太阳能热发电厂EPC总承包合同模板
2024年版太阳能光伏发电项目EPC总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年版太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目范围及内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度及验收4.1 项目进度4.2 验收标准及程序5. 技术要求及质量保证5.1 技术要求5.2 质量保证6. 保修及售后服务6.1 保修期限6.2 售后服务7. 合同的履行及变更7.1 合同履行7.2 合同变更8. 违约责任及赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿金额9. 争议解决及法律适用9.1 争议解决方式9.2 法律适用10. 合同的生效、终止及解除10.1 合同生效10.2 合同终止10.3 合同解除11. 其他条款11.1 保密条款11.2 知识产权保护11.3 不可抗力12. 附件12.1 项目设计文件12.2 设备清单12.3 技术规格书13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点14. 合同正本及副本14.1 合同正本14.2 合同副本第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义本项目：指甲方委托乙方实施的太阳能光伏发电项目。
EPC总承包：指乙方承担本项目的设计、采购、施工、调试及验收等全部工作，并承担相应的责任。
2. 项目范围及内容2.1 项目范围乙方负责完成本项目的设计、采购、施工、调试及验收等工作。
2.2 项目内容1) 设计：按照甲方要求完成本项目的设计工作，包括初步设计、施工图设计等。
2) 采购：负责本项目所需设备的采购工作，并保证设备的质量、性能及交货时间。
3) 施工：按照设计文件和施工规范完成本项目的施工工作。
4) 调试：完成本项目设备的安装、调试及验收工作。
5) 验收：按照相关法规和标准，协助甲方完成本项目的验收工作。
3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格本合同总价款为万元（大写：人民币万元整），详细金额见附件。
2024年太阳能发电站EPC总包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能发电站EPC总包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条合同范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 发票开具第四条合同工期4.1 工期计划4.2 工期延误4.3 工期提前第五条质量标准5.1 质量要求5.2 质量检验5.3 质量保证第六条技术参数与要求6.1 技术标准6.2 设备要求6.3 系统性能第七条保修条款7.1 保修范围7.2 保修期限7.3 保修责任第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议方式9.2 争议时效9.3 争议地点第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件10.3 变更与解除的程序第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序11.3 转让后果第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力应对第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密责任第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 争议解决14.3 合同效力14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________ 1.1.2 单位地址：____________ 1.1.3 联系人：____________1.1.4 联系方式：____________1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________1.2.2 单位地址：____________1.2.3 联系人：____________1.2.4 联系方式：____________第二条合同范围2.1 工程概述2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程性质：太阳能发电站EPC总包工程2.1.3 工程目标：按照约定的技术参数和质量标准，完成太阳能发电站的的设计、采购、施工、调试等工作，并保证工程顺利通过验收2.2 工程地点：____________2.3 工程规模：____________2.4 工程内容2.4.1 设计：按照约定的技术参数和质量标准完成工程设计，并提供完整的施工图纸和技术文件2.4.2 采购：负责工程所需设备的采购工作，并提供设备的技术参数、质量证明文件等相关资料2.4.3 施工：按照施工图纸和技术文件，完成工程的施工工作，并保证工程质量符合约定标准2.4.4 调试：在工程完成后，进行系统的调试工作，确保系统的稳定运行2.4.5 验收：在工程完成后，配合发包方进行验收工作，确保工程符合约定的技术参数和质量标准第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.1.2 币种：人民币3.1.3 汇率：本合同签订时中国人民银行公布的外汇牌价3.2 价格调整3.2.1 价格调整的条件：由于不可抗力等原因导致工程成本发生重大变化，影响合同价格的，双方可协商调整合同价格3.2.2 价格调整的方式：按照实际发生的成本变化比例调整合同价格3.2.3 价格调整的程序：双方协商一致后，签订价格调整协议，作为本合同的附件3.3 支付方式3.3.1 预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价的一定比例作为预付款3.3.2 进度付款：按照工程进度的实际完成情况，发包方按约定的比例支付工程进度款3.3.3 竣工付款：工程验收合格后，发包方支付合同总价扣除预付款和进度付款后的剩余款项3.3.4 付款方式：银行转账3.4 发票开具3.4.1 承包方向发包方提供正规发票3.4.2 发票内容：与合同约定的工程内容相符3.4.3 发票金额：合同总价第四条合同工期4.1 工期计划4.1.1 工程开工日期：____________4.1.2 工程竣工日期：____________4.2 工期延误4.2.1 由于承包方原因导致工期延误的，应当按照合同约定向发包方支付违约金4.2.2 由于发包方原因导致工期延误的，应当按照合同约定承担相应的责任4.3 工期提前4.3.1 由于承包方原因导致工期提前的，发包方不额外支付费用4.3.2 由于发包方原因导致工期提前的，双方可协商确定提前完成工程所需的合理费用第五条质量标准5.1 质量要求5.1.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准5.1.2 设备质量应符合制造商提供的技术参数和质量标准5.2 质量检验5.2.1 承包方应按照合同约定的质量标准进行自检5.2.2 发包方或其委托的第三方有权对工程进行质量检验，检验费用由发包方承担5.2.3 工程验收合格后，发包方应按照约定进行运行测试，测试费用由发包方承担5.3 质量保证5.3.1 承包方应对工程质量承担永久性保证责任5.3.2 质量保证期限：自工程验收合格之日起算，期限为____________年第六条技术第八条违约责任8.1 违约行为8.1.1 承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约8.1.2 发包方未按合同约定支付款项，或未履行合同约定的其他义务，视为违约8.2 违约责任8.2.1 由于承包方原因导致违约的，承包方应向发包方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价 × 违约天数 × 违约金比例8.2.2 由于发包方原因导致违约的，发包方应承担相应的责任，并支付违约金8.3 违约赔偿8.3.1 违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失8.3.2 违约方应支付对方因违约而产生的其他费用，如律师费、差旅费等第九条争议解决9.1 争议方式9.1.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.1.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2 争议时效9.2.1 双方在争议发生之日起三个月内未能解决的，视为僵局，任何一方均可向法院提起诉讼9.3 争议地点9.3.1 争议发生地在合同签订地，适用合同签订地法律第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.1.1 合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同10.1.2 合同变更或解除的条件和程序，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行10.2 解除条件10.2.1 合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，双方均可提出解除合同10.2.2 合同解除的条件和程序，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行10.3 变更与解除的程序10.3.1 双方协商一致后，签订变更协议或解除协议，作为本合同的附件10.3.2 变更协议或解除协议签订后，双方按照协议约定的内容执行第十一条合同的转让11.1 转让条件11.1.1 合同履行期间，双方经协商一致，可将合同全部或部分转让给第三方11.1.2 转让不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益11.2 转让程序11.2.1 双方签订转让协议，明确转让的内容、范围、条件和期限等11.2.2 转让协议签订后，双方应向有关行政主管机关办理合同转让手续11.3 转让后果11.3.1 转让协议签订后，第三方取代转让方的合同地位，成为合同的一方11.3.2 转让方退出合同，不再享有合同权利和承担合同义务第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.1.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等12.1.2 不可抗力事件的发生，导致合同无法履行或履行困难12.2 不可抗力后果12.2.1 因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的，双方均不承担违约责任12.2.2 因不可抗力事件导致合同履行困难的，双方应协商解决合同履行问题12.3 不可抗力应对12.3.1 双方应采取合理的措施，减轻不可抗力事件的影响12.3.2 双方应及时通知对方不可抗力事件的发生和进展情况，并协商解决办法第十三条保密条款13.1 保密内容13.1.1 合同双方的商业秘密和技术秘密，包括但不限于合同内容、技术资料、经营计划等13.2 保密期限13.2.1 保密期限自合同签订之日起算，期限为____________年13.3 泄密责任13.3.1 泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十四条其他条款14.1 法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律14.2 争议解决双方在履行合同过程中发生的第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。
2024版太阳能发电项目EPC总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版太阳能发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC总承包合同2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. 合同范围及内容3.1 承包内容3.2 承包范围3.3 发包方责任3.4 承包方责任4. 合同价格及支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式4.3 进度付款4.4 竣工付款4.5 质量保证金5. 项目进度及工期5.1 项目进度计划5.2 工期延误5.3 工期提前6. 质量与标准6.1 质量要求6.2 标准规范6.3 质量控制7. 材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 质量检验8. 施工安全与环保8.1 安全要求8.2 环保要求8.3 安全事故处理9. 变更与调整9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 调整方式10. 违约责任10.1 发包方违约10.2 承包方违约10.3 违约处理11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 法律途径12. 合同的生效、变更与终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止13. 合同的附则13.1 合同的解释13.2 合同的附件13.3 合同的修改14. 其他约定14.1 技术支持与培训14.2 知识产权保护14.3 保密条款14.4 不可抗力14.5 合同公告日第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024版太阳能发电项目的投资方和项目业主。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担本项目EPC总承包的具有相应资质的企业。
1.3 EPC总承包合同EPC总承包合同是指承包方根据本合同约定，承担本项目的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作，并保证项目达到约定的质量、安全、进度等要求，发包方为此支付合同价款的合同。
2024年太阳能发电项目EPC总包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能发电项目EPC总包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目内容第三条合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款条件第四条合同工期4.1 工期期限4.2 工期延期4.3 工期提前第五条承包人义务5.1 工程设计5.2 设备供应5.3 施工安装5.4 质量保证5.5 安全施工第六条发包人义务6.1 土地使用权6.2 许可和批准6.3 施工条件6.4 材料供应6.5 付款义务第七条质量标准7.1 工程质量7.2 设备质量7.3 验收标准第八条售后服务8.1 质保期限8.2 质保服务8.3 维修服务第九条合同变更9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 变更费用第十条违约责任10.1 承包人违约10.2 发包人违约10.3 违约赔偿第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁地点11.3 仲裁效力第十二条合同解除12.1 解除条件12.2 解除程序12.3 解除后果第十三条税费13.1 税费承担13.2 税务申报13.3 税务审计第十四条其他约定14.1 合同生效14.2 信息保密14.3 法律适用14.4 合同修改14.5 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人全称：____________1.1.2 注册地址：____________1.1.3 法定代表人：____________1.1.4 联系人：____________1.1.5 联系电话：____________1.2 承包人1.2.1 承包人全称：____________1.2.2 注册地址：____________1.2.3 法定代表人：____________1.2.4 联系人：____________1.2.5 联系电话：____________第二条项目概述2.1 项目名称：2024年太阳能发电项目2.2 项目地点：____________2.3 项目规模：____________2.4 项目内容：包括但不限于太阳能发电系统的研发、设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保等全过程。
2024版太阳能光伏发电项目EPC合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版太阳能光伏发电项目EPC合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC合同2. 项目范围及内容2.1 项目概述2.2 工程范围2.3 工作内容3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式4. 项目实施与验收4.1 施工期限4.2 施工质量4.3 验收标准5. 技术要求与标准5.1 技术参数5.2 质量标准5.3 技术支持6. 合同的履行与维护6.1 合同的履行6.2 合同的变更6.3 合同的解除7. 违约责任7.1 发包人的违约7.2 承包人的违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 诉讼解决9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同的生效9.2 合同的变更9.3 合同的终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 保密违约11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的转让12.3 合同的附件13. 合同的签署与份数13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 合同份数14. 合同附件14.1 附件清单14.2 附件内容14.3 附件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人发包人是指合同中指定的具有独立法人资格，按照合同约定对项目进行投资、拥有项目产权并承担项目投资风险的一方。
1.2 承包人承包人是指合同中指定的具有独立法人资格，按照合同约定承担项目设计、采购、施工、调试及验收等工作的一方。
1.3 EPC合同EPC合同是指发包人与承包人签订的，承包人按照发包人的要求，承担工程的设计、采购、施工、调试及验收等全部工作，并承担相应风险的合同。
第二条项目范围及内容2.1 项目概述项目概述包括项目的名称、地点、规模、主要建设内容等。
2024年太阳能光伏发电项目EPC总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. EPC总承包商的定义与义务1.1 EPC总承包商的定义1.2 EPC总承包商的义务2. 项目的范围与内容2.1 项目的范围2.2 项目的内容3. 合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度与交付4.1 项目进度4.2 项目交付5. 质量保证与验收5.1 质量保证5.2 验收程序6. 技术与技术支持6.1 技术标准与规范6.2 技术支持7. 保险与安全7.1 保险7.2 安全要求8. 违约责任与赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿金额9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点10. 合同的生效、变更与解除10.1 合同的生效10.2 合同的变更10.3 合同的解除11. 合同的适用法律与管辖11.1 适用法律11.2 管辖法院12. 其他条款12.1 保密条款12.2 知识产权条款12.3 环境保护条款13. 附件13.1 项目设计文件13.2 技术规格书13.3 施工图纸14. 签署页第一部分：合同如下：1. EPC总承包商的定义与义务1.1 EPC总承包商的定义本合同中的EPC总承包商指的是由甲方选定，负责本项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全部工作，并按照本合同约定完成本项目全部工程，达到合同约定的竣工验收标准的综合性服务提供商。
1.2 EPC总承包商的义务1.2.1 EPC总承包商应按照本合同约定的时间、质量、安全等标准完成项目的建设。
1.2.2 EPC总承包商应按照本合同约定的设计、施工、安装、调试等标准进行工作，并保证项目各项工作的顺利进行。
1.2.3 EPC总承包商应对项目的设计、施工、安装、调试等环节进行全面负责，确保项目符合相关法律法规、行业标准和技术规范。
1.2.4 EPC总承包商应按照本合同约定的时间节点完成各阶段工作，并接受甲方的监督和检查。
2024年太阳能光伏发电项目EPC总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 工程内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式与时间第四条项目进度与交付4.1 项目进度计划4.2 交付条件与时间第五条质量与标准5.1 质量要求5.2 标准规范第六条技术与设计6.1 技术支持6.2 设计责任第七条设备供应与安装7.1 设备供应7.2 安装要求第八条工程验收与保修8.1 验收标准8.2 保修期限第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 赔偿责任第十条争议解决10.1 争议方式10.2 争议解决地点与法律第十一条合同的变更与终止11.1 变更条件11.2 终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 泄露后果第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 附录文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释1.2.5 本合同所述“不可抗力”是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.1.1 本项目范围包括但不限于：光伏发电站的设计、采购、建设、调试、验收、培训、保修等全过程工作；2.1.2 乙方应按照本合同约定，完成本项目范围内的所有工作，并确保项目达到约定的质量、性能、安全等标准。
2.2 工程内容2.2.1 本项目工程内容包括但不限于：光伏发电站的土建工程、安装工程、电气工程、调试工程等；2.2.2 乙方应按照本合同约定，完成本项目工程内容的所有工作，并确保工程质量、安全、进度等满足项目要求。
第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.1.1 本合同价格为人民币：（大写金额），小写金额：（金额）；3.1.2 乙方完成本项目全部工作后，甲方应当按照本合同约定支付合同价格。
2024年度太阳能光伏发电项目EPC合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度太阳能光伏发电项目EPC合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC合同2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. 合同范围及内容3.1 承包方的义务3.2 发包方的义务3.3 项目实施范围4. 合同价格及支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式4.3 价格调整机制5. 项目实施进度及验收5.1 项目实施进度5.2 验收标准及程序5.3 验收结果异议处理6. 技术要求及标准6.1 技术标准6.2 技术支持与服务6.3 技术变更程序7. 质量保证及保修7.1 质量标准7.2 质量保证措施7.3 保修期限及保修范围8. 安全生产及环保要求8.1 安全生产责任8.2 安全生产措施8.3 环保要求及措施9. 违约责任及争议解决9.1 违约责任9.2 争议解决方式10. 合同的生效、变更、解除和终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同解除条件10.4 合同终止条件11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 保密义务及违约责任12. 合同的适用法律及争议解决12.1 适用法律12.2 争议解决方式13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 合同的补充协议14. 合同的签署及份数14.1 合同签署地点及时间14.2 合同份数及送达方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC合同本合同是指乙方根据甲方的要求，承担项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试并交付使用，以及后续维护服务等一系列工作，甲方支付相应价款的合同。
第二条项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点项目位于【项目地点】。
2.3 项目规模项目总装机容量为兆瓦，包括光伏组件、支架、电缆等。
2.4 项目预算项目预算总金额为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），包括工程设计费、设备采购费、施工安装费、调试费、维护服务费等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
太阳能热发电厂EPC总承包合同模板第一章：总则
第一条项目背景与目的
1. 项目背景
本合同旨在就建设太阳能热发电厂的工程进行设计、采购、施工、安装、调试、运行及相关服务等内容，确保项目按照合同约定
的要求、期限和质量完成。
2. 项目目的
本合同的目的是明确各方的权利和义务，维护合同双方的利益，确保项目的顺利进行和成功交付。
第二条术语定义
1. EPC总承包商
指被业主选定的，具有在太阳能热发电厂项目设计、采购、施工及相关服务等方面的经验和能力，负责本合同项下工程的全过程管理和实施。
2. 业主
指拥有太阳能热发电厂项目权益的个人或组织。
3. 工程
指建设太阳能热发电厂所涉及的全部设备、设施、土地、建筑及相关工程。
第二章：合同范围与内容
第三条合同范围
1. 设计阶段
EPC总承包商应根据项目要求，进行热发电厂的初步设计，并经过业主确认后进一步完善。
2. 采购阶段
EPC总承包商负责太阳能热发电厂所需设备、材料等的采购，并保证符合合同约定的质量和要求。
3. 施工阶段
EPC总承包商负责太阳能热发电厂的施工、安装和调试工作，并确保工程质量达到合同约定的标准。
4. 运行与维护阶段
EPC总承包商应提供太阳能热发电厂的运行和维护指导，确保项目正常运营。
第四条合同内容
1. 设计文件
EPC总承包商应按照项目要求，提供太阳能热发电厂的初步设计、施工图纸和技术文件等相关文件。
2. 采购清单
EPC总承包商应提供太阳能热发电厂所需设备、材料等的采购清单，并确保按照合同约定采购。
3. 施工计划和进度
EPC总承包商应制定太阳能热发电厂的施工计划，并按照进度要求进行施工和调试工作。
4. 监理和验收
EPC总承包商应配合业主指定的监理机构，进行工程的监理和验收工作。
第三章：支付方式与验收
第五条支付方式
1. 付款条件
根据合同约定，业主应按照工程进展的情况进行分期支付。
2. 付款方式
支付方式可以为银行转账或现金支付，双方协商一致后确定。
第六条工程验收
1. 施工验收
EPC总承包商应完成太阳能热发电厂的施工、安装和调试工作后，提供给业主进行验收。
2. 竣工验收
太阳能热发电厂正式投入运营后，业主应组织相关部门对工程
进行竣工验收。
第四章：保证与违约责任
第七条保证责任
1. EPC总承包商保证
EPC总承包商保证提供的设计、设备、材料及施工工艺等符合
相关法律法规和合同约定的要求，并保证质量满足项目的使用需求。
2. 业主保证
业主保证提供必要的配合，并支付合同约定的款项。
第八条违约责任
1. EPC总承包商违约责任
若EPC总承包商未按合同约定提供设计、设备、材料等，或者未按照合同约定要求完成工程，应承担相应的违约责任。
2. 业主违约责任
若业主未按合同约定支付款项，或者未提供必要的配合，应承担相应的违约责任。
第五章：争议解决
第九条争议解决方式
1. 协商解决
对于因合同履行出现的争议，双方应通过友好协商解决，并记录协商结果。
2. 仲裁解决
无法通过协商解决的争议，可提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
第六章：附则
第十条合同变更
1. 合同变更的原则
对于合同的变更，双方应以书面形式达成一致，并签署变更协议。
2. 变更的法律效果
变更后的内容应视为合同的一部分，具有同等效力。
第十一条合同解除
1. 合同解除的条件
在以下情况，任何一方可解除合同：
- 一方严重违约
- 不可抗力事件导致无法继续履行合同
2. 解除后的权利义务
合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并处理好解除后的事宜。
第十二条合同生效
本合同经双方签字盖章后生效，并以电子文档形式保留。
第七章：附件
附件一：设计文件清单
- 初步设计报告
- 详细设计图纸
- 技术规范书籍
附件二：采购清单
- 设备清单
- 材料清单
- 供应商名单
附件三：施工计划和进度表- 施工计划表
- 进度表
附件四：监理和验收文件- 监理报告
- 验收报告
附件五：合同变更协议
- 合同变更协议文件
附件六：解除合同协议
- 解除合同协议文件
附件七：其他附件
- 其他相关附件文件
以上为《太阳能热发电厂EPC总承包合同模板》的主要内容，具体条款和细节还需双方协商并在合同中明确约定。