣工后，双方按照国家和地方相关标准及施工合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格详见附件《工程报价清单》。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程进度达到XX%时，支付XX%；工程竣工并通过验收后，支付剩余的XX%。
3. 乙方在收到款项后，应提供相应的发票。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的水电等资源，确保施工顺利进行。
施工承包商的施工合同范本6篇
施工承包商的施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程要求进行施工，具体承包范围包括但不限于：基础工程、主体结构、装饰装修、给排水、电气安装等。
2. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。
三、工期及进度1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 进度要求：乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商。
四、质量与检验1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收：工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 质量保修：工程保修期按照国家规定执行，保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价包括工程材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付方式为：工程开工前支付预付款____%；工程进度完成一半时支付____%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
六、材料设备供应1. 乙方负责采购本工程所需的全部材料设备，并确保材料设备的质量符合国家标准。
2017版epc合同范本
2017版epc合同范本EPC 总承包合同甲方（全称）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（全称）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容和范围：详细说明工程的具体内容和范围二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______________________元（大写______元整）。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付条款见合同附件。
三、工期1. 开工日期：______________________，竣工日期：______________________。
2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行工程设计、采购和施工。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供工程所需的相关资料和文件。
按照合同约定支付合同价款。
协助乙方解决工程实施过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求完成工程设计、采购和施工任务。
确保工程质量符合合同约定。
负责工程的安全保障和文明施工。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
建筑工程施工合同范本gf-2017-0201
建筑工程施工合同范本gf-2017-0201【建筑工程施工合同】合同编号：GF-2017-0201甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方单位地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方单位名称）地址：（乙方单位地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方联系电话）鉴于甲方拟委托乙方对甲方位于（项目地址）的建筑工程进行施工，双方经友好协商达成以下合作事宜：一、工程概况1. 工程名称：（项目名称）2. 工程地点：（项目地址）3. 工程范围：包括但不限于建筑主体结构施工、建筑装饰工程等。
4. 工程工期：预计工期为（工期）。
二、合同款项及支付方式1. 工程总造价：合同总造价为（金额），人民币大写（金额大写）。
2. 付款方式：（1）合同签订后的第3个工作日内，甲方支付工程款项的（首期比例）作为首期款；（2）工程进度款按照实际工程进度支付，并在7个工作日内支付给乙方；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程款项的（尾款比例）作为尾款。
三、合同履行保证1. 乙方需提供相应的履约保证金，数额为合同总造价的（履约保证金比例）。
2. 甲方收到履约保证金后，乙方须按照合同约定履行合同义务。
履约保证金在合同完成后，乙方履行完所有义务且甲方确认合格后，将在10个工作日内退还给乙方。
四、违约责任1. 任何一方发生违约情况，应向对方支付违约金。
违约金的数额为合同总造价的（违约金比例）。
2. 如一方因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并提供相应的证明文件。
双方可协商解除合同或延期履行。
五、工程质量和验收标准1. 乙方负责按照国家相关法律法规和工程建设标准进行施工，并确保工程质量符合设计要求。
2. 工程竣工后，甲方将组织相关部门进行验收。
如发现存在质量问题，乙方需及时修复。
六、保密条款1. 双方在合作过程中所涉及的商业机密、技术资料等应予以保密。
2. 未经一方同意，另一方不得泄露相关信息。
七、争议解决双方如发生争议应通过友好协商解决。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)（2０１7版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件：1.工程设计图纸及相关文件2．工程质量测试报告3．施工安全及环境保护方案４.材料与设备供应合同5．分包合同法律名词及注释:1.工程质量：指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
４.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5．转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3．施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释：1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
３.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4．分包：指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包：指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。