监理工程师 习题及答案 文档 1
监理工程师继续教育考试题及答案
监理工程师继续教育考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 在建设工程监理过程中，监理工程师的首要职责是（）。
A. 质量控制B. 进度控制C. 投资控制D. 安全管理答案：D解析：监理工程师的首要职责是确保工程的安全管理，只有在确保安全的前提下，才能进行质量控制、进度控制和投资控制。
2. 根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），监理规划应在（）阶段编制完成。
A. 设计阶段B. 招标阶段C. 施工准备阶段D. 竣工验收阶段答案：C解析：监理规划应在施工准备阶段编制完成，以确保在施工过程中有明确的监理目标和措施。
3. 下列不属于建设工程监理工作主要内容的是（）。
A. 合同管理B. 信息管理C. 质量控制D. 市场调研答案：D解析：市场调研不属于监理工作的主要内容，监理工作的主要内容包括合同管理、信息管理、质量控制和进度控制等。
4. 在施工过程中，发现某项工程质量不符合设计要求，监理工程师应首先采取的措施是（）。
A. 下达停工令B. 要求施工单位返工C. 召开质量分析会D. 报告建设单位答案：C解析：在发现工程质量问题后，首先应召开质量分析会，找出问题的原因，再根据具体情况采取相应的措施。
5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师在发现安全事故隐患时，应（）。
A. 直接向政府相关部门报告B. 要求施工单位立即整改C. 忽略不计，继续施工D. 与建设单位协商解决答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师在发现安全事故隐患时，应要求施工单位立即整改，确保施工安全。
6. 监理工程师在审核施工组织设计时，重点应关注（）。
A. 施工单位的资质B. 施工进度计划C. 施工方案的可行性D. 施工人员的数量答案：C解析：施工方案的可行性是审核施工组织设计的重点，直接关系到工程质量和安全。
7. 在建设工程监理过程中，信息管理的主要目的是（）。
A. 提高工作效率B. 减少工程成本C. 确保工程质量D. 规范施工行为答案：A解析：信息管理的主要目的是提高工作效率，通过有效的信息传递和处理，确保监理工作的顺利进行。
2023年监理工程师之水利工程监理案例分析练习题(一)及答案
2023年监理工程师之水利工程监理案例分析练习题(一)及答案大题（共10题）一、某泵站工程项目由政府投资，采用资格预审的方式进行施工公开招标，招标文件要求施工工期为36个月。
招标文件中规定的投标保证金的有效期为90天，招标文件没有要求提交备选投标，评标方法采用经评审的最低投标价法。
【事件】有8家投标单位提交了投标文件，在开标及评标过程中出现了如下事件：事件1:各投标单位的投标情况如下。
(1)投标人A的投标报价金额为9600万元，明显低于其他投标报价。
(2)投标人B在开标后又提交了一份补充说明，提出可降价5%。
(3)投标人C提交的银行投标保函有效期为80天。
(4)投标人D的投标函盖有企业公章及法定代表人签字，但无项目负责人盖章。
(5)投标人E提交了内容不一致的两份投标文件，但未声明哪一份有效。
(6)投标人F的自报工期为40个月。
(7)投标人G除提供的检验标准不符合招标文件要求外，其他均响应招标文件的实质性要求。
(8)投标人H的报价中单价与合计不一致，经校核单价小数点错位。
事件2:评标过程中，基于投标人A的投标报价明显低于其他投标报价，评标委员会要求投标人A作出书面说明并提供相关证明材料。
投标人A 提供相关证明材料并作出了合理说明。
经评标委员会评审，投标人A经评审的投标价为9800万元，排名第一而中标。
招标人便以经评审的投标价9800万元作为中标价与中标人A订立书面合同。
【答案】问题1:《工程建设项目施工招标投标办法》中明确，资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：(1)具有独立订立合同的权利。
(2)具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。
(3)没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
(4)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
(5)法律、行政法规规定的其他资格条件。
问题2:(1)投标人A的投标文件有效。
2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案
2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案单选题（共30题）1、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。
A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】 B2、在工程质量缺陷的成因分析中，采用超常的低价中标属于（）。
A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.违反法律法规D.盲目抢工【答案】 C3、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。
A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】 D4、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。
A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】 B5、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。
A.425.69B.430.34C.433.31D.436.67【答案】 C6、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。
A.设计单位B.总承包单位C.设备安装单位D.项目监理机构【答案】 A7、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。
A.建设管理费B.设备原价C.进口设备抵岸价D.设备运杂费【答案】 D8、为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。
A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价【答案】 C9、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。
A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】 B10、（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。
2023年监理工程师之监理概论精选试题及答案一
2023年监理工程师之监理概论精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2017年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送当地建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.10B.15C.20D.30【答案】 B2、关于项目监理机构现场监理的工作制度，包括的是（）。
A.项目监理机构工作会议制度B.技术、经济资料及档案管理制度C.工程款支付审核、签认制度D.对外行文审批制度【答案】 C3、关于投标保证金的递交，以下说法不正确的是（）。
A.投标人在递交投标文件的同时应按照招标文件的规定递交投标保证金B.境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出C.境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出D.联合体投标的，其投标保证金必须由牵头人递交【答案】 D4、下列监理规划的编制依据中，反映当地工程建设法规及政策方面的资料是（）。
A.监理合同B.当地建筑材料的供应状况C.工程建设程序D.项目立项批文【答案】 C5、如果工程监理单位因为特殊需要，需要调换总监理工程师时，应征得（）书面同意。
A.建设单位B.总承包单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】 A6、关于投标保证金的递交，以下说法不正确的是（）。
A.投标人在递交投标文件的同时应按照招标文件的规定递交投标保证金B.境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出C.境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出D.联合体投标的，其投标保证金必须由牵头人递交【答案】 D7、与其他组织方式相比，工程总承包方式具有的优点是（）。
A.合同管理难度小B.工程质量控制难度小C.合同关系简单D.建设工期可调节【答案】 C8、在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成，()除外。
A.工程设计B.工程招标与设备采购C.生产准备和调试验收D.项目后评价【答案】 C9、关于风险评价作用的说法，正确的是()A.通过风险评价可以更准确地认识风险B.通过风险评价可以找出该工程面临的风险因素C.风险评价可以确定风险的绝对严重程度而不能确定相对严重程度D.风险评价可以最终形成建设工程风险清单【答案】 A10、根据《民法典》的有关规定，下列关于定金的描述正确的是（）。
监理工程师必修课考题及答案(71分)
1.单选题【本题型共60道题】1.应对水泥的强度、安定性及凝结时间进行检验。
同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过（）应为一批，散装水泥不超过（）应为一批。
A．180t400tB．200t500tC．220t600t2.建设工程项目管理的核心是()。
A．工程总承包方项目管理B．业主方项目管理C．设计方项目管理3.基于Internet的项目信息平台的体系结构中，()是项目信息平台实施的关键。
A．个性化设置层B．基于Internet技术标准的信息集成平台C．项目协同工作层D．项目信息发布与传递层4.《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A．4B．3C．25.建设工程监理属于工程建设领域的()行业，其良好的社会声誉是监理行业生存和发展的基础。
A．生产性B．建设性C．咨询性D．服务性6.工程监理企业的业务范围，是指填写在资质证书中、经工程监理资质管理部门审查确认的主项资质和()。
A．次项资质B．附属资质C．增项资质D．一般资质7.长沙卷烟厂联合工房一期工程案例中，在施工阶段主要采用了投资控制的组织保证措施、()以及投资控制的信息管理等多项措施确保投资目标的实现。
A．运用价值工程B．强化进度计划的落实C．严格控制工程变更D．加强索赔管理8.长沙卷烟厂联合工房一期工程，“符合国家现行的规范和标准”这一条属于勘察设计质量目标中的()。
A．经济性质量目标B．非经济性质量目标C．直接效用质量目标D．间接效用质量目标9.根据《招标投标法》，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，时间间隔最短不得少于()日。
A．14B．15C．20D．2110.下列关于风险自留对策的说法中，错误的是()。
A．风险自留对策中，业主将承担项目风险所致的损失B．风险自留对策改变了项目风险的性质，即其发生的频率和损失的严重性。
监理工程师理论知识习题及答案
监理工程师理论知识习题及答案监理工程师理论知识习题及答案1.在委托监理的工程中，工程监理企业与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这是建设工程监理的( )要求。
A.公正性B.服务性C.科学性D.独立性2.投资控制追求的最高目标是( )。
A.实际总投资未超过计划总投资B.在投资分解的各个层次上，实际投资均不超计划投资C.在投资分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资D.在投资分解的较低层次上，实际投资不超过计划投资3.业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理是指( )。
A.可行承发包模式B.设计或施工总分包模式C.项目总承包模式D.项目总承包管理模式4.建设工程通过建设工程监理的( )，使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。
A.组织协调B.任务分工C.严格监理D.组织机构5.在C、M模式中，C、M单位与设计单位之间是( )关系。
A.合同B.指令D.协调6.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，( )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民1政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位B.设计单位C.承包单位D.监理单位7.《建设工程安全生产管理条例》明确规定，违反本条例的规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的'机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处( )的罚款。
A.1万元以上5万元以下B.3万元以上5万元以下C.3万元以上10万元以下D.5万元以上10万元以下8.对目标规划和计划的优化实际上是( )。
A.目标控制的措施和手段B.对目标控制效果的优化C.对目标控制方法和原则的优化D.多方案的技术经济分析和比较9.复核或从施工现场直接获取工程师的有关数据并签署原始凭证，是( )的职责。
A.监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员10.新技术、新设备、新工艺、新材料的专业配套能力方面的信息宜在( )阶段收集。
2022年-2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案
2022年-2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案单选题（共30题）1、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计量值数据服从（）。
A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.间歇分布【答案】 C2、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。
A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】 D3、某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。
三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。
A.15B.17C.25D.29【答案】 D4、下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。
A.机械设备及安装工程概算B.工具、用具购置费概算C.电气照明工程概算D.生产家具购置费概算【答案】 C5、不属于幕墙工程隐蔽验收的内容是（）。
A.防雷装置B.防火构造C.硅酮结构胶D.构件连接节点【答案】 C6、关于抽样检验的说法，正确的是（）。
A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】 B7、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。
A.旁站B.巡视C.检查D.见证【答案】 A8、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。
A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段【答案】 C9、下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。
A.模板工程B.建筑电气C.钢筋工程D.混凝土工程【答案】 B10、建设工程活动中，下列属于对可靠性进行描述的是（）。
专业监理工程师考试试题及答案
一、单选题【本题型共10道题】1.广东省发布的《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》中规定到（）年底，全省建筑面积2万平方米及以上的建筑工程项目普遍应用BIM技术。
A．2016年B．2017年C．2020年D．2022年正确答案：[C]2.BIM的灵魂是（）。
A．以模型为载体的信息B．可视化的模型C．施工模拟D．工程量计算正确答案：[A]3.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（）。
A．70%B．80%C．90%D．100%正确答案：[C]4.（）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。
A．2011年6月B．2012年6月C．2015年4月D．2015年6月正确答案：[C]5.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（）。
A．从设计向施工延伸B．从单业务向多业务转化C．从单机应用向基于网络的协同应用转变D．从单技术应用向项目管理转化正确答案：[C]6.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（）。
A．第一次科技革命B．第二次科技革命C．第一次技术革命D．第二次技术革命正确答案：[B]7.根据中国建筑施工行业信息化发展报告（2015）-BIM深度应用调查问卷显示，BIM 应用的现状主要集中在（）阶段。
A．施工阶段B．设计阶段C．概念普及D．成熟应用正确答案：[C]8.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（）。
A．是设施的数字化表达B．是一个共享的知识资源C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程正确答案：[C]9.以下对于BIM的发展路线正确的是（）。
A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIMB．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIMC．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIMD．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD正确答案：[B]10.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(一)及答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(一)及答案大题（共10题）一、某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层、地上15层，现浇筑混凝土框架结构。
建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。
共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。
经过公开开标、评标，最终确定甲施工单位中标。
建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。
合同部分条款约定如下：①本工程合同工期为549d；②本工程采用综合单价计价模式；③包括安全文明施工费的措施费包干使用；④因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；⑤工程预付款比例为10%（扣除暂列金额）。
工程投标及施工过程中，发生了下列事件。
事件1：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。
评标小组经过认真核算，认为乙施工单位报价中的实际费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）中不可作为竞争性费用条款的规定而给予废标处理。
事件2：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3、材料费为12．00元／m3、机械费1．60元／m3。
分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为2.6%，税金为3．41%。
事件3：总监理工程师根据验收记录分析，对某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。
该部位隐蔽工程已经过专业监理工程师验收，甲施工单位称：若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件4：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。
事件5：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。
事件6：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D2、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】 D3、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B4、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】 B5、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】 C6、在建设工程中，关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。
A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】 B7、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道桥1.为保证路基的强度和稳定性，一般应采取哪些措施？2.简述常见路基防护工程的使用条件，3.简述土工织物做反滤层、排水层时施工质量检查及控制内容。
4.试分析路基压实的机理与影响压实效果的主要原因。
5.试述水泥稳定类基层的强度形成原理及影响强度的因素。
6.影响沥青混合料高温稳定性的主要因素有哪些？工程中如何提高沥青混合料的高温稳定性？7.水泥混凝土路面在行车荷载和环境作用下可能出现的破坏类型有哪些？影响水泥混凝土路面使用性能的因素有哪些？8.如何改善沥青混合料的高温稳定性？9.摊铺沥青混合料面层时对下层有什么要求？10.沥青混凝土配合比设计按阶段分为哪几部分？各阶段主要工作是什么？11.综述桥梁施工组织设计审查重点是什么？12.如设计图内没有规定或监理工程师无另有指示，试分析后张法预应力钢绞线的张拉步骤及记录内容？13.监理工程师在混凝土浇筑的前后及过程中应做哪些检验？14.简述视线诱导设施功能及其分类。
15.简述交通标致施工质量监理控制要点。
16.简述波形梁护栏施工监理控制要点。
17.影响水泥稳定土基层横向开裂的主要因素有哪些？如何尽量减少横向开裂？18.用中液限粘土填筑路基，通过实验室的重型击实实验，知该土的最大干密度为 1.80g/cm3.最佳含水量为15.4%，要求的压实度K0>93%,监理工程师对已完工程的K3+120~K4+120段进行压实质量测定，其测定结果如下表，试按95%的保证率评定该1KM路段的压实质量。
15*15，K=0.97，其中集料大碎石40%，中碎石20%，石屑40%，使计算混合料各种材料用量，并进行试验验证。
24.跨径较大的简支梁以及在基底刚性不同的支架上浇筑连续梁或悬臂梁时容易产生什么施工质量问题？如何防止？25.试从预应力混凝土结构的基本原理，说明预应力混凝土结构的特点。
26.监理工程师在混凝土浇筑的前后及过程中应做哪些检验？26.热机防止水泥混凝土路面早起收缩裂缝的技术措施有哪些？32.论述先浇混凝土箱梁的质量控制要点。
20.试论述预应力混凝土工程张拉应力控制要求及方法。
26.斜拉桥施工中偏差的处理和索力调整方法是什么？27.简述预应力混凝土梁挂蓝施工的质量控制要点。
28.简述在施工阶段，波形梁梁板如何安装及其相关的注意事项。
21.某实验室在进行沥青和合理配合比设计时，发现空隙率和饱和度均能满足规范要求，但目测混合料干涩，沥青用量明显偏小，甚至有花白料。
请分析原因，同时应如何进行调整？22.试述路基填土的压实机理、压实效果的影响及路基压实度的质量评定方法。
23. 试述后张法预应力张拉施工过程中质量控制要点及注意事项，在压浆操作中应当注意事项。
29.试述高速公路热拌沥青混合料的配比设计步骤。
30.论述预应力混凝土连续梁桥在悬臂浇筑施工中，合拢段的施工重点。
31.分析影响填土路基压实效果的主要因素。
合同管理案例分析1、在某公路工程施工招投标中，中标单位北方路桥公司委派项目经理张三与建设单位总经理李四谈判并签订了施工合同，该合同经公证机构公证有效。
同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该施工监理工作，并已于之签订了监理合同。
在该工程项目施之签订了分包合同。
试分析：（1）上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些？试做简要分析。
（2）上述施工合同关系中构成三要素各是什么？（3）在施工合同中，张三与李四的法定身份各是什么？2、2006年4月5日，某公路建设单位与广通路桥公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。
广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二分公司承担，事后，第二分公司又与兴达建筑公司签订了分包合同，由该建筑公司分包该公路部分施工任务，合同金额660万元，4月20日正式施工。
2006年5月10日交通主管部门在检查该项工程施工中，发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。
该建筑公司不予理睬。
5月24日广通路桥工程总公司下达停工文件，该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业制造为由，于5月29日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。
试回答以下问题：（1）依法确认总承包合同及分包合同法律效力。
（2）该案例中合同的法律效力应由哪个机构确认无效？（3）交通主管部门是否有权责令停工？（4）合同纠纷的法律责任如何解决？3、某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币，其中施工估算价1000万元人民币，设备采购估算价1000万元人民币，勘察估算价43万元人民币，设计估算价100万元人民币，监理估算价57万元人民币。
在施工招标过程中，业主委托该省交通厅进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段招标。
试解答以下问题：（1）按照《公路工程施工招标投标管理办法》规定，必须进行招标的工程项目是什么？（2）公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是什么？（3）该工程项目各阶段应进行哪些招3500万元，建设工期16个月，工程采用公开投标方式确定施工单位，建设单位按照有关规定进行公开投标。
根据该施工项目的具体情况，建设单位按规定要求参加投标的施工单位的施工资质最低不得低于二级资质。
拟参加此投标的5家单位中A、B、D为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质。
而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位提出准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让C单位与A单位联合投标，并明确向A单位暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。
A为了获得该工程，同意与C联合投标。
于是A和C联合投标获得成功。
试解答以下问题：（1）简述公路工程施工招投标的公开招标程序。
（2）在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法？为什么？（3）从上述材料来看，A与C组成的投标联合体是否有效？为什么？（4）通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式？5、某高速公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款，合同文件组成中技术规范在图纸前面，采用综合单价，发包人委托监理单位进行施工监理，在施工中发生如下争议事件：在某桥面施工时，按技术规范要求，在该桥桥面找平层混凝土施工完成后，应在找平层上喷洒一层沥青胶结材料底层及三层防水沥青，但施工图上没有标明，工程量清单中也没有出现该项工作。
承包人认为，他们只是按图施工，既然图纸没有要求，他们也就没有责任再去喷洒沥青胶结材料底层及三层防水沥青，如果要求他们做该项防水处理工作，发包人必须针对该项防水处理工作支付相应费用。
但监理人明确指示承包人必须按技术规范要求进行该防水处理工作，且不再增加任何费用。
程标准施工招标文件》合同条款。
在进行某通道台背回填时，承包人发现图纸与技术规范要求不一致。
技术规范要求回填为宽度不小于50cm，塑性指数不大于12的粘土，而图纸中规定回填为宽度不小于2m的天然砂砾。
承包人认为，投标报价是按技术规范进行的，按技术规范施工符合合同要求。
而发包人认为按设计图纸施工更有利于保证工程质量，书面明确要求监理人指示承包人必须按设计图纸进行施工。
试解答以下问题：（1）承包人是否有权拒绝发包人的这一要求？（2）针对发包人的此项要求，承包人应采取怎样的处理方式来维护自身的利益？7、某公路改建项目，合同文件采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。
该工程合同工程量清单中圬工档土墙基础的单价是170元／m3 ,而文字大写却是：每平方米壹仟柒佰元整。
该承包人在投标函中对该圬工档土墙基础的报价是：每平方米壹百柒拾元整。
试问：对该圬工档土墙基础支付时，应该采用的单价是多少？为什么？8、某高速公路项目，施工合同采用《公路工程标准是招标文件》合同条款，发包人委托监理人进行施工监理。
该工程施工过程中，陆续发生了如下事件：（1）在进行某段路基施工时，因下雨，为了保证路基填筑质量，总监理工程师于2006年8月20日下达了暂停施工指令，共停工15天。
其中连续10天出现了低于工程所在地雨期平均降雨量的雨天气候和连续5天出现了50年一遇特大暴雨，承包人在2006年10月20日直接向发包人提交了延长工期和增加费用的索赔意向通知书，要求发包人给予5天的工期补偿及相关费用10万元。
（2）某混凝土档土墙工程，是该工程项目关键线路上的工作，承包人为了保证工期不受到影响，在该挡墙开工报告中，计划在夜间加班进行混凝土浇筑该报告得到了监理人的批准。
但在施工过程中，现场周围居民因承包人在夜间进行混凝土浇筑影响正常休天完成。
承包人在合同规定的时限内立即向监理人提交了要求延长工期和增加费用索赔意向通知书，要求发包人给予工期5天的补偿和相关费用补偿5万元。
针对上述两项事件，该承包人提出的延长工期和增加费用的索赔要求是否成立？为什么?9、《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款对于隐蔽工程的检查验收及重新打开检验有什么规定，试简述之。
10、《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定的合同文件的优先顺序是什么？请简述之。
11、某公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。
该合同工程量清单中有桥台台背回填子目，其土方数量为450m3，但没有单价。
施工中承包人按要求完成了该桥台背回填，实际完成的工程量为460m3，且质量合格。
承包人就该子目提出的计量支付要求被监理人拒绝。
试分析监理人的做法是否合理？为什么？12、山西大运高速公路施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。
该高速公路某隧道工程在一煤矿附近。
施工中承包人提出，因发包人提供的参考资料有误，瓦斯提前出现。
为了确保施工安全，承包人已暂停施工。
对此，承包人通过监理人向发包人提出索赔，要求发包人赔偿因停工造成的损失。
试问承包人提出的索赔是否成立？为什么？13、某公路工程，发包人通过公开招标和承包人签订了施工合同。
施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。
承包人进入现场施工以后，发现某挖方路段地下水位太高，挖土排水困难，因而挖土费用远远高出投标时的报价。
同时，施工现场附近找不到能满足技术规范要求的填方路段所需要的砂石料，承包人只是得到很远的地方去运这些大宗材料，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，施工成本直线上升。
承包人提出在投标时，发包人没有在招标文赔要求是否成立？为什么？14、某高速公路项目，处于施工进度网络计划关键线路上的路基工程，在施工过程中，因以下事件发生工期延误：○1遇到了50年一遇的特大暴雨；○2现场劳动力不足；○3发包人提出工程变更，增加一项额外工作；○4遇到了一个有经验的承包人无法预见的恶劣地质条件，使路基施工难度增大；○5施工场地发包人提供延误；○6工程进度款未按期支付。