建设工程补充协议书
工程补充协议 工程补充协议书(6篇)
工程补充协议工程补充协议书(6篇)随着社会不断地进步，越来越多人会去使用协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。
那么写协议真的很难吗？以下是可爱的小编为家人们找到的6篇工程补充协议书，欢迎参考阅读，希望能够帮助到大家。
工程补充协议书篇一甲方（全称）：______建设集团有限公司乙方（全称）：项目内部责任人___________ 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：1、乙方应按与建设单位工程决算总额的0.6%缴纳管理费于甲方。
由甲方按其相应比例（0.6%）在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。
较终管理费结算经双方核实后一次付清。
2、乙方项目负责人，为该项目一负责人，须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的'建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。
如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。
3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。
甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。
甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的5%支付利息。
二、其他事项本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________乙方：________________年____月____日____年____月____日工程补充协议书篇二乙方(全称)：________本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20_ _______年___的月___的日签订合同编号为___的《视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。
广场建设补充协议书
广场建设补充协议书（样本）
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《广场建设协议》（以下简称“原协议”），现双方就原协议的相关内容达成补充协议如下：
一、补充内容
1.1 乙方应在____年__月__日前完成广场的绿化工程。
1.2 甲方应提供广场照明系统的详细设计图纸，并确保其符合相关安全标准。
二、费用及支付
2.1 绿化工程费用为人民币____元，乙方应在绿化工程完成后向甲方开具正规发票。
2.2 照明系统设计费用为人民币____元，甲方应在收到设计图纸后的__个工作日内支付给乙方。
三、违约责任
3.1 若乙方未能按期完成绿化工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。
3.2 若甲方未能按期支付费用，每延迟一天，应向乙方支付应付款项的__%作为滞纳金。
四、其他
4.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
4.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________日期：____年__月__日。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
建筑工程施工补充协议书7篇
建筑工程施工补充协议书7篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工承包补充协议书
发包人：长沙矿冶研究院 （以下简称甲方）
承包人：长沙岳麓山建筑工程有限公司 （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有
关法律、法规的规定，为了依法维护甲乙双方的合法权益，现就长沙矿冶
研究院“国家重点实验室（深海矿产资源开发利用技术）工程”补充设计
所增加的工程施工承、发包事项，经甲乙双方协商一致，特签订本建设工
程施工承包补充协议书。
１、工程名称：长沙矿冶研究院国家重点实验室（深海矿产资源开发
利用技术）工程补充设计所增加的工程。
２、工程地点：长沙矿冶研究院内。
３、工程承包范围及内容：
3.1 整体工程范围内建筑物和构筑物拆除工程（工程内容：人工拆除；
装车外运建筑垃圾运距15KM）。
3.2 补充设计“边坡支护工程”（工程内容：人-机挖、外运土方运距
15KM；锚喷支护）。
3.3 补充设计“深井深基坑支护工程”（工程内容：人工挖孔桩；钻
孔钢柱桩；钢筋砼支梁；锚索制安；深井砼井壁；池底抗浮锚杆制安;深
基坑降水排水;土方装车外运运距15KM）。
3.4 挡土墙增加工程（工程内容：人－机挖、外运土方运距15KM；
毛石挡土墙砌筑；防撞墙及栏杆）。
3.5 设计变更“实验车道路工程”（工程内容：人－机挖、外运土方
运距15KM；砼道路；泥结石实验车道路及配套管网变更）。
3.6 补充设计“钢板和橡胶止水带”工程（工程内容：制作与安装）。
3.7 水电安装增加工程（工程内容：制作、安装及配套工程；水泵配
套管制安）。
3.8 不可预见增加费（工程内容：本协议书增加工程累计总金额的
10%）。
４、工程承包方式：包工包料，按工程量清单计价（经甲方确认）总
价包干。
５、协议价款：本补充协议书中所列工程采用可调价合同方式。协议
暂定总金额为：叁佰捌拾贰万伍仟陆佰零贰元整（￥3825602.00元）。
６、清单编制：以设计图示及签证确认为依据，仍按本工程主体工程
招投标中相关规则执行。其中：计价作如下调整。
6.1 人工工日单价计取：设计新增加（原主合同范围外）的工程，清
单综合单价中人工工日单价按68元/工日计取。设计变更（原主合同范
围内）的工程，清单综合单价中人工工日单价按64元/工日计取。
6.2 材料价计取：原则上均按2010年《长沙建设造价》第4期价格
执行（其中：经签证确认价，按其确认价执行）。《长沙建设造价》中没有
的按同期实际市场价执行（市场确认价：由乙方提出，经甲方确认）。
6.3 签证独立计时工按80元／工日计取（不含规费和税金）。
７、协议价款支付：
7.1 在本补充协议书经甲乙双方签章后，自签章之日起满7天（日
历天）后，在7日（日历天）内，按本协议约定总金额的30%支付工程
款。金额为：3825602.00*30%＝1147680.60元。
7.2 工程竣工验收合格后，在15日（日历天）内，按本协议约定总
金额的40%支付工程款。金额为：3825602.00*40%＝1530240.80元。
7.3 工程余款待竣工结算后一并支付。
８、其他：
8.1 本补充协议书与“长沙研究院国家重点实验室（深海矿产资源开
发利用技术）工程的《建设工程施工合同》具有同等法律效力。
8.2 凡本补充协议书中末作明确约定的条款，其《建设工程合同》中
相关条款（协议书、专用条款、通用条款）适应本协议书；凡本补充协议
书中已作明确约定的条款，如与《建设工程施工合同》中相关条款（协议
书、专用条款、通用条款）约定不一致时，均以本补充协议书中明确约定
为准。
8.3 本补充协议书一式肆份,甲乙双方各执贰份。
8.4 本补充协议书自双方签章之日起生效。
发包人:长沙矿冶研究院 承包人:长沙市岳麓山建筑工程公司
（公章） （公章）
法定代表人： 法定代表人:
委托代理人(签名) 委托代理人(签名)
开户银行:长沙市工行左垅支行 开户银行:上海浦东发展银行五一路支行
帐号: 1901013009014450276 帐号: 66070155100000533
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日