质保金合同协议书5篇

质保金合同协议书5篇

质保金合同协议书1 兹有施工单位,在我公司承接工程,余质保金计人民币(大写)(¥)未付(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。

特此申请

物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:

年月日

质保金支付申请书

兹有施工单位,在我公司承接(详见双方认可之财务确认书),现根据工程质量情况及双方合同约定,同意支付其保质金计人民币(大写)(¥)。

特此申请

物业部主任:项目工程师:工程部经理:主管副总经理:

年月日

质保金合同协议书2 合同编号:

签订地点:重庆市巴南区

XXX

供货合同

甲方:重庆宗申xxx 公司乙方:

一、标的物

二、质量要求、验收条件

1. 乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。

2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。

3.产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。

三、供货时间、地点、方式

合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。

四、包装或防护要求

乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失,其责任由乙方承担。

五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法按技术协议要求。

六、价款及支付方式

设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95%的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不计利息)。

七、违约责任

1.甲方的违约责任

甲方迟延付款,逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。 2.乙方的违约责任

①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收,每逾期一天按合同总价的1 %向甲方支付违约金(按逾期时间累加,甲方可在办理付款时一并扣除)。逾期20天仍不能交货或通过验收,甲方有权单方解除合同,乙方应退回甲方已支付的货款,同时应按合同总价的30%向甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

②如乙方所供的货物,质量不符合本合同约定、技术协议条款的规定或甲方的实际生产经营需要,甲方向乙方提出退货,则乙方须同意甲方单方面提出的退货,乙方除退回甲方已支付全部货款外,还应按合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金(但甲方根据实际生产需要提出退货除外),并承担因退货而发生的全部损失和费用;若甲方未提出退货,乙方应按合同总金额的30%向甲方支付惩罚性违约金,并对甲方生产经营造成的全部损失承担赔偿责任。

八、售后服务

为保证本合同约定的产品正常使用,乙方应对存在的故障及时解决。乙方在接到甲方故障整改通知后,应在1小时内回复甲方,同时乙方应在4小时(省外厂家在36小时)内派人到生产现场解决问题。如时间延迟,甲方有权按30元/小时提出索赔,甲方有权直接从质保金中扣除。。通知后乙方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障的,甲方有权自行组织解决,所产生的费用由乙方承担。

乙方接到甲方的索赔通知后,应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方,甲方也可直接从质保金中扣除。

九、纠纷解决

因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧,双方应通过协商方式解决。若经协商不能达成协议时,各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同效力

本合同经甲、乙双方盖章后生效。合同共二份,双方各持一份,具有同等法律效力。未尽事宜,可由甲乙双方另行协商。

合同附件 1.XXX技术协议

质保金合同协议书3 甲方::

乙方:(以下简称乙方)

鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议:

1. 乙方提供甲、乙双方20xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下:

甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金:

A. 年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%;

B. 年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金

比例20%;

C. 年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%;

2. 以上质量保证金由甲方在20xx年5月份应付乙方款项中扣除。

3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。

4. 乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。

5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。

6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。

7. 当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方可申请降低质量保证金比例。

8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量保证金。

9. 当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时,乙方可在第二年4月份提出申请,按照第二年前三个月的具体数额重新确定,具体实施流程按照第8项执行。

10. 以上保证金的返还和修订,需由供应商书面通知采购部,采购部提出申请,经采购部经理.品质部经理认可后,交厂长批准后,采

购部通知财务部实施。

11. 乙方提出返还质量保证金要求后,经甲方确认符合本协议第5、6.条要求,甲方在确认后的二个月内安排返还质量保证金。

12. 本协议经双方签字盖章后生效,直至双方重新签订协议之前有效。

13. 当出现双方争议而未能达成协议时,可向甲方当地法院申请仲裁确定。

14. 本协议解释权属甲方品质部。

甲方(公章)乙方(公章):

甲方代表:乙方代表:

日期:日期:

质保金合同协议书4 甲方:_黄冈市黄商贸易股份有限公司

乙方:_武汉盛源凯利建筑装饰有限公司_

1.乙方向甲方提供《营业执照》和《税务登记证》,《安全生产许可证》及具有履行合同能力的法定企业,并应提供加盖公章的“一证一照”复印件给甲方。

2.乙方所供设备、装修工程必须符合国家法律、法规的相关规定。 3.乙方向甲方交纳伍万元总质量保证金作为在黄冈市黄商贸易股份有限公司工程施工、设备采买的总质保金,对在黄冈市黄商贸易股份有限公司所有项目工程施工、设备采买质保期内的质保承担负责。 4.乙方最后一个项目的所供设备、装修工程质保期完后,10天内甲方无息返还质量保证金。

5 本协议与合同具有同等法律效力,如有异议,双方协商解决,

6.本协议一式___肆__份,甲、乙双方各留___贰_____份。本协议适用合同购货(合同装修工程)。

甲方(签章):____________ 乙方(签章):

年月日年月日

质保金合同协议书5 XX建设有限责任公司第(以下简称甲方)XXXX物业服务有限公司抚顺分公司(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次协商达成以下协议:

一、甲方承建XXXX住宅小区X#地块工程第X标段 X栋楼,已交付使用2年,现XX房地产综合开发股份有限公司需退还质保金,但还存在一些质量问题需要维修。

二、经双方协商维修需要一定的维修费用,最后甲方以一次性付给乙方(现金)做为维修费用,不在退还,以后由乙方负责所有维修,不再找甲方。

三、此协议签定后,以前甲方的维修承诺同时废止。

四、栋楼如有重大结构问题由甲方负责。

五、本协议一式两份,甲、乙双方签字盖章生效,双方各持一份。甲方:X建设有限责任公司第签字人:

乙方:物业服务有限公司签字人:

年月日

合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定

合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定 【问题提示】 1、如何理解建设工程质保期与质保金的法律概念。 2、质保期的起算日期如何确定 3、合同约定的预留质保金的期限和建设工程的质量保修期限有何区别。 【要点提示】 1、建设工程质保金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。质保金是工程款中的一部分,质保金的数额、期限由双方约定, 2、建设项目的质保期,自竣工验收合格之日起计算。 3、保修期,就是承包方保证修理的期间。质保期,就是承包方保证质量的期间。 【案情】 原告(反诉被告)某环境工程技术有限公司诉称:2005年12月20日原、被告双方签订《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及其相关技术服务》合同书,约定由原告负责向被告承建的西安市临潼区污水处理厂提供设备供货。合同生效后,原告依合同交货总价值为973.066万元,由于被告未按约支付工程款,原告于2007年11月12日提起诉讼,经西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院判决被告应依约支付原告工程款100.9782万元。2008年12月20日,原告向西安市临潼区人民法院提起诉讼,临潼区法院作出(2009)临民初字427号民事判决书:解除原、被告双方于2005年12月20日签订的《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及相关技术服务》合同中的供货条款,判令被告支付原告工程款162.3768万元。现依据原、被告双方签订的合同及法院判决认定的事实,质保期限已满,被告应按合同约定一次性付清原告的质保金129.691万元。被告反诉该工程设备存在质量问题,但从被告反诉所述的事实和理由以及提交的证据材料均不能证明原告提供的工程设备存在质量问题。被告所述的通知及问题并未在西安市中院及陕西省高院生效判决中认定,且均发生在2007年12月19日之前,即该工程经三方验收并交付建设单位使用之前。双方在合同中也明确约定,若出现质量问题,被告应提交质量权威部门检测或者鉴定部门的鉴定报告来证明,且质保期限的起算日期也经生效判决确认。被告要求扣减质保金103.157万元根本无事实依据。从其所依据的证据来看,反诉请求不符合双方签订的合同约定,并未提交任何所谓修复或更换的记录单,产生的修复费用如何计算等问题也是不清的,更未得到原告的认可和确认。故对其反诉请求法院驳回。 被告(反诉原告)某设计研究院有限公司辩称:原告起诉要求被告支付建设工程合同质保金的请求,不符合双方合同书的约定及法律规定。合同约定质保金的支付以“全部设备安装完毕,单机调试和设备联动调试验收合格”为前提条

质量保证金协议范本

编号:_____________ 质量保证金协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方

质保协议书

质量保证协议 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本协议以双方签定的采购订单为基础,就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的 本协议对于乙方供给甲方的产品,制定了与产品质量有关质量保证准则,以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷,谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购订单为标准,如果乙方判甲方的采购订单、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾,要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象 乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证的对象。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求,乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控,确立经济且有效的质量保证体系; 2、乙方对重要原物料(重要物料签订协议时提供给甲方确认)进行严格的进货检验和批次管理; 3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求; 4、甲方提出的任何质量投诉,乙方应立即采取更正行动予以改进,并在24小时内反馈给甲方; 5、乙方的产品出现质量问题时,甲方有权要求乙方进行例行试验(含国家机构的第三方试验),实验结果为乙方责任,乙方应免费按时向甲方提交所供产品的例行试验报告; 6、如发生以下事项,甲方有权要求乙方支付产生费用: ①乙方交货时间超出订单合约交期(交期延误)造成甲方生产停止; ②乙方生产的配件在甲方入厂检验时,因品质问题乙方不能及时处理; ③乙方生产的配件在甲方生产过程中,发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工;

最新EMC劳务服务外包协议书-质保金

EMC劳务服务外包协议书(ZJ ) 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着“平等、公平、公正、诚信”的原则,为更好的推广产品、迅速打开市场,甲、乙双方共同协商确定在授权区域内,双方合作,以EMC的经营模式来共同运作和开发市场。并就双方的义务和权利签订本协议: 一、合作内容及经营方式: 1、合作内容: 根据甲方制定的合同能源管理的经营模式,乙方在授权区域内,代表宜昌劲森照明节能技术服务有限公司对外开展全面的业务工作。 甲方的合同能源管理的经营模式:根据客户原有的电费状况,提出节能改造方案,获得客户的认可,签订合同能源管理合同,银行支付甲方相应的资金,甲、乙双方开始为客户提供服务。客户履行合约、分期支付款项到甲方指定账户。 2、经营方式: 根据目标客户现在实际使用的光源产品的种类、功耗、数量、工作时间和电费单价,计算出客户现有的用电费用,然后制定基于使用甲方3G 节能灯替换、客户满意基础上的改造方案。并计算出改造后的用电费用。从而预算出节能改造后产生的节能效益。

并根据节能效益,核算自身的经营投入成本、回收周期、以及签订EMC合同能源管理合同的可行性,经甲方审核无误后,与客户方洽谈签约。乙方需按照甲方的统一模式,协助甲方对外签订EMC合同能源管理的合同、结算各项款项到甲方指定帐号,为客户提供服务。 二、甲方的义务和权利: 1、甲方为全面运作推广合同能源管理的新模式,按照国家发改委关于从事节能改造公司资质审核备案的要求完成备案,获得相应的资质。 2、甲方同意在乙方运作、经营的每个EMC客户中,只收取下列费用:甲方投入的产品费用、资金利息、甲方的管理费用;以及代收乙方的利润。 甲方的产品费用:根据乙方为客户制定的替换改造方案中,所需要的各种产品。 供货价格:为经销商价格(与用能客户的EPC合同期为五年以内收取一次产品成本,超过五年根据具体再商议)。 银行资金利息: 三年期合同的利率为: 20% 五年期合同的利率为: 30% 甲方的管理费用:甲方承担了对银行资金的担保和一定的管理风险,相应的收取管理费用,比例为合同总金额的 10%(可浮动)。根据返货比例可适当调整平台管理费用比例。 3、甲方同意和保证,在乙方按照甲方统一的EMC模式,与客户签订合同,提供银行贷款所需的所有资料后10个工作日内送银行申请贷款,资金到位后的7个工作日内,将乙方应得利润按计划返还乙方(工程结束

质保金协议书范文

质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方(以下简称 甲方)乙方(以下简称乙方)本协议以双方签定的采购合同为基础,就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品,制定了与产品质量有 关质量保证准则,以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷,谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准,如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾,要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象,对于所供产品双方需要制定一个明细(做到一物一明细),作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求,乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控,确立经济且有效的质量保证体系; 2、乙方对重要原材料(重要材料签订协议时提供给甲方确认)进行严格的进货检验和批次管理;

3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求; 4、甲方提出的任何质量投诉,乙方应立即采取更正行动予以改进,并在24小时内反馈给甲方; 5、乙方的产品出现质量问题时,甲方有权要求乙方进行例行试验(含国家权威机构的第三方试验),实验结果为乙方责任,乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告; 6、如发生以下事项,甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期(交期延误)造成甲方生产停止;乙方生产的配件在甲方入厂检验时,因品质问题乙方不能及时处理;乙方生产的配件在甲方生产过程中,发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修;因乙方配件质量问题造成甲方产品,出厂后发生的质量事故(如退货等);因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期(包修、包换、包退)必须满足下列要求; 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格,甲方有权拒收。

质保金合同范本范文

质保金合同范本范文 文件编号共2页 质量保证金协议 甲方:: 乙方:(以下简称乙方) 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1. 乙方提供甲、乙双方xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30% 作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于 RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A. 年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证

金比例15%; B. 年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证 金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在xx年5月份应付乙方款项中扣除。 3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成 甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。

5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7. 当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求 的,乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。

食品企业质量保证金协议

共2页 质量保证金协议 甲方::(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲方质量保证金最低不少于RMB 元().以上 质量保证金由甲方在2012年8月份上交财务部门后并开具押金收据。 2.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。具体乙方保证产 品质量责任如下: A:乙方所供产品严格执行各项国家法律、法规、规章的规定和强制性标准的要求,承担违反法律、法规、规章的规定所产生的一切后果。 B:乙方保证提供的产品质量符合国家有关产品标准、卫生规范的要求,不含有塑化剂,不违规使用添加剂,不过量使用添加剂、不使用含塑化剂的包装材料。 C:乙方保证严格控制原料采购、生产加工和销售过程,保证杜绝使用含有塑化剂、苏丹红等国家禁止添加的的不合格原材料。 D:乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。

3.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 4.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 5.当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。 6.以上保证金的返还和修订,需由供应商书面通知采购部,采购部提出 申请,经采购部经理.品质部经理认可后,交工厂总经理批准后,采购部通知财务部实施。 7.本协议经双方签字盖章后生效,直至双方重新签订协议之前有效。 8.当出现双方争议而未能达成协议时,可向甲方当地法院申请仲裁确 定。 9.本协议解释权属甲方品质部。 甲方(公章)乙方(公章): 甲方代表:乙方代表: 日期:日期

质保金协议

可编辑可修改,欢迎下载 工程质量保证金协议 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目,乙方作为施工单位,将质量保证金人民币大写:叁万陆仟元整(小写36000.00元)转入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名:舒城县XXXXXXX财政所 账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行:XXXXXXXXXXXXXXX 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.质量保证金起算日期由签订日期开始起算,工程质量保修期为2年,质保期满后一周内,甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。 (以下无正文) 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_____ ____ 年月日年月日 合同协议模板

合同法质保金比例[工作范文]

合同法质保金比例 篇一:质保金 合同法里没有具体规定质保金的多少,但是建设部有一个格式合同,规定的质保金是工程总造价的5%,一般工程都依据此比例执行。 在质保期内,施工单位有对所建工程维修的义务,如果不尽此义务,那么建设单位可以另找他人进行维修,所需费用从质保金中扣除。剩余部分在质保期结束后,建设单位必须支付。 20XX年1月建设部、财政部发布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 (一)缺陷责任期的确定 所谓缺陷,是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月,具体可由发承包双方在合同中约定。 (二)预留保证金的比例 全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结

算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的,预留保证金的比例可参照执行。 (三)质量保证金的返还 缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。 发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人,逾期支付的,从逾期之日起,按照同期银行贷款利率计付利息,并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。 篇二:质保金管理规定(新) 1 目的 为了规范质保金的使用和支付,控制和防范法律风险,确保项目建设的顺利进行,制定本规定。 2 适用范围本规定适用于乙烯工程及炼油老区改造工程中以公司名义对外签订的合同,其中工程建设合同、设备采购合同及工程设计合同必须约定质保金条款,其他合同视情况需要约定质保金条款。 本规定主要规定了质保金条款的必备内容、质量争议的处理程序、质保金的支付审批和支付等方面的内容。

质量保证协议书范本.doc

代理商质量保证协议书 NO: 甲方(个人): (以下简称甲方) 乙方(公司): (以下简称乙方) 1、目的 为确保甲方质量,保证体制有效运行;确保乙方供货质量的稳定,满足甲方用户的最终产品需求,防止不合格品配套的发生,特签定本协议。 2、适应范围 本协议适应提供甲方产品配套的乙方。 3、双方合同涉及的内容 3.1甲方向乙方下达的合同订单应当准确无误的标明:产品名称、型号规格、交货期限、交货方式、质量保证期限。 3.2甲方如需要对已下达,但尚未执行的合同(订单)内容进行更改,必须以书面的形式通知乙方,乙方应及时向甲方代表确认并纠正合同(订单)内容。 3.3甲方向乙方下达的合同订单,应附加工、购买产品的质量技术指标、要求。如甲方不能明确提出的质量技术指标可使用国家标准或由乙方代为提出,双方同意后形成书面记录。 4、质量标准的说明 4.1甲方通过图纸、标准或指定样件等方式,向乙方说明产品的质量标准。 4.2对甲方提出的质量标准有异议时,或者希望变更时,乙方须向甲方提出申请,进行协商确定。 4.3乙方向甲方提供的产品合格率: 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 产品不得低于%,质量保证期年。 5、质量检查确认 5.1乙方根据双方协定的质量标准要求,出具乙方每批次的《产品出厂检验报告》,必要时,应甲方要求,乙方应提交乙方产品的《检验基准书》、《QC工程表》及其他此产品质量证明资料给甲方确认。 5.2质量检查供货初期在进行,正常时在

进行。 5.3属双方协定或国家强制性检验的项目,甲方或乙方不能完成检验时,必须在甲方质量管理部门指定的国家试验机构进行,检验发生费用由乙方承担。 5.4甲方在认为必要的时候,可以随时到乙方的生产现场,对配套件进行检查,或是对乙方的质量保证体系进行监察。 5.5当乙方的生产场地发生改变或关键工序、设备发生改变时必须通知甲方并得到甲方的认可。 6、乙方的赔偿责任 对于配套发生的问题符合下面某一项时,乙方要负责下述7.1所约定的赔偿责任。A:未使用的乙方产品完全不符合甲方的质量技术要求; B:乙方单方面原因不能按时交货,影响甲方产品的交货时间; C:配套件经乙方货源地验货后,由乙方保管不善或维护不好或运输过程造成的问题(本条款适用由乙方保管运输的产品); D:乙方供应产品在甲方地检验的零散不合格品; E:乙方产品已验收,甲方在生产过程中发现乙方产品超过(含)3%不符合甲方的质量要求; F:由乙方不合格引起的甲方产品售后维修、退货、运输等费用; G:甲方无法判断,乙方出厂合格,而实际与要求质量不符合,造成的其他问题;H:当乙方向甲方提供的批次产品合格率低于4.3项1个百分点; J:当乙方向甲方提供的批次产品合格率低于4.3项2个百分点; K:因甲方客户需要,经与乙方协商同意,批次合格率低于上述J条百分点。 7、索赔 7.1当乙方产品符合本协议第6项各子项内容时,乙方应按下述第6项各子项相对应的

质保金协议

工程质量保证金协议 甲方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目,乙方作为施工单位,将质量保证金人民币大写:叁万陆仟元整(小写36000.00元)转入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名:舒城县XXXXXXX财政所 账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行:XXXXXXXXXXXXXXX 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.质量保证金起算日期由签订日期开始起算,工程质量保修期为2年,质保期满后一周内,甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。 (以下无正文) 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_____ ____ 年月日年月日 1

质量保证协议范本

质量保证协议 甲方:中山市山木显示有限公司 地址:广东省中山市古镇镇 乙方:杰联特芯电子(深圳)有限公司 地址:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B座1402室 为保证乙方向甲方提供的产品质量,确保双方长期、稳定的合作关系,甲、乙双方经协商一致,就产品质量标准、技术要求等相关事宜达成如下协议,共同遵照履行: 一、本协议中的“产品”包括甲方向乙方购买的所有IC产品。 二、产品质量标准和技术要求 1、乙方向甲方提供的所有产品,其质量与生产过程符合规定,并满足甲方如下质量标准和技术要求: ( 1 )乙方图纸尺寸、技术规。 (2)封样样品 (3)其它: 三、甲方的权利义务 任何情况下甲方对质量标准和技术要求享有最终决定权。 四、乙方的权利义务 1、乙方有义务提供符合甲方质量标准和技术要求的产品,并向甲方提交有关产品合格性、有效性的证明文件(包括但不限于合格证,有效期、生产日期、检测日期的证明),以证明产品符合甲方的要求。 2、乙方有义务向甲方提供所供产品必须是台湾聚积原装生产的产品。 3、乙方有义务向甲方提供产品重金属含量的成分(SGS)检测报告,并保证产品重金属含量符合欧洲ROHS指标。 4、乙方有义务接受甲方质量部门不定期的审核,审核的内容包括乙方的质

量管理体系、加工生产环境、行为和改善区间等。甲方有权就审核结果向乙方提出整改意见,乙方应在收到整改意见天内完成整改。 五、产品验收和退货 1、甲方在收货时发现产品不合格或相关证明文件缺漏时,有权拒绝收货。乙方应及时妥善处理拒收产品,期间发生产品毁损、灭失等一切风险均由乙方自行承担。 2、产品经检验被判定为不合格时,如果不合格品可以返工,则由乙方提供返工方案,经甲方同意后由乙方按照返工方案对不合格品进行处理。如果不合格品不可以返工,则作退货处理。甲方因产品返工或退货所支出的一切费用由乙方承担。 3、对于部分不良产品,在不影响甲方生产工艺及产品质量的情况下,甲方有权根据自身需求让步接受,但并不意味甲方承认乙方提供产品的合格性、有效性,该不良品引发甲方所生产的产品出现质量时,乙方不能以甲方收货为由免除自身的赔偿责任。 4、乙方所提供的不合格产品达到以上(该统计范围包含甲方收货检验时发现的不合格品、生产过程中发现的不合格品和甲方产品交付至客户后发现的不合格品总和),甲方有权单方终止《采购合同》,甲方因此向其他供应商紧急购买产品以保证正常运营而产生的额外费用由乙方承担。 六、责任承担 1、甲方对初步验收合格的产品进行使用、再加工过程中发现质量问题,或产品在生产过程中不能正常使用,甲方有权判定乙方提供的产品不合格,乙方应承担全责任并向甲方赔偿由此造成的损失。 2、甲方加工、生产的成品交付客户或流入市场后发现质量问题,或甲方加工、生产的成品不能正常使用,鉴于难以对成品进行回收检查,甲方有权凭客户提供的质量异议文件判定其成品出现的状况是否由乙方所供产品的质量问题所致,甲方判定是乙方所供产品质量问题所致的,乙方应承担全责任并向甲方赔偿由此造成的损失。 3、若甲方的产品发生质量事故,导致第三方索赔的,经甲方或技术监督部门或其他权威机构认定是因乙方材质问题造成的责任,乙方应承担给甲方及第三

产品保修协议书

产品保修协议书 我们买东西回来的时候,一般商品都会有附带产品保修协议书。下面我为大家整理了一些产品保修的协议书,供大家参考学习,希望对大家有所帮助。 产品保修协议书范文一 爱德利变频器保修协议 1、保修范围仅指变频器本体; 2、变频器的保修期限为个月(出口海外的产品保修期为6 个月),在保修期内,如果在正常使用情况下发生故障或损坏, 本公司提供免费维修; 3、即使在保修期内,如发生以下故障,在保修期内,将收取一定的维修费用: a)未严格按照《使用手册》或超出标准规范要求使用所引发的故障、 b)购买后跌损或野蛮搬运造成的损坏、 c)因在不符合本使用手册要求的环境下使用所引起的器件老化或故障、 d)未经允许,自行修理,改装所引起的故障、 e)由于保管不善引发的故障、 f)将变频器用于非正常功能时引发的故障、 g)由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其他自然灾害或与灾害相伴的原因所引起的故障、 h)擅自撕毁产品标识(如:铭牌等); 4、服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理; 5、本产品的保修依据为保修卡及购机发票,请务必保留此卡,并在保修时出示给维修单位; 6、如您有问题可与代理商联系,也可直接与我公司联系。超过保修期,本公司 将提供终生有偿维修服务。 产品保修协议书范文二 甲方(产品使用者):______________________ 乙方(维修代表人):______________________ 乙方住所: ___________________________ __ 乙方电话:一、保修设备附表:

代码设备名称品牌型号机身号码数量 联系人: 电话: 传真: 设备使用地址: 乙方销售给甲方的产品,乙方为保证甲方保修期年月日内的产品正常使用,对产品保修方的协议产品进行维修服务,为保护甲、乙、产品保修方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙、产品保修方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备应正常运转情况下,方可签订协议。 第一条乙方义务 1.乙方根据甲方协议产品出现故障的报修通知,乙方优先安排维修。在法定15 个工作日内,把产品维修好。 2.在保修期内乙方在维修时不收取上门费及工时费。 3.在保修期内乙方的维修没有次数限制。 4.在保修期内乙方维修不收取配件费,并且保证配件由产品保修方提供。 5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件,产品保修方不对此部件负责。 6.如果乙方为甲方更换的部件在保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。 7.乙方根据甲方合同产品情况制定设备维护计划,并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下,乙方按维护计划,对甲方协议产品进行上门维护。每四个月一次上门维护保养服务。 8.乙方免费进行操作指导,技术咨询 第二条甲方义务 1.甲方在协议产品出现故障后,及时通知乙方。 2.甲方不能使用未经乙方认可的,非原厂的零配件、消耗品,否则产生的设备 故障,乙方不承担责任。 3.未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议产品进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

质保金合同样本

质保金合同样本 质保金合同样本一 委托方:_________(甲方) 开户银行:_________(乙方) 建设单位:_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意

意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_____________ 签订地点:_____________ 丙方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_____________ 附件: 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。 开户行:_________(盖章) 专户帐号:______________

保证金的合同范本

保证金的合同范本 篇一:授权保证金协议书 授权保证金协议书 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,双方就授权保证金事宜,达成如下协议: 一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后,甲方向乙方提供络代理商授权证书,同时乙方向甲方交纳授权保证金(人民币)贰仟元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。 二、甲方收取授权保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。 三、授权保证金不计息,双方合作授权证书终止后,按第六条规定,甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。 四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止双方合作并退还授权保证金的(不违反第六条规定),可向甲方提出书面申请退还授权保证金。 五、乙方向甲方提货金额累计达到(人民币)贰万(以协议书签订日算起),在不违反第六条规定前提下,可向甲

方提出书面申请退还全额授权保证金。 六、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金: 1. 在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时,甲方将扣罚全部授权保证金; 2. 在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品,甲方将扣罚全部授权保证金; 七、本协议作为授权证书的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。 八、本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 负责人:负责人: 日期:日期: 篇二:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 法定代表人: 注册地址: 联系方式: 乙方:上海安良资产管理有限公司 法定代表人:徐丹

注册地址:上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室(上海裕安经济小区)联系方式: 甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,签订保证金协议条款如下: 1. 甲方交付的保证金为:人民币万元(大写)万元(小写),以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后,需在一个工作日内向甲方出具收据。 户名:上海安良资产管理有限公司 账号: 1001357819000009666 开户行:工商银行上海市环球金融中心支行 甲方向乙方足额缴纳保证金后,乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴,以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。 2.保证方式为履约保证金,目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。 3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。 (1)甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议,则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙

质量保证协议书

质量保证协议书 甲方(供货方): 乙方(购货方): 为保证药品在流通领域中的质量,防止不合格的药品流入市场,保障人民用药安全有效,依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规要求,甲乙双方经充分协商,自愿达成如下协议: 一、甲乙双方自建立购销业务之日起,甲方须向乙方提供以下加盖其公章原印章的资料,并对其真实性、有效性负 责: 1、《药品生产/经营许可证》、《营业执照》、通过《GMP/GSP认证证书》复印件,《税务登记证》、《组织机构代 码证》复印件、开户户名、开户银行及账号、相关印章(应是原色彩色印章)、随货同行单(票)样式、质量保证协议书等。 2、甲方保证向乙方销售商品的人员为本企业在职在岗的人员,在人员有变动时及时通知乙方,并提供具有合 法资质的资料。具体内容如下:销售员的法人授权委托书原件(法人签名或签章并加盖公章)及身份证复印件、购销员上岗证,授权书应载明销售员的姓名、身份证号码、销售品种、地域、期限等。 3、甲方向乙方供应品种应提供该批号的加盖质量管理专用章原印章的药品质量检验报告书,并按照国家规定 开具发票,发票上应列明:药品通用名称、规格、单位、数量、单价、金额;不能全列明的,应附《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章原印章,注明税票号码。发票上的购销单位名称及金额、品名应与付款流向及金额、品名一致,并与财务账目内容相对应。 4、甲方供应乙方首次经营的品种,甲方应提供加盖公章的药品新药证书、批准证明文件、该批药检报告等。 5、进口药品应提供加盖质量管理专用章原印章的:《进口药品注册证》或者《医药产品注册证》复印件、《进 口药品检验报告书》复印件或者注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件;进口批签发生物制品,应同时提供批签发证明复印件,进品药材应有《进口药材批件》或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件等。 6、医疗器械产品应提供《医疗器械生产/经营企业许可证》、《营业执照》、《医疗器械注册证》及《医疗器械产 品生产制造认可表》复印件,并加盖单位公章。 二、甲方提供的药品应满足以下要求: 1、药品质量必须符合国家标准; 2、整件药品附产品合格证; 3、药品包装、标签、说明书必须符合国家有关规定,并符合货物运输要求; 4、进口药品应有中文标签和中文说明书; 5、甲方提供的中药材须标明品名、产地、供货单位等;中药饮片须标明品名、规格、产地、生产企业、生产 日期等;实施批准文号管理的中药材和中药饮片还须标明批准文号。

供应商质量保证协议书

供应商质量保证协议书 合同编号:_________ 需方全称:________________________(以下简称甲方) 供方全称:________________________(以下简称乙方) 产品名称:________________________ 产品型号:________________________ 本协议为《采购合同》的附件之一,适用于正常采购到货产品及索赔到货产品的质量要求,与该合同有同样的法律效力,甲乙双方应严格遵守。 甲乙双方以相互信任、相互合作的态度,对该协议的以下条款达成一致: 1 产品标准: 乙方应严格按照前期甲方测试确认可以接受的样品性能、以及《技术协议》,进行本产品的生产和向甲方批量供货。 2 检验方法: 2(1 样品封样:在第一批供货之前,乙方提供两个产品,由甲方研发部、质量检验部和乙方共同签字确认后,作为此产品的封样样品,以后的来料检验将以封样样品为检验的标准之一。 2(2 检验依据:《技术协议》规定的所有内容和要求、封样样品、甲方的交验标准、相关国家标准、甲乙双方承认的测试报告为依据进行检验。 2(3 检验数量:甲方首批检验为全检,合格率要求达到98%以上,不合格品退货处理;首批检验合格率达到99%以上,后面的批次按照国家标准GB2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》中的抽样方案进行抽样。 3 技术支持:

3(1 乙方在供货前五个工作日需向甲方提供必要的出厂检验标准。 3(2 甲乙双方开始合作后,乙方的技术工程师应对甲方的相关人员进行本产品的技术、检验、维护、服务等知识的培训。培训需求由甲方提出,经双方协商后实施。 4 信息沟通 4(1 甲方在来料检验中,发现不合格产品,需对乙方开具《供应商质量问题通报》,乙方需在两日内对《供应商质量问题通报》中质量问题的形成原因、纠正预防措施、措施实施时间等内容,以书面形式进行回复。对于甲方退货批次,乙方还需向甲方提供退货批次的处理方式和相关质量记录。 4(2 乙方每月需对甲方来料检验、生产制程和客服中心返还的需要索赔的产品进行分析,并在每月30日前向甲方提供分析报告。 4(3 甲乙双方定期召开品质沟通会议,会议时间由双方协商确定。 5 问题解决及违约责任 5(1 乙方对本协议第4条所列条款执行不利,且在甲方提出改进要求后乙方仍无改进迹象,甲方有权取消乙方的合格供方资格。 5(2 乙方应保证到货的型号规格与《采购合同》和《技术规格书》一致,并完全按照《技术协议书》中的标准供货。对由于到料与《技术规格书》中的标准不一致的,甲方有权要求乙方退货、换货,并按采购合同的约定承担相应的赔偿责任。5(3 乙方应承担交货至甲方运输过程中出现的来料损坏、丢失、外包装破损等损失。 5(4 甲方在来料检验时对来料批判定为不合格批时,应及时通知乙方,乙方应当在一个工作日内派人进行确认。 5(5 当产品在检验、生产过程中发现质量问题,乙方工程师应在接到甲方通知后,半个工作日内做出反应。

供货合同标准设备版本(留质保金)简单

合同编号: 签订地点:重庆市巴南区 XXX 供货合同 甲方:重庆宗申xxx 公司 乙方: 一、标的物 二、质量要求、验收条件 1. 乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。 2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。 3.产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。 三、供货时间、地点、方式 合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。 四、包装或防护要求 乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失,其责任由乙方承担。 五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法 按技术协议要求。 六、价款及支付方式 设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95%的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不计利息)。 七、违约责任 1.甲方的违约责任

甲方迟延付款,逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。 2.乙方的违约责任 ①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收,每逾期一天按合同总价的1 %向甲方支付违约金(按逾期时间累加,甲方可在办理付款时一并扣除)。逾期20天仍不能交货或通过验收,甲方有权单方解除合同,乙方应退回甲方已支付的货款,同时应按合同总价的30%向甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的,乙方还应承担赔偿责任。 ②如乙方所供的货物,质量不符合本合同约定、技术协议条款的规定或甲方的实际生产经营需要,甲方向乙方提出退货,则乙方须同意甲方单方面提出的退货,乙方除退回甲方已支付全部货款外,还应按合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金(但甲方根据实际生产需要提出退货除外),并承担因退货而发生的全部损失和费用;若甲方未提出退货,乙方应按合同总金额的30%向甲方支付惩罚性违约金,并对甲方生产经营造成的全部损失承担赔偿责任。 八、售后服务 为保证本合同约定的产品正常使用,乙方应对存在的故障及时解决。乙方在接到甲方故障整改通知后,应在1小时内回复甲方,同时乙方应在4小时(省外厂家在36小时)内派人到生产现场解决问题。如时间延迟,甲方有权按30元/小时提出索赔,甲方有权直接从质保金中扣除。。通知后乙方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障的,甲方有权自行组织解决,所产生的费用由乙方承担。乙方接到甲方的索赔通知后,应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方,甲方也可直接从质保金中扣除。 九、纠纷解决 因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧,双方应通过协商方式解决。若经协商不能达成协议时,各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、合同效力 本合同经甲、乙双方盖章后生效。合同共二份,双方各持一份,具有同等法律效力。未尽事宜,可由甲乙双方另行协商。 合同附件 1.XXX技术协议

相关文档
最新文档