建筑工程合同纠纷答辩状范本
建设工程施工合同纠纷答辩状(答辩状范文)
建设工程施工合同纠纷答辩状背景介绍根据《建设工程施工合同法》第条的规定，我方作为承包方与原告签订了建设工程施工合同，约定完成某项目的施工工作。
然而，原告在项目进行过程中出现了一系列问题，导致了合同履行的困难和延迟。
原告以此为由，提起了本案的诉讼。
我方在此向法庭提交答辩状，敬请法院审慎处理。
第一部分：事实陈述1.设计变更：原告在工程进行过程中多次提出设计变更的要求，导致项目的进程受到了影响。
虽然我们积极响应并尽快进行了设计调整，但是这些变更仍然带来了额外的时间和成本压力。
2.供货问题：我方按照合同约定负责采购施工所需的材料和设备。
然而，由于市场供应不稳定和原告在供货方面的迟延，我们在工程进行过程中遇到了材料和设备供应的问题，导致工程进度的推迟。
3.人员问题：在工程进行过程中，原告提供的人员配备不足，施工人员的交替和调整也反复出现，这对项目的顺利进行造成了困扰。
我们多次提出解决方案，但始终未得到原告的积极配合。
4.其他不可抗力因素：在工程进行过程中，我们遭遇了多种不可抗力因素，例如极端天气、自然灾害等，在这些情况下，我们尽力采取了应对措施，但仍然影响了工程的进度。
综上所述，我方始终以诚实守信的原则履行合同，并未故意违约或延迟工程进度。
纠纷的产生主要是上述原因所致，而非我方的过错。
第二部分：法律依据1.《建设工程施工合同法》第条：建设工程施工合同的履行应当按照合同的约定执行。
在没有约定或者约定不明确的情况下，适用法律的有关规定。
2.《合同法》第条：当事人享有签订合同的自由，但不得违反法律的强制性规定。
当事人应当按照约定履行合同义务，维护合同的有效性。
根据上述法律依据，我方认为我们已经尽力履行了合同的义务，但是由于上述原因导致了工程的延期，该延期并非我们的过错或故意违约。
因此，我方请求法庭作出公正的判决，支持我们的答辩意见。
第三部分：答辩请求1.对原告提出的诉讼请求进行驳回，不予支持。
2.如法庭认定有理由支持原告的部分诉讼请求，我们请求法庭酌情考虑工程延期的原因，减轻或免除我方的赔偿责任，并适用法律和合同的规定来判断相关赔偿额度及责任分担。
建筑工程施工合同纠纷 答辩状正规范本(通用版)
建筑工程施工合同纠纷答辩状尊敬的X/女士：我作为被告，在此针对您提出的建筑工程施工合同纠纷一案，就相关争议事项进行答辩。
特向法庭提交如下辩词：一、关于合同履行情况的辩解根据原告提起的诉讼请求，主要是针对工程延期和工程质量两个方面进行主张。
经过仔细研究原告的诉讼请求及相关证据，并结合本案事实情况和相关合同约定，我作为被告认为如下：1. 工程延期的原因及处理原告主张工程未按照合同约定的工期完成，由此要求我方承担相应责任。
但我方对工程延期的责任并不完全，因原因造成工期的延误：•第一，工程设计变更和相关审批手续的延迟。
原告自行变更工程设计并未及时与我方协商沟通，导致施工准备和工期计划的变动，致使工期无法如期完成。
•第二，工程施工条件的变化。
由于某些不可抗力因素，如天气恶劣、自然灾害等，导致施工进度受阻，工期无法按照合同约定完成。
•第三，我方及时采取的补救措施。
我方在工期受阻时，积极争取施工条件，并采取相应补救措施，尽力缩短工期延误所带来的影响。
基于上述原因，工程发生延期是由双方原因造成的，我方并未完全违反合同约定，应当对延期承担全部责任。
同时，合同中对于延期的处理也有相应条款约定，双方有义务按照合同约定处理。
2. 工程质量的辩论原告指控我方在工程质量方面存在问题，要求返还一定的费用或进行重新施工。
然而，在工程质量方面，我方并未违反合同约定，提供了符合标准的施工质量。
•第一，工程质量符合相关法律法规和合同约定。
在施工过程中，我方按照相关法律法规和合同约定进行施工，对于工程质量进行了严格的把关和监督，并通过工程验收等程序确认了工程质量的合格性。
•第二，原告指控的工程质量问题并未提供充分的证据。
根据原告提供的证据和相关调查，无法证明我方施工过程中存在质量问题，并对我方施工质量进行客观评估。
基于上述事实，我方并未违反工程质量的约定，双方应当按照合同约定进行评估和解决工程质量问题，而非要求重新施工或返还费用。
二、关于合同解除的辩解原告在起诉中主张解除合同，并要求赔偿一定金额的违约金。
建设工程施工合同纠纷答辩状模板
建设工程施工合同纠纷答辩状模板
尊敬的法院：
我系被告，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条的规定，在诉讼法第六十七条及其他相关法律法规的基础上，特提出答辩状如下：
一、关于原告的诉讼请求及事实背景
原告提起本案诉讼，主张本合同违约，请求判决解除合同并支付违约金和赔偿金。
事实上，我作为被告方的合同义务履行情况并无任何违规行为，向原告提供了符合合同约定的建设工程施工服务，并按照约定时间完成了工程。
二、关于原告诉讼请求与事实的事实确认
1.原告主张本合同解除并支付违约金和赔偿金，事实上我并未
违反合同约定，没有给原告造成损失。
2.依据合同约定，我按照工程图纸、设计意图的要求进行施工，没有使用任何次品材料，未发生工程质量问题。
如若原告主张工程质量问题，本次工程验收时并未发现问题，具体问题应在验收后及时指出，作为被告方我也愿意配合处理。
3.原告主张我延误工期，实际上工程是按照合同约定工期进行
施工，直至完工。
若原告主张工期延误，应提供充分证据予以证明。
三、法律适用及理由
1.根据合同法第一百三十四条的规定，合同当事人应当按照约定履行义务。
我作为被告方的合同中并无违约行为，应当免除违约金及赔偿金的责任。
2.根据《中华人民共和国建筑法》第三十一条的规定，工程按照设计规定施工，已完成工程验收，并无发现质量问题。
原告未能提供充分证据证明工程存在质量问题。
综上所述，基于事实的真实性及相关法律法规的适用，我作为被告方请求法院维护合同的有效性，并判决驳回原告的诉讼请求。
特此答辩。
被告：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日。
建筑工程合同答辩状范文
建筑工程合同答辩状范文尊敬的审判长、各位审判员：我是本案被告方的代表律师，现就原告提出的建筑工程合同纠纷一案进行答辩。
我要明确指出，我方始终本着诚实守信的原则，在合同履行过程中恪守合同约定，尽到了应有的义务和责任。
对于原告所提出的指控，我们将逐一进行反驳，以事实和法律为依据，证明我方的清白。
一、关于工程质量问题原告方认为我方施工的工程质量存在严重问题，导致工程无法正常使用。
这一指控并不成立。
根据双方签订的合同，我方已经按照约定的标准和规范进行了施工，并且在工程竣工后，双方共同组织了验收，验收结果表明工程质量符合标准。
我们还提供了相关的质量检测报告作为证据，证明工程质量并无问题。
因此，原告方的这一指控是没有事实依据的。
二、关于工期延误问题原告方认为我方未能按照合同约定的工期完成施工任务，导致其遭受了经济损失。
对此，我们要指出的是，工期延误并非完全是我方的责任。
在施工过程中，由于不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）的影响，部分工作无法按时完成。
同时，原告方在施工过程中多次变更设计要求，增加了工程量和施工难度，这也是导致工期延误的重要原因。
因此，原告方应承担相应的责任。
三、关于合同解除问题原告方认为我方违反了合同约定，要求解除合同并支付违约金。
这一要求并不合理。
根据民法典的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方有权要求其继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。
在本案中，我方并未违反合同约定，而是积极履行了合同义务。
因此，原告方无权单方面解除合同并要求支付违约金。
原告方的指控均无事实和法律依据。
我方请求法庭依法驳回原告的全部诉讼请求，并判决原告承担本案的诉讼费用。
在此过程中，我们将积极配合法庭的工作，提供相关证据和材料，以确保案件的公正审理。
建设工程施工合同纠纷答辩状
建设工程施工合同纠纷答辩状
尊敬的法院：
我是被告方，就本案建设工程施工合同纠纷，提出如下答辩：
一、关于原告方所主张的欠款问题，我们并不否认合同中存在一些欠款，但我们认为原告方对欠款的计算存在误差。
根据合同约定，我们已经支付了大部分款项，并且在合同约定的期限内完成了工程的大部分工作。
我们欠款的金额应该根据实际工作量进行计算，而不是按照原告方自行设定的金额计算。
二、原告方所指控的工程质量问题也是不实的。
我们在施工过程中严格按照合同要求进行施工，并由专业人员进行验收，并未发现任何质量问题。
如果原告方对工程质量有异议，应当及时提出，并由双方共同进行鉴定。
原告方并未提出具体的质量问题，仅仅是口头上的指责，并没有提供任何证据来支持其指控。
三、原告方所要求的违约金也存在争议。
根据合同约定，违约金应当是按照双方协商达成的约定金额计算的。
原告方单方面要求违约金的金额远远超过了我们的能力范围，并没有与我们协商达成一致意见。
我们认为原告方的违约金要求是不合理的，应当根据双方实际损失来进行合理计算。
，我们认为原告方所主张的欠款、工程质量问题和违约金问题都存在争议，需要通过法院的判决来解决。
我们希望法院能够公正、客观地审理本案，并作出公正的判决。
特此答辩。
被告
日期。
工程款纠纷发包方答辩状(建筑工程(合同)发包人答辩状)
工程款纠纷发包方答辩状（建筑工程合同发包人答辩状）引言尊敬的仲裁员：本人是某建筑工程合同的发包方，针对甲方提出的工程款纠纷，特以此答辩状做出如下说明和辩解。
一、合同履行情况依据双方签订的建筑工程合同，本人作为发包方履行了相应的合同义务。
合同中规定的工程进度、质量要求、支付方式等条款，本人严格按照约定进行了履行。
是对工程款纠纷涉及的具体情况进行的辩解：1.工程进度：根据合同约定，工程应于年月完工，实际工期把控良好，未发生超期问题。
2.工程质量：本人按照合同约定的工程质量标准执行，确保了工程的质量，所有施工工序均符合设计要求和相关行业标准。
3.支付款项：本人按合同约定的支付方式和节点，按时支付工程款给乙方。
乙方提出的工程款纠纷与实际支付情况不符。
二、工程款支付纠纷甲方在工程进行中突然提出工程款支付问题，但其提出的理由缺乏充分的事实依据和证据支撑。
本人以如下辩解予以回应：1.工程终止问题：甲方声称工程终止，且要求退还已支付的工程款。
然而，依据合同条款，工程终止由甲方负责，且应根据合同约定支付相应违约金。
本人并未提前终止工程合同，甲方的主张欠缺合同约定的理由。
2.工程缺陷问题：甲方声称工程存在质量问题，要求扣除相应款项。
然而，甲方未能提供充分的证据证明工程存在质量问题，并未按合同约定的程序进行工程交付验收。
因此，本人对甲方提出的工程质量问题辩解。
三、甲方不当行为甲方在合同履行过程中存在不当行为，损害了发包方的合法权益。
本人以如下辩解予以回应：1.违反合同约定：甲方未经本人同意，擅自更改工程设计，导致施工难度增加，工期延长，但未经合同变更程序。
本人未应承担由此造成的额外费用，甲方对此应负有相应责任。
2.工程款支付延迟：甲方未按合同约定的时间节点支付工程款，导致乙方施工资金困难，且未按时支付尾款。
本人对此提出异议，并向甲方发送催款函，要求按时支付工程款项。
四、合同约定的争议解决方式根据双方签订的建筑工程合同，工程款纠纷应以仲裁方式解决。
建设工程施工合同纠纷被挂靠公司答辩状
建设工程施工合同纠纷被挂靠公司答辩状尊敬的法官：我作为被告挂靠公司的代表，对于原告关于建设工程施工合同纠纷的起诉提出了如下答辩，望法庭予以审理和认真考虑：首先，就本案合同履行情况，我方认为自始至终都按照合同约定并依法履行了自己应尽的义务。
合同约定了工程质量标准、进度要求、支付方式等关键条款。
我们严格按照合同约定的工期完成了工程，并且工程质量符合相关规范和标准。
同时，在工程过程中，我们积极与甲方保持沟通，及时解决了一些不可预见的问题，确保了工程的平稳进行。
因此，原告应承担证明我方违约的举证责任。
其次，就原告主张的索赔请求，我方认为其索赔请求无法得到支持。
首先，原告要求我方承担工程质量缺陷所产生的修复费用。
然而，根据合同约定，乙方只负责工程的建设和交付工作，而不负责工程后续的维修和保养。
因此，原告的索赔请求缺乏合同约定和法律依据。
其次，原告要求我方支付违约金，但我方并未违约，故无需承担违约金的责任。
最后，关于原告要求解除合同并赔偿损失的请求，我们认为该请求缺乏事实依据和法律支持，我们已履行了合同义务，原告解除合同请求无法成立。
第三，就原告指控我方施工中存在的不当行为，我们坚决否认该指控。
我们承认在施工过程中可能存在一些技术和操作上的小瑕疵，但这些问题并不影响整体工程的质量和完工标准。
同时，我们主张在解决合同纠纷时应以事实为依据，并在法律界定的范围内进行判断。
原告所陈述的不当行为及索赔请求都缺乏充分的证据支持，对我方信誉和商誉造成了很大的影响。
最后，我们希望法庭能公正地审理本案，依法判决。
我方秉持着诚信经营的原则，始终遵守合同，按照约定履行合同责任。
同时，我们也希望法庭能依法保护被告的合法权益，维护公平正义。
敬请法庭审理。
被告挂靠公司代表日期：。
建设工程(合同)纠纷答辩状模板
建设工程合同纠纷答辩状模板引言尊敬的裁判长、仲裁员：本人系建设工程合同纠纷的被申请人，对于申请人所提出的诉讼请求，本人特向贵仲裁机构提交本答辩状，希望能够全面阐明事实，陈述自己的观点，以期维护本人的合法权益。
一、案件基本情况本案的基本事实如下：1.建设工程合同签订时间：年月日；2.合同约定完成时间：年月日；3.申请人要求变更施工方式，导致工期延长；4.本人及时配合申请人工作，积极推进工程进度；5.申请人未支付合同约定信息。
二、案件争议焦点本案的争议焦点主要包括几个方面：1.工期延长是否由本人引起；2.申请人是否支付合同约定报酬；3.施工方式变更是否属于申请人违约行为。
三、答辩意见针对申请人所提出的诉讼请求，本人特提出答辩意见：1.工期延长问题申请人要求变更施工方式，并提供了相应的设计文件。
本人在接到变更通知后，积极组织施工人员进行调整，并完成了变更工作。
然而，由于申请人没有按时提供变更后的设计图纸，导致工期延长。
因此，申请人应承担工期延长所产生的相应责任。
2.支付问题根据建设工程合同的约定，申请人应按合同约定及时支付报酬。
然而，申请人未按时支付第一阶段的报酬，导致本人的资金周转出现问题，影响了工程的正常进行。
因此，申请人应承担支付拖欠报酬所引起的相应违约责任。
3.施工方式变更问题根据合同约定，任何一方要求变更施工方式，应提供相应的设计文件，并由双方协商确定变更的费用和工期。
然而，在本案中，申请人要求变更施工方式，却未提供相应的设计文件和变更费用，仅口头通知本人进行变更工作，无法履行合同的变更程序。
因此，申请人应自行承担变更施工方式的责任。
四、法律依据本案应适用法律法规作为依据：1.合同法；2.建设工程质量管理条例；3.建设工程施工合同。
法律法规明确规定了建设工程合同的相关规定和义务，对纠纷处理提供了相应依据。
五、请求裁决本人恳请贵仲裁机构依法依规，充分考虑案件的事实和法律依据，做出公正的裁决：1.驳回申请人的诉讼请求；2.认定申请人应承担工期延长的责任；3.判令申请人支付拖欠报酬；4.判令申请人自行承担变更施工方式的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
建筑工程合同纠纷答辩状范本
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
建筑工程合同纠纷答辩状怎么写？一封答辩状需要包含哪些内容 呢？
建筑工程合同纠纷答辩状需要注意哪些问题呢？内容上需要涉及 哪些信息
呢？华律小编特意为您提供一份建筑工程合同纠纷答辩状， 希望能够对您
有一定的参考价值。
建筑工程合同纠纷答辩状
2010年1月处理的一个建筑工程施工合同纠纷二审案件，我们作 为
被上诉人（一审原告）的委托代理人参加庭审，以下是提交法庭的答 辩
状。
答辩状
答辩人：南京XX公司
住所地：南京市XX区XX街XX号
答辩人因江苏XX公司对施工合同纠纷一案所提上诉，提交答辩 意
见如下：
一、一审认定包括质保金在内的全部工程款支付条件业已成就， 符合
合同约定，具有事实和法律依据。
双方于2008年7月9日签订的补充协议（二）明确约定“该项工程
全部完工并验收合格，乙方把所有原材料的质保书、合格证、检测报
告提供给甲方后一星期内付至总价的 80%，其余付款条件及其他所有条
款和未尽事宜按 2008年 5月 5日签订合同及 2008年 5月 26日签订的
补充协议履行”，其中的“该项工程”系指钢结构制作安装工程。上 诉人
与答辩人所签的三份合同和补充协议的内容构成双方的建设工程 施工合
同，文本中出现的“该项工程”的含义是统一的、明确的，这 一用语如无
特别说明应指合同标的，即上诉人分包给被上诉人的钢结 构制作安装工
程。上诉人将“该项工程”理解为物流配送中心全部工 程，没有事实和法
律依据。
“该项工程全部完工并验收合格”中的验收系指上诉人对该项工 程的
内部验收，而不是相关行政主管部门的竣工验收。作为物流配送 中心全部
工程的一项子工程，只能在全部工程完工后才能进行相关行 政主管部门的
竣工验收，而答辩人对全部工程的进度完全无法掌控， 更何况分包合同只
能约定分包工程的竣工验收，而不能对全部工程的 竣工验收做出约定。事
实上，直至一审庭审，物流配送中心全部工程 仍未完工，更谈不上竣工验
收，如果将“验收合格”理解为相关行政 主管部门的竣工验收，对答辩人
是极不公平的。补充协议 （二） 第三条 规定“乙方必须在 2008年 8月
7日前全部完工并验收合格”，协议签 订于 2008年 7月 9日，当时双方
都很清楚物流配送中心全部工程不可 能在 2008年 8月 7日前完工并进
行竣工验收，如果将“验收合格”理 解为相关行政主管部门的竣工验收，
则该条款实际无法履行。双方签 署该协议的目的是为了积极履行，只有将
“验收合格”理解为上诉人 对该项工程的内部验收才符合双方真实意思和
合同目的。
二、一审对违约金进行调整有法律和事实依据，符合公平原则和 诚实
信用原则。 补充协议 （二）中约定每滞后一天罚款十万元违约金， 延期
违约金不限额。该违约金与合同总价相比，明显过高，而被上诉 人一直未
能提交证据证明其因延期完工所遭受损失。《合同法》第一 百一十四条第
二款规定“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事 人可以请求人民法
院或者仲裁机构予以适当减少”。《最高人民法院 关于适用〈中华人民共
和国合同法〉若干问题的解释 （二） 》第二十九 条规定“当事人主张约定
的违约金过高请求予以适当减少的，人民法 院应当以实际损失为基础，兼
顾合同的履行情况、当事人的过错程度 以及预期利益等综合因素，根据公
平原则和诚实信用原则予以衡量， 并作出裁决。当事人约定的违约金超过
造成损失的百分之三十的，一 般可以认定为合同法第一百一十四条第二款
规定的‘过分高于造成的 损失'”。根据上述规定，法院有权对过分高于造
成的损失的违约金 予以适当减少。
特别需要指出的是，被上诉人逾期四天完工是在施工过程中遭遇 极端
天气，属不可抗力，按照合同法第一百一十七条的规定，可部分 或者全部
免除责任。
一审法院综合各种因素对违约金进行调整，符合公平原则和诚实 信用
原则。 综上，答辩人认为上诉理由没有法律和事实依据，请求法 院依法驳
回上诉，维持原判。 此致 南京市中级人民法院
答辩人：南京XX公司
20xx年X月X日