220kv输电线路设计合同范本
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板合同模板名称：220k输变电线路工程总承包合同一、合同背景为了规范和明确220k输变电线路工程总承包合同的相关事项，确保各方权益，特制定本合同模板。
二、合同主体本合同由以下各方共同订立：甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）三、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于220k输变电线路工程总承包的权利、义务和责任，确保项目按时、按质、按量完成。
四、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围包括：- 输变电线路设计、施工、调试等全过程；- 供应、安装、调试所需设备和材料；- 相关工程监理、验收等。
1.2 工程具体范围详见附件A。
2. 合同价款2.1 本合同的总价款为（金额）人民币，含税。
2.2 付款方式：- 甲方按工程进度支付工程款项；- 工程竣工后，经甲方验收合格后，乙方可申请尾款支付。
3. 工期要求3.1 工程总工期为（时间），具体工期详见附件B。
3.2 工期延误责任：- 若乙方未能按时完成工程，每延误一天，乙方应按合同总价款的（百分比）支付违约金。
4. 质量要求4.1 工程质量应符合国家相关标准和规定。
4.2 工程质量保证期为（时间），在保证期内，乙方负责修复因工程质量问题引起的故障。
5. 合同变更和解除5.1 合同变更：- 任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
5.2 合同解除：- 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法继续履行合同，一方应及时通知对方，并协商解决方案。
6. 保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合同内容及相关信息。
7. 违约责任7.1 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7.2 违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，并尽力减少损失。
8. 争议解决8.1 合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在本工程中的权利和义务，并规定双方之间的合作关系。
3. 合同范围本合同的范围包括但不限于：工程设计；材料采购；施工安装；质量检验；工程交付；竣工验收；后期运维；其他双方约定的事项。
4. 合同期限本合同的期限从合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
5. 甲方责任甲方的责任包括但不限于：提供本工程的相关资料和技术要求；协调解决施工过程中的问题；按合同约定及时支付工程款项；提供必要的协助和配合。
6. 乙方责任乙方的责任包括但不限于：按照甲方提供的技术要求进行工程设计和施工；确保工程质量，保证施工的合理安排；管理好工程进度，按时完成工程；保障工程安全，采取必要的安全措施；提供必要的技术支持和售后服务。
7. 合同价款及支付方式本合同的合同价款为（合同金额），甲方应按下列方式付款给乙方：预付款（预付款比例%），合同签订后（时间）内支付；分期付款（分期付款比例%），每阶段工程竣工验收合格后支付相应款项；最后付款，乙方完成所有工程后，在竣工验收合格之日起（时间）内支付尾款。
8. 质量保证乙方对本工程提供（质量保证期）的质量保证，在质量保证期期间，乙方负责修理或更换因材料、设计或施工问题引起的工程质量问题。
9. 违约责任任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
10. 争议解决本合同的解释和争议解决均适用中国法律，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他条款本合同其他未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12. 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年220kV输电线路及变电站建设一体化承包合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 术语定义第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程时间表第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整第四条工程设计与施工4.1 设计要求4.2 设计审批4.3 施工标准4.4 施工质量4.5 施工安全第五条材料与设备供应5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 质量保证5.4 交付及验收第六条工程验收与保修6.1 验收标准6.2 验收程序6.3 保修期限6.4 保修责任第七条违约责任与赔偿7.1 违约行为7.2 赔偿责任7.3 违约解除合同第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 调解8.3 仲裁8.4 法律适用第九条合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止9.3 合同解除第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 影响及后果11.3 责任免除第十二条法律、法规与规范12.1 适用法律12.2 法规遵守12.3 规范执行第十三条合同的生效、修改与解除13.1 合同生效条件13.2 合同修改13.3 合同解除第十四条其他条款14.1 信息披露14.2 通知程序14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：X国家电力有限公司甲方地址为：省市区路号1.2 乙方名称及地址乙方全称为：X建筑工程有限公司乙方地址为：省市区路号1.3 丙方名称及地址丙方全称为：X电力设备有限公司丙方地址为：省市区路号1.4 术语定义本合同中下列术语定义如下：（1）输电线路：指从发电厂输出电能，传输至变电站的电力线路。
220k输变电线路工程总承包合同模板正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同模板第一章总则第一条合同背景和目的本合同是根据双方自愿、平等协商，在220k输变电线路工程的建设过程中，为明确双方的权益和义务而订立的。
合同的目的是规范和约定双方工作内容、工期、质量和费用等方面的内容，以确保工程顺利实施并达到质量要求。
第二条合同主体双方在本合同中的主体为：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第三条合同期限本合同的工期自合同生效之日开始计算，合同期限为（具体时间），如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致工程无法按计划进行，双方可协商延期。
第二章工程内容和要求第四条工程范围和内容本工程的范围包括但不限于内容： 1. 输变电线路的设计、施工和调试； 2. 相关设备和材料的采购和安装； 3. 工程质量检测和验收； 4. 工程备案和竣工报告编制。
第五条工程质量要求本工程的质量要求必须符合相关国家和行业的标准和规范，甲方有权对工程质量进行抽检和验收，乙方必须保证工程质量达到合同约定的要求。
第三章工程进度和支付第六条工程进度计划双方应在合同签订后的10个工作日内制定详细的工程进度计划，详细规定工程各阶段的开始时间和完成时间。
工程进度计划必须合理、可行，双方共同遵守。
第七条工程款支付1.合同签订后，乙方有权向甲方提出预付款申请，甲方应在合同总金额的30%支付给乙方；2.按照工程进度计划，乙方完成相应阶段的工作后，有权向甲方提出进度款申请，甲方应按照合同约定的进度款比例支付给乙方；3.乙方完成全部工程内容后，甲方应支付乙方剩余款项。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1.在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商并签订变更协议；2.变更协议应明确变更的内容、原因、影响、费用和支付方式等信息。
第九条合同解除1.在合同履行过程中，如果一方违反合同约定且无法在合理期限内履行补救义务，对方有权解除合同；2.如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
通用范文(正式版)220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同1. 引言本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同签署，双方达成协议，以确定220k输电线路施工的相关事宜。
2. 项目概述2.1 项目名称：220k输电线路施工项目。
2.2 项目地点：详细地质待甲乙双方商定。
2.3 项目范围：本项目包括但不限于内容：输电线路的铺设和安装；杆塔的建设和安装；设备及材料的采购和送货；项目的维护和测试；等。
3. 合同条款3.1 合同期限：本合同有效期为年，自合同生效之日起计算。
3.2 付款方式：双方约定的付款方式如下：甲方需在工程前支付20%的款项作为预付款；工程进行到一定阶段时，甲方需向乙方支付80%的款项作为进度款；工程完工后，甲方需支付剩余的20%作为尾款。
3.3交付标准：乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，并确保工程的质量达到国家相关标准。
3.4变更和解除：任何一方在签署合同后，如有需要变更合同条款，应提前书面通知对方，并经双方协商后达成一致意见。
3.5违约责任：任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
4. 风险和保险4.1风险责任：在施工过程中，如因乙方的过错造成工程质量问题或者发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时采取补救措施。
4.2保险责任：乙方应根据工程的特点和需要购买相应的保险，以保障工程施工和设备的安全。
5. 知识产权5.1知识产权归属：本项目中涉及的所有知识产权，包括但不限于文档、图纸、技术方案等，归甲方所有。
5.2保密责任：乙方需对甲方的商业秘密和技术资料保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
6. 争议解决6.1争议解决方式：对于因合同履行而产生的争议，双方应及时协商解决。
如协商不成，可以提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
6.2 法律适用：本合同适用的法律和法规。
7. 其他条款7.1本合同自双方签署后生效，并取代先前就同一事项所达成的一切口头或书面协议。
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同背景本承包合同是针对220千伏输变电线路工程的总承包，由甲方与乙方签订并公正有效。
双方应遵守国家法律法规、行业规范和相关标准，注重安全施工和质量保证，保障项目的顺利进行。
2. 项目概述2.1 项目名称本项目的正式名称为220千伏输变电线路工程。
2.2 施工地点本项目的施工地点位于（填写具体地质）。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括（详细描述工程范围）。
2.4 工期要求本项目的工期要求为个月/周/天，具体根据实际情况确定。
3. 合同条款3.1 项目总价本项目的总价为（填写具体金额），根据实际施工情况和变更情况可能会有所调整。
3.2 付款方式甲方应按照本合同约定的付款方式支付款项给乙方。
付款方式包括：•预付款：甲方应在合同签订之日起天内支付预付款金额的%给乙方；•进度款：根据工程进度，甲方应按照乙方提交的支付申请单支付相应的进度款项；•竣工结算款：工程竣工后，甲方应按照竣工图纸和验收报告支付竣工结算款项。
3.3 质量和安全乙方承诺对施工过程中的质量和安全问题负责。
乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程的质量，并采取必要的安全措施保障施工人员的安全。
3.4 变更和索赔任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
若因合同变更导致费用改变，则双方应重新商定费用并签订补充协议。
若因合同履行过程中产生索赔，双方应及时协商解决，并应遵守国家相关法律法规。
3.5 违约责任若一方未履行或违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此造成的全部经济损失，并向守约方支付违约金。
3.6 合同解除和终止•双方协商一致解除合同；•因不可抗力导致无法履行合同的，可终止合同；•一方违约严重，守约方可解除合同。
3.7 争议解决若在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不能解决，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
220k输变电线路工程总承包(合同)模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同概述本合同旨在规定220k输变电线路工程的总承包合作事项，明确双方权责，并保障工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同签署方本合同由两方签署：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 合同工程本合同的工程范围包括内容：•供电变电站工程•输电线路工程•相关设备及器材供应2.3 工程总价及支付方式本合同工程总价为人民币[工程总价]元。
甲方将根据工程进展情况，按方式支付工程款项给乙方：•预付款：工程总价的30%作为预付款，在合同签署后的5个工作日内支付；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成一定阶段后支付相应的进度款；•竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付的款项，占工程总价的70%。
2.4 工期和进度管理本工程的工期为[工期]个日历天。
乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并有责任确保工程按时交付。
2.5 质量管理乙方应保证所提供的设备和材料符合相应的质量标准，并按照相关法规和标准进行工程施工。
甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现质量问题，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 保修责任工程竣工后，在合同约定的保修期内，乙方应对工程及设备提供免费的维修及保养服务。
甲方有权对工程和设备进行定期检查，如发现问题，乙方应及时进行维修。
2.7 违约责任如果甲方或乙方违反本合同约定的任何条款，将导致对方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
本合同分为原件两份，双方各执一份。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或变更，需经过双方书面协商并达成一致。
4. 其他条款4.1 保密条款本合同签署后，双方应对涉及本合同内容的商业秘密及敏感信息予以保密。
220kV输变电线路工程总承包合同模板
××220kV输变电线路工程总承包合同合同编号：甲方：乙方：日期：年月日一、一般条款1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。
2、工程概况2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。
2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。
2.3 工程性质: 新建工程。
2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产预备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。
2.5 初步设计批准单位:*****公司2.6 批准文号:××号2.7工期:保证工期为：从××开始至××止；考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。
2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含差不多预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。
上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列专门情况外，承包合同价款概不作调整。
乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
220kv输电线路设计合同范本篇一：输电线路合同工程编号：4124131XX6工程承包合同（本）工程名称：输电线路铁塔防腐发包方：齐齐哈尔电业局承包方：河南省防腐保温开发有限公司合同签订日期：XX年06月18日工程承包合同发包方：齐齐哈尔电业局总承包方：河南省防腐保温开发有限公司第一条：工程概况工程名称：输电线路铁塔防腐工程地点：220千伏冯拉甲线1号-233号承包内容：220KV冯拉甲线：1号-233号其间铁塔防腐工程日期：自XX年6月18日至XX年6月30日工程质量：合格合同金额：元第二条工程造价及进度款拨付1、工程预、结算确定原则：按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导性文件为依据编制工程预、结算。
以省公司批准的工程概算控制工程造价。
2、按照预算定额确定合同造价，采用可调价格。
3、进度款拨付：施工单位每月15日前上报工程进度完成情况以及下月的工程进度计划，经过相关人员审批后按工程进度拨付工程款。
第三条工程材料设备供应1、发包人供应材料设备及价格确定：省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行，详见设备材料表。
2、采购承包人的材料设备及价格确定：除上述设备和材料外，因工程施工需要承包人自行采购的，其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。
第四条竣工验收与保修1、竣工验收：承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套，承包方组织（包括发包方）竣工验收。
竣工验收合格后交付发包方使用。
2、保修期限为1年，保修期内承包方负责维修，维修费用在质保金内扣除（质保金为工程造价的5%）。
如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用，由发包方负责。
第五条工程安全1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
第六条争议的处理双方因合同执行发生争议，双方应协商解决。
发包方（公章）：法人代表或法定委托人：联系电话：年月日承包方（公章）：法人代表或法定代表人：联系电话：篇二：输电线路架设合同书输电线路架设合同书甲方：（以下简称甲方）法定代表人：电话:乙方：（以下简称乙方）法定代表人:电话：根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》，结合本工程的具体特点，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款，共同信守。
一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路，施工地点位于竹溪县丰溪镇，线路全长初测为公里左右，具体计价长度以完工后实际测得数据为准。
二、甲乙双方商定：在线路选用材料设备和施工作业时，将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定，对于本合同中未标明相关参数的，均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。
三、本工程按总价全包的方式，以每公里元（小写元）的含税价格承包给乙方，除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外，甲方不再承担其他任何费用。
乙方必须严格按设计规范施工作业，如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。
四、双方约定：开工后天内甲方不予付款，乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等。
工程进行到第天时，甲方向乙方支付承包费中的元（小写：元），余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。
验收合格后，甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费，但因工程质量不过关而返工产生的费用，全部由乙方自己负责，乙方不得要求甲方追加费用。
五、甲乙双方约定：甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。
其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。
六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。
在施工作业过程中，乙方应指派专人负责安全工作，监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。
甲方不再派出安全监督人员，但有权随时对施工安全进行监督，对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为，甲方有权制止或者要求乙方消除隐患，必要时有权要求停止施工，因此造成的损失由乙方负责。
对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等，均由乙方单方面完全承担责任，甲方不承担任何责任和费用。
七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。
乙方应规范施工。
确保工程质量和线路通电后的安全。
因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等，应由乙方负责。
双方约定：线路交工后一年内为质量保修期。
八、除安全施工外，乙方还应文明施工，避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷，因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等，甲方不承担任何责任和费用。
九、双方约定：年月日开工，年月日前完工。
乙方应按照约定的日期完成工程，因特殊原因需要延后的，甲乙双方可协商完工日期，若延后较短时间，可不签订新协议；若延后时间较长，双方应签订备忘协议。
无特殊原因不能按时完工的，乙方承担违约责任，因此给甲方带来经济损失的，乙方应给予赔偿。
施工期间，乙方不得找借口终止施工，若中途无故停止施工，甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费；已支付的承包费，甲方有权索回，乙方拒绝归还的，甲方有权通过诉讼渠道解决。
十、线路完工后交付前，乙方应做好工程的保护工作，保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。
十一、违约责任。
双方约定违约金数额为元（小写：元）。
违反本合同条款未造成现实损失的，违约方向对方支付违约金；违约行为造成现实损失的，违约方除向对方支付违约金外，还应赔偿相应的损失。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同正本一式四份，甲、乙双方各持两份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：签订时间：年月日篇三：10kV供配电工程设计合同编号：*********10kV输电线路工程施工图设计合同书委托单位：***********************承担单位：***********************二零一四年十一月***********************10kV输电线路工程施工图设计合同书委托单位：*********************** （以下简称甲方）承担单位：***********************（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电基本建设管理办法》（试行）等有关规定，甲方委托乙方承担***********************10kV输电线路工程施工图设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称：***********************10kV输电线路工程2.工程地点：***********************3.设计项目内容：10kV输电线路工程施工图设计二、设计项目依据：1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范；2.甲方与*********************** 供电公司签订的供电方案协议；3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度：合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。
四、设计文件份数：乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸： 1 份（套），并提供电子版图纸。
五、甲方责任：1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度；3.维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；4.按合同规定如期支付设计费；六、乙方责任：1.按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，力求科学经济，合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责；2.按合同如期交付设计文件，参加甲方主持有关工程设计协调配合会议；3.对由甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供；4.应配合施工，进行设计技术交底，负责设计变更。
5.设计文件确保通过当地供电公司客户服务中心审查合格。
6.提供设计企业资质证明文件。
七、设计收费及支付办法：1.设计收费按国家发展计划委员会、建设部制定的《工程勘察设计收费管理规定》收取，优惠后的设计费经双方商定后为工程总造价的%，工程总造价为***********************万元（依据项目初步设计批复的工程概算书），得出合同总价为***********************元。
2.自本合同签订后5日内甲方应预付合同额的30%作为定金，设计文件通过当地供电公司客户服务中心审查合格后支付设计费总额的50%，工程竣工通过供电局验收正式送电以后支付剩余的20%。
每次付款前乙方需提供合同约定的相关资料。
3.乙方需在甲方每次支付费用前提供发票及相关材料。
八、违约责任：1. 除不可抗力因素外，甲方违约合同无权要求乙方返还定金；乙方违约合同则双倍赔偿定金。
2.参照《建设工程勘察设计管理条例》有关违约条款，违约方应承担的相应经济责任。
九、解决争议的方法：当甲乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。
协商不成时，可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
与之签订的有关补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、合同有效期与份数：本合同一式捌份，甲方陆份、乙方两份，经双方签字并加盖公章之日起生效，交付设计文件、双方结算费用后自动终止。
十二、合同签署：甲方（公章）：法人代表（委托代理人）：电话：电话：乙方（公章）：法人代表（委托代理人）：开户行名称: 中国建设银行股份有限公司郑州淮河路支行账号: ****************** 0 签订日期：签订地点：篇四：某110KV输电线路工程合同书***工程CⅠ标施工承包合同(合同编号：)发包单位: ！！！承包单位: @@@ 二○一〇年九月二日***工程CⅠ标合同协议书发包人：！！！承包人：@@@！！！（以下简称发包人）拟修建 ***工程CⅠ标，接受了@@@ （以下简称承包人）为本工程施工、竣工验收和保修所作的投标，并于XX年9月2日签订了本协议书，合同总金额为人民币：￥***.00 元（人民币大写： ***元整）。