二级建造师继续教育考试题库2018
第一章建造师执业资格制度一、选择题1、王某2014年5月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（C）。
A. 以建造师名义从事招标投标活动B. 以建造师的名义担任施工单位的项目经理C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D. 取得建造师注册执业证书和执业印章2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（B）年。
A. 2B. 3C. 4D. 53、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（D）。
A. 重新参加资格考试B. 重新取得资格证书C. 提供新的业绩证明D. 提供达到继续教育要求的证明材料4、注册建造师有权利（C）A. 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业B. 出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用C. 对本人的执业活动进行解释和辩解D. 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动5、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定（A）。
A. 向社会公示B. 保密C．告知建造师本人 D. 告知聘用单位二、判断题（B）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（A）2、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。
（B）3、《注册建造师管理规定》中规定，申请人年龄超过60周岁的不予注册。
第二章建设工程许可制度一、选择题1、我国基本建设程序包括①设计阶段②施工准备阶段③投资决策阶段④施工阶段⑤竣工验收，其顺序为（A）A. ③①②④⑤B. ①②③④⑤C. ③②①④⑤D. ①③②④⑤2、《建设工程质量条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（B）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 10B. 15C. 20D. 53、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（C）。
A. 工程总承包、专业总承包、劳务分包B. 综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包C. 施工总承包、专业承包、劳务分包D. 项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包4、建筑企业资质证书的有效期限为（B）年。
A. 3B. 5C. 6D. 85、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（B）。
A. 工程设计综合甲级B. 工程设计综合乙级C. 工程设计专业甲级D. 工程设计行业乙级6、依据《出让和转让条例》规定，土地使用权出让最高年限正确的是（C）。
A. 居住用地九十年B. 工业用地四十年C. 教育、科技、文化、卫生、体育用地四十年D. 商业、旅游、娱乐用地四十年7、以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前，应当向城乡规划主管部门申请核发（B）。
A. 选址意见书B. 建设用地规划许可证C. 建设工程规划许可证D. 规划条件通知书8、建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（C）。
A. 30%B. 20%C. 50%D. 10%9、下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是（B）A. 需拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B. 施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施C. 工程所需的消防设计满足施工要求D. 建设工期超过一年的，到位资金是工程合同价的10%10、《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（D）次为限，每次不超过（）个月。
A. 1,3B. 2,6C. 3,6D. 2,311、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（C）。
A. 建筑施工企业B. 烟花爆竹厂C. 军用爆破器材生产企业D. 矿山企业12、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时（D）A. 必须再次审查，审查合格延期3年B. 不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C. 按照初始条件重新申请办理D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年二、判断题（B）1、投资决策阶段的主要工作是编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
（B）2、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。
（B）3、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。
（A）4、工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。
（A）5、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式。
（B）6、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，只需取得出让方的同意。
（B）7、建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内开工。
（B）8、某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，建设单位应当重新审领施工许可证。
第三章建设工程招标投标与合同管理一、选择题1、下列工程项目中，除（B）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A. 成片开发的商品住宅建设项目B. 民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目C. 利用国际援助建设的生态环保项目D. 全部使用国有资金投资的项目2、《招标投标法》的规定，对于依法必须招标的项目，应当公开招标，只有符合规定的情形，才能进行邀请招标，下列除（B）以外都可以邀请招标。
A. 项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；B. 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾C. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D. 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择3、依据《招标投标法》，下列关于招标代理机构的说法正确的是（B）。
A. 招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标代理工作的部门B. 招标代理机构是社会中介机构C. 建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构D. 所有的招标都必须要委托招标代理机构进行4、某工程的投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（D）。
A. 20万元B. 50万元C. 80万元D. 100万元5、招标人最迟应当在书面合同签订后（C）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A. 10B. 15C. 5D. 206、《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（A）日内向有关行政监督部门投诉。
投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
A. 10B. 15C. 5D. 207、在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得较理想的经济效益。
这种报价叫（B）A. 扩大标价法B. 不平衡报价法C. 多方案报价法D. 突然降价法8、下列（D）不属于发包人的权利和义务。
A.图纸的提供和交底B. 组织竣工验收C. 提供施工现场、施工条件和基础资料D. 负责现场查勘9、关于暂停施工的说法，正确的是（C）A.工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后24h内提出书面处理意见B. 由于发包人出现违约情况时，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约责任D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担10、（A）是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。
A. 单价合同B. 总价合同C. 补偿合同D. 成本加酬金11、关于工程索赔的说法，正确的是（A）A.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔B. 承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔C. 由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔D. 由于承包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔。
12、工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（B）A.向监理工程师提交索赔证据B. 提出索赔意向通知书C. 提交索赔报告D. 与业主就索赔事项进行谈判13、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（A）。
A. 合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议B. 承包人与分包人签订的分包合同C. 承包人安全交底会议纪要D. 承包人技术交底纪要14、甲单位为房屋建筑工程施工总承包二级资质，不能满足某工程项目要求的一级资质，因此乙单位的一级资质参与了项目投标，最终甲单位中标并与发包方签订了合同，则该合同为（A）合同。
A. 无效B. 有效C. 效力待定D. 可撤销15、建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包人发现质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是（C）。
A. 内墙皮脱落B. 外墙渗水C. 横梁裂缝超过规范要求D. 自来水管爆裂16、施工单位甲于2011年7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告，建设单位乙在8月10日组织了竣工验收，工程竣工验收合格，则工程的竣工日期为（A）。
A. 7月1日B. 7月29日C. 7月31日D. 8月10日二、判断题（A）1、根据《招标投标法实施条例》，工程招标还可以分为总承包招标和两阶段招标。
（B）2、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标前由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
（A）3、招标人应当在招标文件中载明投标有效期。
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
（B）4、未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人可以接收。
（B）5、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。
投标人少于5个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（A）6、风险标是指承包商对存在技术、设备、资金或其他方面未解决的问题，承包难度比较大的招标工程而投的标。
（B）7、承包人更换项目经理无需经发包人同意。
（A）8、合同价款应依据中标通知书的中标价格和非招标工程的工程预算书确定。
（A）9、承包人提供的不合格材料或工程设备，监理人有权要求承包人立即进行更换，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
（B）10、某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期，在竣工验收前，施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议，后经有关部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天，后给工程于2011年7月5日竣工，则承包商应对工程未按时竣工承担责任。
（B）11、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，承发包双方对该部分工程价款不能协商一致的，由监理工程师来确定工程价款。
2018年二级建造师机电工程继续教育试题答案7
BIM技术考试题(A)一、填空题1、应用BIM支持和完成工程项目生命周期过程中的各种专业任务的专业人员指的是。
2、房地产开发公司在BIM与招标投标方面的应用主要体现在。
3、BIM技术在业主方的应用优势的是；4、：即设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来，设计师能够运用三维思考方式有效地完成建设设计，同时也使业主（或最终用户）真正摆脱了技术壁垒限制，随时可直接获取项目信息；5、BIM的参数化设计分为参数化图元和。
6、施工仿真的应用内容不包括。
7、10、BIM技术给工程建设带来的变化主要包括：更多业主要求应用BIM、BIM 4D工具成为施工管理新的技术手段、、一体化协作模式的优势逐渐得到认同、企业资源计划（ERP）逐渐被承包商广泛应用、更多地服务于绿色建筑。
8、BIM的作用是使建设项目信息在，可以使建设项目的所有参与方在项目从概念产生到完成建筑的整个生命周期内都能够在模型中操作信息和在信息中操作模型，进行协同工作。
9、通过BIM技术，在虚拟的三维环境下由计算机自行完成管线与结梅构件之间的碰撞检查，尽量减少现场的管线碰撞和返工现象，以最实际的方式体现降本增效，践行低碳施工的理念。
这一过程称为。
10、BIM模型建成后，根据需要可导出工程量清单。
工程量清单为BIM模型的实际量统计，具有准确性及易操作性。
导出时可按系统、区域、层段分类，但需要在建模时录入准确的注释。
BIM软件能。
二、单选题1、下列选项主要负责根据项目需求建立相关的BIM模型，如场地模型、土建模型、机电模型、钢结构模型、幕墙模型、绿色模型及安全模型的是（）A、BIM模型生产工程师B、BIM专业分析工程师C、BIM信息应用工程师D、BIM系统管理工程师2、下列选项体现了BIM在施工中的应用的是（）A、通过创建模型，更好地表达设计意图，突出设计效果，满足业主需求；B、可视化运维管理，基于BIM三维模型对建筑运维阶段进行直观的、可视化的管理；C、反应管理决策与模拟，提供实时的数据访问，在没有获取足够信息的情况下，做出应急响应的决策；D、利用模型进行直观的“预施工”，预知施工难点，更大程度地消除施工的不确定性和不可预见性，降低施工风险3、下列对BIM的理解不正确的是（）A、BIM是以三维数字技术为基础，建筑工程项目各种工程数据模型，是对工程项目设施实体与功能特性的数学化表达；B、BIM是一个完善的信息模型，能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源，是对工程难过得的完整描述，提供可自动计算、查询、组合拆分的实时工程数据，可被建设项目各参与方普遍使用；C、BIM具有单一工程数据源，可解决分布式、异构工程数据之间的一致性和全局共享问题，支持建设项目生命期中动态的工程信息创建、管理和共享，是项目实施的共享数据平台；D、BIM技术是一种仅限于三维的，可以使各参与方在项目从概念产生到完全拆除的整个生命都能够在操作信息和在信息中操作模型。
2018二级建造师网络继续教育及答案d
2018年度二级建造师网络继续教育试卷及答案1.建筑功能材料2.生态环境状况评价技术规范3.建材矿山工程项目设计文件编制标准4.道路设计新技术5.工程项目财务评价6.混凝土工程质量通病及预防措施7.煤矿安全规程2010版8.钢筋工程质量通病原因预防措施9.矿山救护规程10.水泥原料矿山设计规范11.混凝土结构工程裂缝判断与处理12.绿色施工示范工程的组织与实施13.道路工程质量通病与防治14.建筑施工安全管理及事故案例分析15.建设项目投融资与承包模式16.建设项目全寿命周期成本管理17.绿色建筑应用及工程实践18.沥青路面新技术及绿色施工技术19.高性能混凝土与结构混凝土20.建筑废弃物环境管理与处理处置21.项目融资与PPP模式22.BIM技术分析与应用23.海绵城市建设与案例分析24.绿色建筑与绿色施工25.建设项目安全现状及风险分析26.建设项目风险控制及国外管理经验27.建筑节能28.《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读29.太阳能技术及案例分析30.建筑工程环境影响与评价31.建筑工程安全及职业健康安全管理体系32.建设工程质量管理及质量管理体系33.建设工程工程量清单计价规范解析34.工程建设QC小组35.新型建筑材料36.施工现场重大危险源识别与控制及注意事项37.现代混凝土的问题与对策建筑功能材料考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数： 6 分======单选题部分======1.多孔性吸声材料是比较常用的一种吸声材料，它具有良好的（）o A 中高频吸声性能 B 高频吸声性能o C 中频吸声性能 D 低频吸声性能2.薄板振动吸声结构具有( )声波吸声特性o A 低频 B 中频 C 高频 D 中低高频3.中空玻璃的技术性质不包括（）o A 隔热保温性 B 隔声性 C 光学性质 D 成本低廉4.钢化玻璃的技术性质不包括（）o A 抗折强度与抗冲击性 B 弹性变形 C 安全性 D 经济划算======多选题部分======5.吸声材料的选用和安装必须注意以下各点（）o A 吸声材料强度一般较低，应设置在护壁线以上，以免碰撞破损o B 多孔吸声材料往往易于吸湿，安装时应考虑到湿胀干缩的影响o C 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽，且不易燃烧o D 应尽可能选用吸声系数较高的材料，以便节约材料用量，降低成本6.有关双层隔声结构的说法正确的是（）o A 根据质量定律，频率降低一半，传递损失要降6db；而要提高隔声效果时，质量增加一倍，传递损失增加6dbo B 在这一定律支配下，若要显著地提高隔声能力，单靠增加隔层的质量，例如增加墙的厚度，显然不能行之有效，有时甚至是不可能的，如航空器上的隔声结构。
2018年二级建造师网络继续教育和答案解析d
2018年度二级建造师网络继续教育试卷及答案1.建筑功能材料2.生态环境状况评价技术规范3.建材矿山工程项目设计文件编制标准4.道路设计新技术5.工程项目财务评价6.混凝土工程质量通病及预防措施7.煤矿安全规程2010版8.钢筋工程质量通病原因预防措施9.矿山救护规程10.水泥原料矿山设计规范11.混凝土结构工程裂缝判断与处理12.绿色施工示范工程的组织与实施13.道路工程质量通病与防治14.建筑施工安全管理及事故案例分析15.建设项目投融资与承包模式16.建设项目全寿命周期成本管理17.绿色建筑应用及工程实践18.沥青路面新技术及绿色施工技术19.高性能混凝土与结构混凝土20.建筑废弃物环境管理与处理处置21.项目融资与PPP模式22.BIM技术分析与应用23.海绵城市建设与案例分析24.绿色建筑与绿色施工25.建设项目安全现状及风险分析26.建设项目风险控制及国外管理经验27.建筑节能28.《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读29.太阳能技术及案例分析30.建筑工程环境影响与评价31.建筑工程安全及职业健康安全管理体系32.建设工程质量管理及质量管理体系33.建设工程工程量清单计价规范解析34.工程建设QC小组35.新型建筑材料36.施工现场重大危险源识别与控制及注意事项37.现代混凝土的问题与对策建筑功能材料考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数： 6 分======单选题部分======38.多孔性吸声材料是比较常用的一种吸声材料，它具有良好的（）o A 中高频吸声性能 B 高频吸声性能o C 中频吸声性能 D 低频吸声性能39.薄板振动吸声结构具有( ) 声波吸声特性o A 低频 B 中频 C 高频 D 中低高频40.中空玻璃的技术性质不包括（）o A 隔热保温性 B 隔声性 C 光学性质 D 成本低廉41.钢化玻璃的技术性质不包括（）o A 抗折强度与抗冲击性 B 弹性变形 C 安全性 D 经济划算======多选题部分======42.吸声材料的选用和安装必须注意以下各点（）o A 吸声材料强度一般较低，应设置在护壁线以上，以免碰撞破损o B 多孔吸声材料往往易于吸湿，安装时应考虑到湿胀干缩的影响o C 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽，且不易燃烧o D 应尽可能选用吸声系数较高的材料，以便节约材料用量，降低成本43.有关双层隔声结构的说法正确的是（）o A 根据质量定律，频率降低一半，传递损失要降6db；而要提高隔声效果时，质量增加一倍，传递损失增加6dbo B 在这一定律支配下，若要显著地提高隔声能力，单靠增加隔层的质量，例如增加墙的厚度，显然不能行之有效，有时甚至是不可能的，如航空器上的隔声结构。
2018年二建继续教育(市政公用工程)题库(有答案)
1建筑基坑工程安全管理规范考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分======单选题部分======• 1.开挖深度达到或超过（D）m的基坑为深基坑.•o A 1o B 2o C 3o D 5• 2.对于开挖深度达到或超过（C）m的基坑应进行基坑工程设计•o A 1o B 2o C 3o D 4• 3.对开挖深度达到或超过()m的深基坑应进行设计方案论证D•o A 1o B 3o C 5o D 10• 4.深基坑安全专项施工方案论证专家组宜专业配套齐全，其中注册岩土工程师和注册建造师至少各（A ）名•o A 1o B 2o C 3o D 5======多选题部分======• 5.基坑开挖影响范围内包括（ABCD）。
•o A 既有建（构）筑物o B 道路o C 地下设施o D 地下管线• 6.建设单位应择优选择具有资质和经验的（ABCD）和监测单位承担基坑工程的相应工作。
•o A 勘察o B 设计o C 施工o D 监理•7.基坑场地的（AB ）、取样、原位测试和室内试验应符合国家有关技术标准的规定。
•o A 勘察范围o B 勘察深度o C 勘探点数量和间距o D 钻孔深度======判断题部分======•8.在基坑施工及使用阶段，对基坑及周边环境实施的检查、量测和监控。
对•对错•9.基坑周边有其他工程相继施工的，后施工工程的建设单位或施工单位应主动做好协调工作。
对•对错•10.建设单位在申请领取施工许可证或办理建设工程安全监督手续时，向有关部门所提供的危险性较大分部分项工程清单和安全管理措施之中，应含基坑工程的内容。
对•对错2建设工程质量管理及质量管理体系考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分======单选题部分======• 1.工程质量的特点不包括（D）•o A 影响因素多o B 质量波动大o C 终检的局限性o D 存在的质量问题显而易见• 2.过程的基本构成是：( D)•o A 输入o B 输出o C 相关活动o D 外部影响• 3.质量成本的组成不包括（D）•o A 预防成本o B 鉴定成本o C 内部损失成本o D 实际成本• 4.质量管理体系的建立和运行不包括（D）：•o A 质量管理体系的确立o B 质量管理体系文件的编制o C 质量管理体系的实施运行o D 质量管理体系的监督审查======多选题部分======• 5.质量管理的定义：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
2018年二级建造师网络继续教育和答案解析d
2018年度二级建造师网络继续教育试卷及答案1.建筑功能材料2.生态环境状况评价技术规范3.建材矿山工程项目设计文件编制标准4.道路设计新技术5.工程项目财务评价6.混凝土工程质量通病及预防措施7.煤矿安全规程2010版8.钢筋工程质量通病原因预防措施9.矿山救护规程10.水泥原料矿山设计规范11.混凝土结构工程裂缝判断与处理12.绿色施工示范工程的组织与实施13.道路工程质量通病与防治14.建筑施工安全管理及事故案例分析15.建设项目投融资与承包模式16.建设项目全寿命周期成本管理17.绿色建筑应用及工程实践18.沥青路面新技术及绿色施工技术19.高性能混凝土与结构混凝土20.建筑废弃物环境管理与处理处置21.项目融资与PPP模式22.BIM技术分析与应用23.海绵城市建设与案例分析24.绿色建筑与绿色施工25.建设项目安全现状及风险分析26.建设项目风险控制及国外管理经验27.建筑节能28.《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读29.太阳能技术及案例分析30.建筑工程环境影响与评价31.建筑工程安全及职业健康安全管理体系32.建设工程质量管理及质量管理体系33.建设工程工程量清单计价规范解析34.工程建设QC小组35.新型建筑材料36.施工现场重大危险源识别与控制及注意事项37.现代混凝土的问题与对策建筑功能材料考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分======单选题部分======• 1.多孔性吸声材料是比较常用的一种吸声材料，它具有良好的（）o A 中高频吸声性能 B 高频吸声性能o C 中频吸声性能 D 低频吸声性能• 2.薄板振动吸声结构具有( )声波吸声特性o A 低频 B 中频 C 高频 D 中低高频• 3.中空玻璃的技术性质不包括（）o A 隔热保温性 B 隔声性 C 光学性质 D 成本低廉• 4.钢化玻璃的技术性质不包括（）o A 抗折强度与抗冲击性 B 弹性变形 C 安全性 D 经济划算======多选题部分======• 5.吸声材料的选用和安装必须注意以下各点（）o A 吸声材料强度一般较低，应设置在护壁线以上，以免碰撞破损o B 多孔吸声材料往往易于吸湿，安装时应考虑到湿胀干缩的影响o C 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽，且不易燃烧o D 应尽可能选用吸声系数较高的材料，以便节约材料用量，降低成本• 6.有关双层隔声结构的说法正确的是（）o A 根据质量定律，频率降低一半，传递损失要降6db；而要提高隔声效果时，质量增加一倍，传递损失增加6dbo B 在这一定律支配下，若要显著地提高隔声能力，单靠增加隔层的质量，例如增加墙的厚度，显然不能行之有效，有时甚至是不可能的，如航空器上的隔声结构。
2018二级建造师网络继续教育及答案d
2018年度二级建造师网络继续教育试卷及答案1.建筑功能材料2.生态环境状况评价技术规范3.建材矿山工程项目设计文件编制标准4.道路设计新技术5.工程项目财务评价6.混凝土工程质量通病及预防措施7.煤矿安全规程2010版8.钢筋工程质量通病原因预防措施9.矿山救护规程10.水泥原料矿山设计规范11.混凝土结构工程裂缝判断与处理12.绿色施工示范工程的组织与实施13.道路工程质量通病与防治14.建筑施工安全管理及事故案例分析15.建设项目投融资与承包模式16.建设项目全寿命周期成本管理17.绿色建筑应用及工程实践18.沥青路面新技术及绿色施工技术19.高性能混凝土与结构混凝土20.建筑废弃物环境管理与处理处置21.项目融资与PPP模式22.BIM技术分析与应用23.海绵城市建设与案例分析24.绿色建筑与绿色施工25.建设项目安全现状及风险分析26.建设项目风险控制及国外管理经验27.建筑节能28.《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读29.太阳能技术及案例分析30.建筑工程环境影响与评价31.建筑工程安全及职业健康安全管理体系32.建设工程质量管理及质量管理体系33.建设工程工程量清单计价规范解析34.工程建设QC小组35.新型建筑材料36.施工现场重大危险源识别与控制及注意事项37.现代混凝土的问题与对策建筑功能材料考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分======单选题部分======• 1.多孔性吸声材料是比较常用的一种吸声材料，它具有良好的（）o A 中高频吸声性能 B 高频吸声性能o C 中频吸声性能 D 低频吸声性能• 2.薄板振动吸声结构具有( )声波吸声特性o A 低频 B 中频 C 高频 D 中低高频• 3.中空玻璃的技术性质不包括（）o A 隔热保温性 B 隔声性 C 光学性质 D 成本低廉• 4.钢化玻璃的技术性质不包括（）o A 抗折强度与抗冲击性 B 弹性变形 C 安全性 D 经济划算======多选题部分======• 5.吸声材料的选用和安装必须注意以下各点（）o A 吸声材料强度一般较低，应设置在护壁线以上，以免碰撞破损o B 多孔吸声材料往往易于吸湿，安装时应考虑到湿胀干缩的影响o C 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽，且不易燃烧o D 应尽可能选用吸声系数较高的材料，以便节约材料用量，降低成本• 6.有关双层隔声结构的说法正确的是（）o A 根据质量定律，频率降低一半，传递损失要降6db；而要提高隔声效果时，质量增加一倍，传递损失增加6dbo B 在这一定律支配下，若要显著地提高隔声能力，单靠增加隔层的质量，例如增加墙的厚度，显然不能行之有效，有时甚至是不可能的，如航空器上的隔声结构。
2018二级建造师继续教育机电考试题
上篇机电工程施工技术第一章机械设备基础施工技术一、选择题1、机械设备的基础应能（ B ）因动力作用产生的振动，防止产生共振现象。
A. 缓解B.吸收和隔离C.消除D.吸收2、对基础的基本要求是具有（C ）。
A. 足够的强度B.足够的刚度C.足够的强度、刚度和稳定性D.吸收振动的能力3、动载荷基础除了考虑机械本身重量外，还要考虑机器运转时产生的各种（A ）的影响。
A. 力和力矩B.惯性力C.附加惯性力D.离心力4、室外基础位于建筑物外面，除了要考虑安装的机械、设备的重量、运转时产生的各种力和力矩之外，还要考虑（ D ）的影响。
A.温度B.天气C.雨雪D.风载荷5、基础机座面积主要取决于机器的底座面积、机器的重量、机器运转时产生的各种力和力矩，同时还取决于基础混凝土的（ B ）。
A.质量B.耐压力C.强度D.抗震力6、带有曲轴的机械（如活塞式压缩机、活塞泵、柴油机、蒸汽机等），在运转时产生惯性力和力矩，造成基础（ B ）。
A. 不稳定B. 强迫振动C.损伤D.倾覆7、基础的（C ）与基础受到的垂直方向上的惯性力、土壤的特点、基础的质量等因素有关。
A.耐久性B振动C.垂直振幅 D.稳定性8、安装工程中，一般不允许在厂房楼板上和支承梁上安装（A ）。
A.动力机器B.大型机器C.高压容器D.工业管道9、基础的（ A ）包括自振频率、振动量（位移、速度、加速度等）。
A. 动力参数B. 主要参数C. 关键参数D. 固有参数10 、基础设计技术资料包括（C ）和基础按工艺要求预留的坑、洞、沟、地脚螺栓等尺寸及位置、基础在施工现场中的位置及地质资料。
A. 机器型号、规格、传动方式、功率及转速、机器底座外轮廓图B. 机器型号、结构尺寸、传动功率和机器底座外轮廓图C. 机器型号、结构特点、传动方式、功率及载荷、机器底座外轮廓图D. 机器型号、传动方式、功率及转速、机器底座外轮廓图11、基础施工的过程是：挖地基T装设模板C 洒水养护T保养T拆除模板。
2018.1.8二级建造师继续教育考试题答案
.. . . .. . 学习帮手 . 1. 下列不属于工程造价职能的是：( )。
A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.核算职能 正确答案：D 2. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，螺栓球加工的允许偏差（mm）:当d>120时，同一轴线上两铣平面平行度为（ ）。 A.0.1B.O.2C.0.3D.0.4 正确答案：C 3. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，碳素结构钢在在环境温度低于（ ）℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 A.-12.0B.-14.0C.-16.0D.-18.0 正确答案：C 4. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，低合金结构钢在在环境温度低于（ ）℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 A.-12.0B.-14.0C.-16.0D.-18.0 正确答案：A 5. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于（ ）mm，且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。 A.0.3B.0.4C.0.5D.0.6 正确答案：C .. . . .. . 学习帮手 . 6. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，钢结构工程相关各专业工种之间，应进行交接检
验，并经（ ）检查认可。 A.施工员B.项目经理C.项目技术负责人D.监理工程师 正确答案：D 7. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，螺栓球加工的允许偏差（mm）:铣平面距离中心距离为（ ）mm。 A.±0.1B.±0.2C.±0.3D.±0.4 正确答案：B 8. 根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。 A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任 正确答案：D 9. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，对于现场安装焊缝，一、二级焊缝探伤比例的计数原则是：应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于（ ）mm，并应不少于1条焊缝。
20182020年二级建造师(机电)继续教育试题及答案
2018～2020年二级建造师（机电）继续教育试题及答案一、选择1、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。
•A. 书证•B. 鉴定结论•C. 证人证言•D. 勘验笔录•正确答案：A. 书证2、根据我国《民事诉讼法》的规定，下面表述正确的是（）。
•A. 复制品、照片、副本、节录本不能作为认定事实的根据•B.法院对单位和个人提出的证明文书应当作为认定事实的根据•C. 当事人对自己提出主张，有责任提供证据•D.视听资料不能单独作为认定案件事实的依据正确答案：C. 当事人对自己提出主张，有责任提供证据3、在民事诉讼中，对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经（）充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。
•A. 对方代理人•B. 对方律师•C. 书记员•D. 审判人员•正确答案：D. 审判人员4、钢结构安装施工仿真技术具有安全性、（）、高效性及经济性的特点，适用于大跨度网架结构、桁架结构，特别是大型复杂钢结构与构件的安装施工。
•A. 直观性•B. 复杂性•C. 美观性•D. 适用性正确答案：A. 直观性5、工程项目远程验收知识中心。
具有收集工程验收相应标准、规范、规程企业标准等内容的功能，为验收工程中的相关人员提供（）。
•A.标准、规范、规程支持•B.技术支持•C.知识支持•D.法律法规支持•正确答案：D.法律法规支持6、《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016充分考虑我国国情和工程建设行业现阶段特点，创新性地提出了我国建筑信息模型（BIM）应用的一种实践方法（），它内容合理，具有基础性和开创性，对促进我国建筑信息模型应用和发展具有重要指导作用。
•A. P-BIM•B. 3D-CAD•C. 3D-BIM•D. LB-BIM正确答案:A.P-BIM 7、全国建筑市场的信息化监管目标是实现（）。
2018-2020年二级建造师继续教育试题及答案
2018～2020年二级建造师（机电）继续教育试题及答案一、选择1、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。
•A. 书证•B. 鉴定结论•C. 证人证言•D. 勘验笔录•正确答案：A. 书证2、根据我国《民事诉讼法》的规定，下面表述正确的是（）。
•A. 复制品、照片、副本、节录本不能作为认定事实的根据•B.法院对单位和个人提出的证明文书应当作为认定事实的根据•C. 当事人对自己提出主张，有责任提供证据•D.视听资料不能单独作为认定案件事实的依据•正确答案：C. 当事人对自己提出主张，有责任提供证据3、在民事诉讼中，对一方当事人陈述的事实，另一方当事人既未表示承认也未否认，经（）充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。
•A. 对方代理人•B. 对方律师•C. 书记员•D. 审判人员•正确答案：D. 审判人员4、钢结构安装施工仿真技术具有安全性、（）、高效性及经济性的特点，适用于大跨度网架结构、桁架结构，特别是大型复杂钢结构与构件的安装施工。
•A. 直观性•B. 复杂性•C. 美观性•D. 适用性•正确答案：A. 直观性5、工程项目远程验收知识中心。
具有收集工程验收相应标准、规范、规程企业标准等内容的功能，为验收工程中的相关人员提供（）。
•A.标准、规范、规程支持•B.技术支持•C.知识支持•D.法律法规支持•正确答案：D.法律法规支持6、《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016充分考虑我国国情和工程建设行业现阶段特点，创新性地提出了我国建筑信息模型（BIM）应用的一种实践方法（），它内容合理，具有基础性和开创性，对促进我国建筑信息模型应用和发展具有重要指导作用。
•A. P-BIM•B. 3D-CAD•C. 3D-BIM•D. LB-BIM•正确答案:A. P-BIM7、全国建筑市场的信息化监管目标是实现（）。