建筑工程施工合同 示范文本
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013 -0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本，适用于在建设工程中，结合实际情况，明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度，并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排，并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工，建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工，并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督，并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证，并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素，应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下：1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程：指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位：指拥有或使用土地的法人或其他组织，委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位：指受建设单位委托，对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同示范文本2023精选7篇
建立工程施工合同示范文本2023精选7篇建立工程施工合同示范文本2023精选7篇(篇一)发包人〔全称〕：_________承包人〔全称〕：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发、承包人就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模及构造特征：_________工程承包范围：_________工程立项批准文号：_________资金_________二、合同工期开工日期：_________开工日期：_________合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准工程质量标准：_________四、合同价款币种：_________合同总价〔大写〕：_________元〔小写〕￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书〔招标工程〕；□详见经确认的工程报价单或预算书〔非招标工程〕五、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书〔适用招投标工程〕；3、投标文件〔适用招投标工程〕；4、经确认的工程报价单或预算书〔适用非招投标工程〕；5、本合同专用条款和补充条款；6、本合同通用条款；7、标准、标准及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12、工程进展过程中的有关信件、数据电文〔电报、电传、、电子数据交换和____〕。
六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予他们的定义一样。
七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进展施工、开工，在缺陷责任期内承当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性，保护各方的合法权益，加强合同管理，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程：指根据项目需求，按照技术标准和规范，进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人：指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人：指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人：指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式，并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准，如有其他语言版本，以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下：附件一：合同付款计划表附件二：施工进度计划表附件三：工程质量验收标准附件四：建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 中华人民共和国合同法：指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例：指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 质量问题：如出现建设工程质量问题，可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟：如发生施工进度延迟，双方可根据合同约定协商解决，涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔：如有变更设计或其他需要索赔的情况，应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
建筑工程施工合同示范文本6篇
建筑工程施工合同示范文本6篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 甲方：_____公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______(包括手机、笔记本d)业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：(1)提供终端备机;(2)在________________区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：(1)车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人;(2)终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员;(4)业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串。
(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。
建筑施工合同示范文本范文(2024版)
建筑施工合同示范文本范文(2024版)甲方（全称）：_______建筑有限公司地址：_______省_______市_______区_______路_______号统一社会信用代码：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________邮箱：___________________乙方（全称）：_______建筑施工公司地址：_______省_______市_______区_______路_______号统一社会信用代码：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________邮箱：___________________鉴于甲方拟进行位于_______省_______市_______区的_______项目，乙方具有相应的建筑施工资质和经验，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵守履行。
一、工程概况1.1 工程名称：_______项目1.2 工程地点：_______省_______市_______区_______路_______号1.3 工程规模：总建筑面积约为______平方米，包括地上____层，地下____层。
1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、装饰装修、给排水、消防系统等。
1.5 工程质量标准：符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及标准。
二、合同价款与支付方式2.1 工程总价款为人民币____万元整（￥____）。
2.2 付款方式：2.2.1 预付款：甲方在合同签订后个工作日内，支付工程总价款的%作为预付款；2.2.2 进度款：乙方完成每一层的主体结构施工后，甲方应支付该层工程量的%作为进度款；2.2.3 竣工款：工程完工并通过甲方验收后，甲方应在个工作日内支付剩余工程款的%。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201一、合同背景及目的本合同是由建设工程的业主（以下简称甲方）与施工承包商（以下简称乙方）签订的一份合同，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。
二、合同条款及解释1. 合同条款的编写原则本合同的条款编写遵循法律法规、行业标准、技术规范等相关规定，并结合当地实际情况进行制定。
2. 合同主要内容本合同包括但不限于以下主要内容：2.1 工程概况：对工程项目进行详细介绍，包括工程范围、建设地点、工期等。
2.2 工程价款及支付方式：明确工程价款的金额以及支付方式和时间节点。
2.3 工程质量：规定工程质量的要求及验收标准。
2.4 施工组织设计：详细描述施工组织设计方案及调整的条件和程序。
2.5 安全生产：明确安全生产要求、责任分工、安全检查等相关事项。
2.6 合同履行保证：规定双方合同履行保证的要求和方式。
2.7 合同变更和解除：针对合同变更和解除的程序及约束条件进行规定。
2.8 违约责任：明确双方因违约行为应承担的法律责任。
2.9 争议解决：约定争议解决方式，如调解、仲裁、诉讼等。
三、所涉及附件本合同所涉及的附件如下：1. 工程图纸及设计文件2. 工程施工方案3. 工程量清单4. 施工进度计划5. 质量验收标准6. 安全生产管理办法7. 付款计划8. 合同履行保证文件9. 其他相关附件四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建筑法律建筑法律是指国家法律法规中涉及建设工程和建筑领域的法律。
2. 招投标法招投标法是指规定国家招标和投标活动的法律法规。
3. 建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例是指规定建设工程质量管理要求的法律法规。
五、执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 资金问题：可以通过合理安排付款计划、融资等方式解决。
2. 材料供应问题：可以与供应商建立长期合作关系，提前预定材料，或者选择备选供应商。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同示范文本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建筑工程施工合同示范文本甲方：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方有意承担乙方进行的建筑工程项目的施工任务，双方经友好协商，就具体合作事宜达成如下协议，并同意遵守相关法律法规，谨慎履行合同义务：第一条项目名称及位置本合同约定的建筑工程项目名称为____________________，位置在____________________。
具体范围及施工内容详见附件施工图。
第二条项目工期及计划1. 本项目的工期约定为____________________（以日期或天数表示），工期如有延误，责任方需承担相应的违约责任。
2. 乙方应按照合同约定的工期和计划进行施工，确保施工质量和进度。
第三条施工标准与质量1. 乙方应按照国家相关建筑法规、标准及甲方要求的技术标准进行施工，确保施工质量，减少安全事故发生。
2. 乙方应保证施工过程中的文明施工，保持工地环境整洁，不影响周边居民的正常生活。
3. 乙方应按照设计图纸和合同要求，保证建筑工程的技术质量和验收合格。
第四条施工价格及支付方式1. 本合同的总价为____________________元人民币，具体付款方式如下：首期款：____________________元，于合同签订后的7天内支付；进度款：____________________元，按照施工进度支付；竣工结算：____________________元，最终结算后支付；2. 如遇到工程变更或其他原因造成费用增减，双方应及时协商确定调整方案。
第五条安全责任与保险1. 乙方应加强施工现场管理，制定安全生产规范，配备必要的安全设施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应购买施工相关的保险，保障施工人员和工程设施的安全。
第六条保修期及维护1. 本建筑工程项目完工后，乙方应承诺保修期为____________________年，针对质量问题进行保修。
2. 在保修期内，如有质量问题需要维护，乙方应及时响应并进行修复。
第七条违约责任1. 任何一方未按照合同规定履行义务或者违反约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
2. 如因一方原因导致工程质量问题、延误等，责任方应承担相应的法律责任。
第八条纠纷解决1. 双方如发生争议，应本着友好协商的原则解决，如协商不成，可向相关法律机构申请仲裁或诉讼解决。
2. 双方同意将合同的约定在纠纷解决中作为重要依据。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程项目完工日期止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
以上即为建筑工程施工合同的示范文本，双方在签订合同前应认真阅读并明确各自的责任和权利，确保合同的履行顺利进行。
建筑工程施工需要严格按照合同约定进行，确保工程质量和工期。
祝双方合作愉快，工程顺利完成。
第二篇示例：建筑工程是一个繁复而又技术性很强的项目，需要各方的精心协作才能圆满完成。
而建筑工程施工合同则是保障各方权益、明确责任义务、规范施工流程的重要文书。
下面我们就来看一份关于建筑工程施工合同的示范文本，希望能够帮助各位有需要的人士。
建筑工程施工合同甲方：__（委托方名称）__统一社会信用代码：__（委托方统一社会信用代码）__地址：__（委托方地址）__法定代表人：__（委托方法定代表人）__为对__（工程项目名称）__施工进行管理和规范，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，达成如下协议，共同遵守并履行。
一、工程内容1.1 本合同的工程项目为__（具体工程描述）__，工程地点位于__（工程地点）__。
1.3 工程费用为__（工程总造价）__，具体支付方式为__（具体支付方式）__。
二、工程质量和安全保障2.1 乙方承诺将按照相关法律法规、规范要求，确保工程质量和安全。
2.2 乙方应做好安全防范工作，确保施工现场的安全，严格执行施工计划，杜绝事故发生。
2.3 工程完工后，乙方应进行验收，保证工程符合相关质量标准，如有质量问题，应承担相应责任并进行整改。
三、工程进度和监督3.1 双方应按照工程计划和合同约定的工期，严格按时完成各项工程，并定期进行工程进度的检查和评估。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期或无法按期完成，应及时通知对方，双方协商处理。
3.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督，乙方应积极配合并提供必要的资料。
四、合同变更和解除4.1 如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 因不可抗力因素无法继续履行合同的，可根据相关法律法规进行解除合同，需提前通知对方并书面确认。
五、违约责任5.1 若一方未按照合同约定履行责任，应承担相应的违约责任，并赔偿对方损失。
5.2 如双方发生争议，可通过友好协商解决，如协商未果，可申请仲裁或诉讼解决。
六、其他条款6.1 本合同采用中文书写，自双方签字盖章生效，不得擅自修改。
6.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商确定，亦可在书面协议中约定。
以上为建筑工程施工合同的示范文本，双方应在签署前仔细阅读并确认内容，如有需要可根据实际情况进行适当修改。
建筑工程是复杂的项目，希望双方能够携手合作，共同完成工程，保障双方权益，促进合作共赢。
祝愿合同顺利签署，工程圆满完工！第三篇示例：建筑工程施工合同是建筑工程施工过程中不可或缺的一环，它规范了双方当事人的权利和义务，保障了工程的顺利进行。
合同一旦签订，双方必须严格遵守合同规定，否则将承担相应的法律责任。
下面是一份关于建筑工程施工合同的示范文本，供大家参考：建筑工程施工合同甲方（委托方）：______________________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________________（以下简称乙方）为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方根据自愿平等的原则，就甲方委托乙方承担______建筑工程施工项目，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 项目范围：______4. 工程内容：______5. 工程质量标准：______二、委托内容1. 甲方委托乙方承担上述工程的设计、施工、监理等工作，并保证工程按照合同约定的质量标准进行施工。
2. 乙方应提供合格的工程施工人员和技术装备，确保工程施工按时完成。
三、合同价款及支付方式1. 项目总价款为______（大写：______元整），分期支付。
工程完工后，甲方应按照完工比例支付工程款。
2. 工程验收合格后，甲方应在收到乙方的申请后______日内支付尾款。
四、工期及罚款1. 工程竣工时间：______年______月______日。
2. 如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按照约定的罚款标准向乙方追缴罚款。
五、工程质量保证1. 乙方应按照设计标准进行施工，确保工程质量符合相关国家规定。
2. 工程出现质量问题，乙方应承担相应的修整责任。
六、违约责任1. 若一方未履行合同义务，应向对方支付相应的违约金。
2. 严重违约，对方有权解除合同。
七、争议解决本合同如有争议，应通过友好协商解决；协商无果的，提交______仲裁机构裁决。
以上为建筑工程施工合同的示范文本，双方签字生效。
祝双方合作愉快，工程施工顺利完成！第四篇示例：建筑工程施工合同示范文本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就以下建筑工程施工项目达成如下合同：一、项目内容1. 项目名称：_______________2. 项目地址：_______________3. 项目规模及范围：_______________4. 工程工期：从_______________至_______________二、合同价款1. 工程总价款为：_______________（大写：_______________）人民币，包含工程款、材料费、人工费、税费等相关费用。
2. 工程款支付方式：分期支付，具体支付比例和时间安排如下：（1）工程开工前支付_______________%；（2）工程达到_______________进度时支付_______________%；（3）工程验收合格后支付_______________%。
三、质量要求1. 乙方承包人应按照国家有关规定和标准进行施工，保证工程质量符合相关标准要求。
2. 乙方应按时完成工程，达到甲方的验收标准，并保证工程质量保修期为_______________年。
四、施工安全1. 乙方承包人必须严格遵守国家施工安全法律法规，保障施工现场安全。
2. 乙方必须购买足额的施工保险，确保工程施工过程中的人身和财产安全。
五、承诺事项1. 乙方承包人必须熟悉并遵守本合同约定的各项内容，不得违约。
2. 乙方承包人应按照甲方的要求提供工程施工进度、质量等相关资料，供甲方监管。
3. 乙方承包人在工程过程中应积极协助甲方解决工程相关问题，确保施工顺利进行。
六、违约责任1. 任何一方因故意不履行或违约导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。
2. 在工程期间如乙方承包人违反合同规定，影响工程质量或进度的，甲方有权要求乙方承包人承担相应责任。
七、争议解决本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______________年____月____日以上为建筑工程施工合同示范文本，甲、乙双方签订合同前应仔细阅读并确认各项内容，确保双方权益得到有效保障。
希望本合同能够起到约束双方履行责任的作用，促进工程顺利完成。