热源供热主管网建设施工合同协议书范本
热源供热主管网建设施工合同协议书范本
编号：_____________热源、供热主管网建设施工合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方：乙方：第一条工程概述甲方同意为乙方开发建设的位于的项目实施并网集中供热，建筑面积为平方米（其中：高层平方米），户，完成功能为冬季供热。
第二条施工界限（一）甲方施工范围：热源至乙方开发建设小区（或单体建筑物）规划红线外的供热主管网工程由甲方负责设计、施工和组织验收，费用由甲方承担；换热设备及安装工程由甲方负责设计和施工，费用由乙方承担。
（二）乙方施工范围：乙方开发建设的小区（或单体建筑物）规划红线内的供热管网，按甲乙双方共同审核确认后的图纸进行施工，或委托甲方施工，费用另计。
第三条乙方须提供材料明细1、规划总平面图；2、建筑地址现状地形图；3、小区外网平面布置图；4、建筑图纸（单体建筑物竣工平面图、单元详图、剖面图）及设计变更；5、室内采暖施工图；6、房产部门测绘后的房屋销售面积表、房屋使用面积表；7、小区外网竣工图及内业资料。
（上述图纸须提供施工蓝图及电子版）第四条双方的责任与义务（一）甲方的责任与义务1、甲方负责完成本合同第二条第（一）款约定的施工内容。
2、甲方应先行办理外网施工的必要手续，并在施工过程中做到文明、规范施工。
因施工引起的占（破）道或安全事故等问题以及由此造成的一切后果及损失均由甲方负责。
3、甲方为乙方正式供暖时间，以甲方与房屋业主签订的《供用热合同》为准。
（二）乙方的责任与义务1、乙方须为甲方提供必要的施工条件。
2、乙方应按本合同约定的付款方式向甲方支付相关费用，否则甲方有权不予开栓供热。
3、乙方有权对甲方的设计、施工进行监督，并要求甲方对其提出的问题进行合理的解释或调整。
4、乙方应在楼内采暖系统及小区外网工程阶段施工完成后，通知甲方对其进行检查、阶段验收，并向甲方提供由工程质量监督部门出具的工程质量竣工验收报告。
最新集中供热工程施工合同3篇
最新集中供热工程施工合同3篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXX公司鉴于甲方需要新建集中供热工程，故经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：集中供热工程。
2. 工程地点：甲方指定的区域内。
3. 工程内容：设计、施工、安装及调试集中供热系统。
包括热源、管网、换热站、用户终端等全部设备设施的施工安装。
二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币大写XX元整（小写￥XXXXXX元），包括材料费、人工费、税费等所有费用。
具体金额根据工程设计图纸及工程量清单确定。
2. 付款方式：本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格并交付使用后，支付剩余款项。
三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成施工任务。
如遇特殊情况，需经甲方同意，可相应顺延工期。
2. 工程质量应符合国家相关标准及规范，确保安全、稳定、高效运行。
乙方需提供相关证明材料，证明工程质量和安全性达到国家标准。
3. 工程保修期为竣工验收合格后XX年。
保修期内，乙方负责免费维修因乙方施工质量原因导致的故障。
四、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）提供工程所需的场地、电源、水源等施工条件；（2）协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行；（3）按照合同约定支付工程款。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程施工，确保工程质量；（2）遵守施工现场安全规定，确保施工安全；（3）提供技术支持和服务，保障工程正常运行；（4）提供必要的技术培训和操作指导。
五、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
3. 若因乙方施工质量原因导致的安全事故或其他损失，乙方应承担相应的法律责任和赔偿损失。
供热管网施工合同协议书
供热管网施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！供热管网施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行供热管网的施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，就供热管网施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、施工期限2.1 本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。
2.2 乙方应按照双方约定的施工进度计划，确保工程按时完成。
三、施工质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程安全。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任。
四、工程造价4.1 双方确认，本工程造价为人民币____元（大写：_________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。
4.2 乙方应向甲方提交详细的工程进度报告和费用明细，甲方按照实际完成工程量进行支付。
五、付款方式及进度5.1 本工程采用进度付款方式，具体付款比例和时间双方另行约定。
5.2 甲方支付的款项，乙方应及时开具正规发票。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
暖气建设工程安装合同协议书
暖气建设工程安装合同协议书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________（地址）的暖气建设工程达成一致意见，特此签订本合同，以便共同遵守执行：一、工程内容1. 乙方负责上述地址的暖气系统设计、材料供应、安装及调试工作。
2. 工程包括暖气片的安装、管道铺设、连接以及必要的支架制作和安装。
3. 乙方应确保所提供设备和材料符合国家相关标准和行业规范。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量达到国家规定的标准，确保暖气系统安全、可靠、高效运行。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程验收资料，并配合甲方进行验收。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币________元，包括所有材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款项：- 合同签订后三日内支付预付款________元；- 工程进度过半时支付________元；- 工程完工并通过验收后支付剩余________元。
四、工程期限1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的________%支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款金额的________%作为违约金。
六、争议解决合同执行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
工程施工供暖合同模板
工程施工供暖合同模板合同编号：_________甲方（需求方）：_________乙方（供应方）：_________鉴于甲乙双方就__________（工程项目名称）的供暖系统建设达成以下协议，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在工程施工期间供暖系统的建设、运行和维护等事宜，确保施工现场温度适宜，保障工程质量和施工进度。
二、供暖系统描述1. 供暖系统应满足国家相关标准及甲方特定要求，保证施工现场的温度在规定范围内。
2. 乙方负责供暖系统的设计、安装、调试及维护工作，并确保系统稳定运行。
3. 具体技术参数和标准详见附件《供暖系统技术规格书》。
三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、价格及支付方式1. 合同总价为人民币____元，包含所有设备材料费、人工费、运输费及其他必要费用。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款。
3. 余款在供暖系统验收合格后的____天内结清。
五、质量保证1. 乙方保证提供的供暖系统符合国家标准及甲方要求，并对所提供设备提供____年的质保服务。
2. 如发现质量问题，乙方应在接到通知后____小时内响应，并在合理期限内修复或更换。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成供暖系统的建设或未能达到约定的供暖效果，应按每日未完成部分的____%支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的____%支付滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
供热管网施工合同(通用3篇)
供热管网施工合同（通用3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!供热管网施工合同（通用3篇）供热管网施工合同篇1发包人(全称)：简称：甲方承包人(全称)：______简称：乙方依照《中国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲阜圣景新城安置楼热力外网施工项目协商一致，订立本合同。
供暖管网工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（采购人）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要建设供暖管网工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______供暖管网工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：供暖管网的设计、施工、调试及验收等5. 工程总投资：_______万元二、工程进度及工期1. 施工期限：自合同签订之日起_______日内完成工程。
2. 工程进度安排：详见附件《工程进度计划表》。
三、工程款项及支付方式1. 工程款项：甲方按照合同约定，在工程进度和工程质量达到约定标准后，向乙方支付工程款项。
2. 支付方式：甲方在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应的工程款项，具体支付比例由双方协商确定。
四、工程质量要求1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求，达到合格工程标准。
2. 工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，乙方应积极配合验收工作。
五、工程安全与环境保护1. 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 环境保护：乙方在施工过程中，应采取措施保护环境，减少对周边环境的影响。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。
3. 双方因故解除合同，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
供暖施工协议书范本
供暖施工协议书范本甲方（供暖公司）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行供暖施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、施工内容1.1 乙方根据甲方的要求，负责供暖系统的施工安装工作，包括供暖管道的铺设、供暖设备的安装、调试及验收等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保供暖系统的安全、稳定、高效运行。
二、施工时间和地点2.1 施工时间：自协议签订之日起至甲方指定完成日期止。
2.2 施工地点：甲方指定的地点。
三、施工质量3.1 乙方应按照约定的施工标准和要求进行施工，确保供暖系统的质量和安全。
3.2 乙方应在施工过程中，严格遵守施工规范，确保施工安全，避免对甲方财产和人员造成损害。
3.3 施工完成后，乙方应负责供暖系统的调试和验收，确保供暖系统达到甲方的要求。
四、施工费用4.1 乙方向甲方提供的施工服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
4.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付施工费用。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。
5.2 乙方施工质量不符合约定的，应负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。
六、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（供暖公司）：乙方（施工方）：签订日期：【年】年【月】月【日】日。
供热工程施工协议(3篇)
第1篇甲方：（供热需求方名称）乙方：（供热工程承建方名称）鉴于甲方需新建或改造供热系统，以保障供暖需求，乙方愿意承接该供热工程施工项目。
为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：甲方供热系统新建/改造工程。
2. 工程地点：甲方指定地点。
3. 工程内容：包括但不限于供热管道的敷设、设备安装、调试等。
4. 工程规模：根据甲方实际需求确定。
5. 工程工期：自合同签订之日起，预计工期为XX个月。
二、工程费用1. 工程总价：经双方协商，工程总价为人民币XX万元整。
2. 付款方式：- 合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；- 工程开工后，每月支付合同总价的XX%；- 工程竣工验收合格后，支付合同总价的XX%；- 工程保修期满，甲方无异议后，支付剩余的XX%。
三、工程进度1. 施工计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。
2. 进度要求：乙方应确保工程按期完成，如有延误，应向甲方支付违约金。
四、工程质量1. 质量标准：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 质量验收：工程完工后，双方应共同组织验收，如验收不合格，乙方应承担返工、整改等费用。
五、安全生产1. 安全生产责任：乙方应严格按照国家有关安全生产的规定，落实安全生产措施，确保施工安全。
2. 事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并承担相应的责任。
六、知识产权1. 知识产权归属：工程完工后，所有设备的所有权归甲方所有。
2. 技术保密：乙方应遵守国家有关技术保密的规定，不得泄露甲方技术秘密。
七、违约责任1. 甲方违约：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 乙方违约：乙方未按期完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方应友好协商解决争议。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
热力建设及供热服务合同协议书范本8篇
热力建设及供热服务合同协议书范本8篇篇1甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（受托方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行热力建设及供热服务事宜达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方为甲方提供热力建设服务，包括但不限于热力管道的规划、设计、施工、安装、调试等。
1.2 乙方为甲方提供供热服务，确保甲方在冬季正常供热，并尽可能降低供热成本。
二、服务期限2.1 本合同自签订之日起生效，有效期为XX年。
2.2 合同期满后，双方可协商续签事宜。
三、双方权利与义务3.1 甲方应提供必要的支持和配合，确保乙方能够顺利完成热力建设和供热服务工作。
3.2 甲方应按照本合同约定支付相关费用。
3.3 乙方应确保热力建设和供热服务的质量和安全，如因乙方原因造成的事故和损失，乙方应承担相应责任。
3.4 乙方应积极响应甲方的需求，及时解决供热过程中出现的问题。
四、费用与支付方式4.1 甲方应向乙方支付热力建设和供热服务的费用，具体金额和支付方式在合同中另行约定。
4.2 甲方应按时支付费用，如逾期支付，应按照合同约定支付滞纳金。
五、违约责任5.1 甲方如违反本合同约定，未按时支付费用或未提供必要的支持和配合，乙方有权要求甲方履行合同义务或采取其他合法措施维护自身权益。
5.2 乙方如违反本合同约定，未按照约定的质量和安全标准提供服务，甲方有权要求乙方进行整改或采取其他合法措施维护自身权益。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.2 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍应继续履行。
七、其他事项7.1 双方可对本合同的条款进行补充或修改，补充或修改后的条款与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：
乙方：
第一条工程概述
甲方同意为乙方开发建设的位于的项目实施并网集中供热，建筑面积为平方米（其中：高层平方米），户，完成功能为冬季供热。
第二条施工界限
（一）甲方施工范围：热源至乙方开发建设小区（或单体建筑物）规划红线外的供热主管网工程由甲方负责设计、施工和组织验收，费用由甲方承担；换热设备及安装工程由甲方负责设计和施工，费用由乙方承担。
（二）乙方施工范围：乙方开发建设的小区（或单体建筑物）规划红线内的供热管网，按甲乙双方共同审核确认后的图纸进行施工，或委托甲方施工，费用另计。
第三条乙方须提供材料明细
1、规划总平面图；
2、建筑地址现状地形图；
3、小区外网平面布置图；
4、建筑图纸（单体建筑物竣工平面图、单元详图、剖面图）及设计变更；
5、室内采暖施工图；
6、房产部门测绘后的房屋销售面积表、房屋使用面积表；
7、小区外网竣工图及内业资料。
（上述图纸须提供施工蓝图及电子版）
第四条双方的责任与义务
（一）甲方的责任与义务
1、甲方负责完成本合同第二条第（一）款约定的施工内容。
2、甲方应先行办理外网施工的必要手续，并在施工过程中做到文明、规范施工。
因施工引起的占（破）道或安全事故等问题以及由此造成的一切后果及损失均由甲方负责。
3、甲方为乙方正式供暖时间，以甲方与房屋业主签订的《供用热合同》为准。
（二）乙方的责任与义务
1、乙方须为甲方提供必要的施工条件。
2、乙方应按本合同约定的付款方式向甲方支付相关费用，否则甲方有权不予开栓供热。
3、乙方有权对甲方的设计、施工进行监督，并要求甲方对其提出的问题进行合理的解释或调整。
4、乙方应在楼内采暖系统及小区外网工程阶段施工完成后，通知甲方对其进行检查、阶段验收，并向甲方提供由工程质量监督部门出具的工程质量竣工验收报告。
5、开栓供热前，乙方须向甲方缴纳其自行设计或施工的室内采暖系统工程及小区二级网工程质量保证金（以下简称供热质保金），标准均为元/平方米。
否则，甲方有权不予开栓供热。
6、质保期内出现的室内采暖系统或二级网事故均由乙方负责抢修，并承担由此产生的热用户退费及补偿责任。
若乙方不能及时抢修，甲方有权组织人员进行抢修，费用在供热质保金中扣除。
供热质保金不足时，乙方须及时补交。
7、质保期满后，双方同意会同物业部门对相关供热设施进行必要的检查和验收，三方须在检查、验收单上签字盖章予以确认，甲乙双方签订供热设施移交协议。
甲方返还乙方剩余部分的供热质保金，或按双方签订的移交协议执行。
8、乙方须无偿为甲方提供房屋平米作为换热站使用，该房屋产权为全体业主，由甲方永久无偿使用。
乙方提供的换热站内上下水设施、休息室、库房、设备间须齐全，电器负荷须达到容量KW，具体要求见《供热技术合同》，否则，须按照入网面积元/平方米的标准向甲方支付换热站改造资金，或按《供热技术合同》要求于开栓供热前15日自行改造完毕，否则甲方有权不予开栓供热。
第五条特殊约定
1、为保证热用户的供热质量，乙方建筑物内采暖系统设计参数应与甲方的设计参数保持一致。
否则，由此导致的供热质量不达标，由甲方负责对原设计进行整改和施工，费用由乙方承担。
2、乙方应向甲方提供准确的并网建筑面积，以避免出现设计误差（如主管网管径、换热站设备型号等），影响供热质量。
如因乙方提供的建筑面积与实际并网面积不符，导致的供热质量问题及由此产生的后果由乙方负责。
3、乙方须于项目设计前与供热方签定《供热合同书》，严格按供热技术合同设计施工，并确保并网建筑物在日前竣工，以保证并网建筑物如期受热；日以后竣工的建筑物（或不能保证正常受热的建筑物），甲方不予供热。
4、开栓供热前，乙方须协助甲方与其开发建设的小区（或单体建筑物）的热用户签订《供用热合同》，未签订《供用热合同》的一律视为未售出房屋，由乙方交纳全额热费。
5、乙方并网建筑物工程质保期内不予办理停热手续。
6、乙方应在开栓供热前向甲方提出书面试水申请，并交纳第一个采暖期的全部热费后，方可进行试水。
第一次为免费试水，第二次及以后将按实际发生情况计收费用，否则甲方将不予开栓供热。
7、未售房屋的取暖费或热能损耗补偿费乙方须于当年的12月31日前向甲方足额交纳，供暖设施的管理、维护及维修由乙方负责。
8、有关供热缴费时间、供热起止时间及供热质量等问题以甲方与房屋业主签订的《供用热合同》为准。
9、双方附加约定：
①乙方并网建筑物面积或户数若有变更，按实际多退少补费用；
②锁闭阀是按1寸每户两只计算的，若有变更，按实际多退少补费用；
③乙方提供的换热站房屋应在该并网建筑物开栓供热前一个月前交付给甲方，以便甲方有足够的时间安装、调试设备；
④乙方提供的换热站最大补水量须达到30t/h。
第六条违约责任
1、本合同生效后，任何一方不得擅自毁约，否则应赔偿守约方经济损失。