上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2023年监理工程师之合同管理押题练习试题B卷含答案
2023年监理工程师之合同管理押题练习试题B卷含答案单选题（共40题）1、CM合同属于（）。
A.管理合同B.管理承包合同C.成本补偿合同D.标价合同【答案】 B2、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀【答案】 B3、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.建设工程合同的标的是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】 D4、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是( )。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【答案】 D5、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。
A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】 C6、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。
并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.14B.21C.35D.42【答案】 B7、在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。
A.设计费用实行发包人签证制度B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14 天内，将定金或预付款支付给设计人C.发包人应在收到中期支付申请后的14 天内，将应付款项支付给设计人D.发包人应在收到费用结算申请后的21 天内，将应付款项支付给设计人【答案】 A8、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。
A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人【答案】 D9、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。
上海2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证试题
上海2015年下半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层2、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人3、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任4、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性5、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制6、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制7、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务8、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告9、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性10、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人11、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前12、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm13、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。
A.7B.14C.28D.30【答案】 A2、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C3、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】 B5、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C7、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】 A8、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。
上海2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题
上海2015年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、部分费用综合单价中未包括分项工程的。
A：措施费、管理费和规费B：措施费、利润和规费C：管理费、规费和税金D：措施费、规费和税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制4、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是__。
A．合同执行中承包方承担主要风险B．适合于工期在1年内的工程C．要求初步设计已完成并可以估算出工程量D．合同总价在合同约定的风险范围内不可调整5、根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为年。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金6、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。
A：立即执行B：拒绝执行C：请承包商代表确认后再执行D：请业主代表确认后再执行E：专业监理7、下列不属于监理员职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金8、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法。
正确的是。
A：监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准B：监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准C：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人批准D：监理大纲、监理规划、监理实施细则均应依据委托监理合同编写E：工程保险金9、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是。
A：编制单位工程施工进度计划B：按年、季、月审核施工单位总进度计划C：组织现场协调会D：审批工程延误事宜E：自我评定10、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由__提出。
2021年上海市整理监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2021年上海市整理监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
A.5B.10C.15D.202.建设工程项目施工评标委员会人数应为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( ) 。
A.1/2B.1/3C.2/3D.3/43.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人4.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标，工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
中标施工单位的报价为20元/m³。
工程施工中，该分部工程的实际单价为25 元/m3。
项目监理机构应按（）元/m³进行该分部工程合同价款结算。
A.20B.22.5C.24D.255.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值6.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日7.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本9.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
2022年监理工程师资格考试【合同管理】预热试题
1.普通情况下， ( )应当由招标人完成。
A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人2.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。
A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价3.《建设工程委托监理合同》标准条件规定“受托人”是指( )。
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方4.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。
A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人5.下列关于监理合同的有效期的说法正确的是( )。
A.建设工程委托监理合同中注明“本合同自×年×月× 日开始实施，至×年×月×日完成”，此期限即指监理合同的有效期B.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的C.监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成为了包括附加和额外工作的义务来判定D.如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作6.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。
A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用迟延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而浮现质量事故7.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。
A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作8.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下， ( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
2023年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案
2023年监理工程师之合同管理押题练习试题A卷含答案单选题（共30题）1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】 A2、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。
A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】 D3、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。
A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】 D4、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理【答案】 A5、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效【答案】 A6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。
该抵押权的生效日期为( )之日。
A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】 B7、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。
A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【答案】 D8、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】 A9、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。
招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】 C3、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】 B4、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】 A5、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。
A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】 A6、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。
A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】 D7、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。
A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】 D8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。
2015年上半年上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题
2015年上半年上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度2、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任B：该部分设计成果需经原设计人审查批准C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E：专业监理3、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金4、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的。
A：总时距B：持续时间C：间歇时间D：总时差E：自我评定5、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。
A：3．3568B：3．4209C：3．5687D：3．6589E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，可代为办理，所需费用由承担。
A：发包人，发包人B：发包人，承包人C：监理人，发包人D：监理人，承包人E：专业监理7、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是。
A：行使权利的时间要求相同B：行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同E：专业监理8、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。
A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位可以不编制专项施工方案的分部分项工程有。
A：拆除、爆破工程B：土方开挖工程C：脚手架工程D：土方回填工程E：工程保险金3、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得签署的商务记录，为索赔提供依据。
A：供货方及采购人员B：供货方及项目经理C：供货方及监理人员D：供货方及商检人员E：工程变更单4、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。
A：验收7小时后B：验收24小时后C：验收48小时后D：验收72小时后E：专业监理5、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。
工程师对延期开工报告的处理，正确的是。
A：不同意延期开工报告的要求B：同意延期开工报告中的要求C：同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求D：同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿E：专业监理6、流水步距的数目取决于。
A：总的施工过程数B：参加流水的施工过程数C：流水节拍D：施工段数E：自我评定7、经济效益费用比，表明项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。
A：1C：=1D：不能确定大小E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。
A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字C：建设单位、施工单位、监理单位签字D：专家论证、施工单位技术负责人签字E：工程保险金9、工程造价动态比较的内容包括。
A：工程造价目标分解值与造价实际值的比较B：工程合同价与工程预算值C：工程造价实际值的预测分析D：工程预算值与概算值E：工程保险金10、为实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是__。
A．加强索赔管理，公正地处理索赔B．建立图样审查、工程变更和设计变更管理制度C．审查承包商提交的进度计划D．及时办理工程预付款及工程进度款支付手续11、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以。
A：低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B：低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C：低于市场的价格竟标，不得降低工程质量D：低于标底的价格竞标．不得降低工程质量E：工程保险金13、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理14、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则。
A：项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B：项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C：项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D：项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效E：专业监理15、【例2·单选题】某建设项目投资构成中。
设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为300万元，建设期贷款为1500万元，应计利息为80万元，流动资金贷款为300万元，则该建设项目的工程造价为万元。
A：3880B：4180C：5380D：5680E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、【例2·单选题】下列不属于项目监理机构组织协调方法。
A：会议协调法B：交谈协调法C：书面协调法D：访问协调法E：工程保险金17、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过。
A：8％B：9％C：10％D：12％E：工程变更单18、以下专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A：高空作业工程B：地下暗挖工程C：大爆破工程D：深水作业工程E：专业监理19、对于无权代理行为，被代理人行使__后，代理行为有效。
A．后履行抗辩权B．追认权C．拒绝权D．不安抗辩权20、某单代号网络图，有多项开始工作和结束工作，则该网络图。
A：起点节点为实工作，终点节点为实工作B：起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作C：起点节点为虚拟工作，终点节点为实工作D：起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作E：自我评定21、关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是。
A：所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章B：建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷C：工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件D：既有文字资料又有图纸的案卷，应将文字资料排前，图纸排后E：工程保险金22、招股说明书属于。
A：要约B：承诺C：投标须知D：要约邀请E：工程保险金23、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是。
A：衡量法B：理论换算法C：查点法D：经验鉴别法E：专业监理24、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：合同约定设计费的60％B：双倍定金作为赔偿C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理25、下列不属于风险管理主要环节的是。
A：投机风险B：风险识别C：风险分析与评价D：风险对策的实施E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、关于设计阶段特点的说法，正确的是。
A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段C：设计阶段是资金投入量最大的阶段D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多E：设计阶段持续时间长，风险因素最多2、为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目进度平衡表中需明确的内容有。
A：各种设计文件交付日期B：主要设备交付日期C：施工单位进场日期D：工程材料进场日期E：水电及道路接通日期3、FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括__情况。
A．工程师不认可分包商报表中的某些款项B．业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C．分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D．承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E．承包商与业主发生合同争议4、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。
A：持续时间最长B：缩短时间对质量影响不大C：直接费用最小D：直接费用率最小E：有充足备用资源5、分项工程应按__等进行划分。
A．主要工种B．材料C．施工工艺D．设备类别E．施工顺序6、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。
A：项目投资财务内部收益率B：利息备付率C：投资各方财务内部收益率D：借款偿还期E：项目投资财务净现值7、下列对设计人员错误的处理正确的是。
A：由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变B：由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费C：损失严重的，应向发包人支付赔偿金D：赔偿金累计总额应不超过设计费用E：范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款8、监理合同终止的条件有。
A：工程竣工并移交B：监理人完成合同约定的全部工作C：施工单位办理完竣工结算D：委托人与监理人结清并支付全部酬金E：施工单位保修期结束9、世界银行规定的项目建设间接成本包括（）。
A．项目管理费B．开工试车费C．业主行政费用D．运费和保险费E．不可预见准备金10、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按来划分。
A：设计系统B：安装工艺C：主要工种D：楼层E：组别11、竣工结算要有严格的审查，一般从方面入手。
A：核对合同条款B：检查隐蔽验收记录C：落实设计变更签证D：实测工程数量E：执行定额单价12、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。
A：编制施工总进度计划，并控制其执行B：编制详细的出图计划，并控制其执行C：编制项目总进度计划D：编制工程年度、季、月实施计划，并控制其执行E：施工现场条件调查和分析13、总监理工程师负责制的内涵包括。
A：总监理工程师是工程监理的权力主体B：总监理工程师对一切事务负责C：总监理工程师是工程监理的责任主体D：总监理工程师是工程监理的利益主体E：总监理工程师享有一切权力14、政府的工程质量监督管理具有（）的特点。
A．权威性B．强制性C．自觉性D．公正性E．综合性15、采用概率分析进行建设工程投资方案的不确定性分析，应对方案的__作出某种概率描述，从而对方案的风险情况作出比较准确的判断。
A．终值B．净现值C．净现金流量D．经济效果指标E．变现能力16、项目法人的工作内容包括。
A：项目用地预审B：项目资金筹措C：项目环评审查D：项目建设实施E：项目债务偿还17、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括。
A：楼地面B：地基基础、主体结构C：涉及安全的关键部位D：用于工程的主要建筑材料E：用于工程的主要构配件18、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。
A：使用外商援助资金的项目B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目C：使用国外银行贷款资金的项目D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目19、根据下表给定的工作间逻辑关系绘成的双代号网络图如下图所示，其中的错误有A．工作名称B．AC．BD．CE．DF．EG．FH．紧后工作I．C、DJ．E、FK．—L．FM．—N．—20、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有。