2023年一级建造师之一建工程法规题库与答案
2023年一级建造师之一建工程法规历年题库含答案
2023年一级建造师之一建工程法规历年题库含答案单选题（共60题）1、施工企业与建设单位签订施工合同,约定施工企业垫资20%,但没有约定垫资利息。
后施工企业向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。
对施工企业的请求,人民法院予以支持的是()。
A.尽管未约定利息,施工企业要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予攴持B.由于垫资行为违法,施工企业要求返还垫资,不予支持C.尽管未约定利息,施工企业要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持D.由于未约定利息,施工企业要求支付垫资利息,不予支持【答案】 D2、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。
A.每年B.每半年C.每季度D.每月【答案】 B3、建设工程质量，（）实行政府监督管理。
A. 可以B. 必须C. 不必要D. 不需要【答案】 B4、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。
但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（）。
A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约【答案】 B5、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。
根据《民法典》，此协议为（）。
2016A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】 B6、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。
但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。
则下列说法中错误的是()。
A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【答案】 B7、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案单选题（共30题）1、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。
A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】 B2、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。
A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】 D3、某政府投资工程预计于2009年1月1日开工，该工程的开工报告于2008年12月20日被批准。
根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于（）前开工。
A. 2009年6月20日B. 2009年4月1日C. 2009年7月1日D. 2009年3月20日【答案】 A4、根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】 C5、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》【答案】 D6、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。
由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。
A.乙、丙、丁平均受偿B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】 D7、以下对国家的节能产业政策说法正确的是()。
A.国家实行有利于节能和消除环境污染的产业政策B.国家实行禁止发展高耗能、高污染行业的政策C.国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源的政策D.国家对企业降低单位产值能耗和单位产品能耗实行限制的政策【答案】 C8、工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是( )。
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共40题）1、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 D2、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（）。
A.安全环境评估和安全条件论证B.安全条件论证和安全评价C.安全条件评价和安全论证D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】 B3、下列关于职务作品的说法,正确的是()。
A.职务作品的作者是公民个人B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有4、关于专利申请的说法，正确的是（）。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】 A5、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。
A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 C6、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记7、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。
在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。
A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止【答案】 C8、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.30B.25C.20D.15【答案】 C9、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
2023年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案
2023年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案单选题（共40题）1、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是()。
A.可以与违约金或定金损失并用B.可以与解除合同的方式并用C.违约人履行费用过高的债务D.债权人在合理期限内未要求履行的【答案】 A2、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。
A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法院D.合同签订地法院【答案】 A3、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（）A.递交投标文件截止后撤销投标文件B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件C.中标后无正当理由不与招标人订立合同D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金4、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是( )。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付【答案】 D5、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。
A.谈判、协商B.要式、不要式C.缔约、签字D.要约、承诺【答案】 D6、依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
A.本级B.县级C.市级D.省级7、人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（）。
A. 原告未经法庭许可中途退庭B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D. 被告经法院许可中途退庭【答案】 C8、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
2023年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加精品答案
2023年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加精品答案单选题（共40题）1、根据民法典，可以质押的财产是（）。
A.耕地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权【答案】 C2、（2019年真题）关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理【答案】 C3、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。
2017A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】 B4、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。
A.质押B.抵押C.留置D.保证【答案】 D5、根据《循环经济促进法》，下列说法正确的是（）。
A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施B. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照再利用优先的原则实施C. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照资源化优先的原则实施D. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，防止再污染的原则实施【答案】 A6、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。
则甲的行为视同（）。
A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程【答案】 A7、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是（）。
A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】 A8、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。
一级建造师之一建工程法规基础试题库和答案要点
2023年一级建造师之一建工程法规基础试题库和答案要点单选题（共60题）1、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
2014A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】 D2、根据《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，项目经理因过错造成重大质量事故的，（）不予注册。
A.1年内B.3年内C.5年内D.终身【答案】 C3、（2019年真题）关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是()。
A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向有关行政部门报告【答案】 C4、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（）。
A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴【答案】 A5、依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
A.本级B.县级C.市级D.省级【答案】 A6、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。
2017真题A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】 D7、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。
2023年一级建造师之一建工程法规通关题库(附答案)
2023年一级建造师之一建工程法规通关题库(附答案)单选题（共30题）1、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。
2017真题A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】 B2、根据《建设工程质量管理条例》,关于施工单位的质量责任和义务的说法,错误的是()。
A.施工单位不得转包工程B.施工单位不得分包工程C.施工单位不得肢解工程D.施工单位不得指定检测单位【答案】 B3、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。
A.合并前任一企业的资质等级确定B.合并前资质等级低的单位等级确定C.合并前资质等级高的单位等级确定D.实际达到的资质条件核定【答案】 D4、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（）。
A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车【答案】 A5、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。
A.施工单位已完成全部工程，并提交竣工验收报告的B.同一工程分段发包的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天（含），经建设单位同意的D.同一工程不分期施工的【答案】 C6、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（）。
A.分包合同因指定分包而无效B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案【答案】 B7、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的【答案】 D8、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列各项中关于建造师的执业说法错误的是()。
A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务C.一级建造师执业划分为10个专业D.一级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平【答案】 A2、关于保险索赔的说法，正确的是（）。
2014A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】 B3、下列关于法人登记的说法,正确的是()。
A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起,具有机关法人资格D.营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等【答案】 A4、工程建设国家标准、行业标准均可分为( )和推荐性标准。
（2012）A.一般性标准B.特殊性标准C.建议性标准D.强制性标准【答案】 D5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属的法的形式是（）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】 C6、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。
2017A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】 B7、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由( )进行现场监督。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年一级建造师之一建工程法规题库与答案单选题（共40题）1、关于施工许可“保证工程质量安全的具体措施”,说法正确的是()。
A.办理质量监督手续之前,应当先行申领施工许可证B.施工企业应当具备相应资质C.由监理单位出具“施工场地已具备施工条件的证明”D.建立工程质量安全责任制并落实到人【答案】 D2、下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。
A. 管制B. 赔偿损失C. 返还财产D. 罚款【答案】 D3、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处（）。
A. 5000元以上2万元以下的罚款B. 1万元以上3万元以下的罚款C. 2万元以上4万元以下的罚款D. 5万元以上10万元以下的罚款【答案】 B4、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。
A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同【答案】 C5、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是（）。
A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼【答案】 C6、安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。
A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证【答案】 D7、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成（）。
A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】 A8、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此( )应当就上述费用向张某承担赔偿责任。
A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【答案】 A9、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被砸死。
该行为涉嫌触犯（）。
A. 重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 工程重大安全事故罪D. 以其他方式危害公共安全罪【答案】 C10、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。
因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（）。
A. 予以支持B. 不予支持C. 征求发包人意见D. 要求承包人提供证据【答案】 B11、监理工程师发现施工现场存在安全事故隐患,要求施工企业停工整改,但施工企业以工期太紧为由拒不整改,同时也不停止施工。
对此情形,监理工程师应采取的措施是()。
A.对施工单位处以罚款B.扣留施工单位安全许可证C.报告建设单位D.报告主管部门【答案】 D12、甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。
乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。
乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。
则甲应当向该市（）法院申请强制执行。
A. —区B.中级C. 二区D.三区【答案】 A13、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。
2018真题A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】 B14、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括( )。
（2012）A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【答案】 B15、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。
A.发包方住所地B.合同签证地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】 C16、关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是()。
A.借款合同一般为要式合同B.借款合同一般为不要式合同C.借款合同的标的物是货币D.借款合同一般是有偿合同【答案】 B17、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。
交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。
关于双方合同关系的说法，正确的是( )。
（2012）A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任【答案】 D18、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。
A. 国家安全生产监督管理行政主部门B. 国务院C. 省级建设行政主管部门D. 住房和城乡建设部【答案】 B19、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。
该合同终止的方式是（）。
A. 免除B. 抵销C. 混同D. 提存【答案】 C20、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。
A.向合同签订地的法院起诉B.向有关仲裁机构申请仲裁C.向工程建设主管部门申请行政复议D.向工程建设主管部门申请行政调解【答案】 B21、按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是（）。
A. 生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B. 每年至少组织一次综合应急预案演练C. 专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责D. 实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请生产许可证时，可以不提供相应的应急预案【答案】 C22、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时【答案】 D23、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是()。
A.每块玻璃的尺寸B.玻璃的透光标准C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车【答案】 C24、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。
A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地【答案】 A25、在买卖合同中中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款【答案】 A26、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。
A.国有土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】 D27、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。
( 2015真题 )A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】 A28、关于代理的说法，正确的是（）。
2017真题A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】 A29、王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。
王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。
承担该责任的主体应是（）。
A.建设单位B.施工单位C.王某与建设单位D.王某与施工单位【答案】 B30、招标人在发出中标通知书由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人因不可抗力不能履行合同【答案】 A31、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的()。
A.建设工程经竣工验收合格，应予支持B.建设工程经竣工验收不合格，应予支持C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】 A32、关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是（）。
A. 工程总承包企业不得自行实施设计和施工B. 工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C. 工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位D. 工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位【答案】 D33、下列属于实用新型专利保护的客体是()。
A.方法B.产品制造材料C.尚未固定形状的产品D.具有一定结构的产品【答案】 D34、下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是()。
A.警告B.罚金C.没收非法所得D.行政拘留【答案】 B35、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】 C36、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。
2017真题A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】 B37、《民法典》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。
”体现了合同法中的（）。
A. 自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 平等原则【答案】 D38、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。
A. 6个月B. 1年D. 3年【答案】 C39、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由()负责上报事故。
A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.分包单位【答案】 C40、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册【答案】 A多选题（共20题）1、根据《建筑业企业资质管理规定》，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（）。