土石方居间合同(合集13篇)
土石方工程居间费合同范本(12篇)
土石方工程居间费合同范本（12篇）土石方工程居间费合同范本（12篇）土石方工程居间费合同范本篇1 甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(委托人)：地址：联系方式：甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方的委托，负责就_项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、居间期限从_年_月_日至_年_月_日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为_项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。
3、乙方应以_的方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。
在本合同签订时乙方向甲方支付_作为居间活动费用。
居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。
乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
土方工程正规居间合同范本（精选13篇）
土方工程正规居间合同土方工程正规居间合同范本（精选13篇）随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，它也是实现专业化合作的纽带。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的土方工程正规居间合同范本（精选13篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
土方工程正规居间合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约____米，由乙方承包施工。
经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式：采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。
乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。
二、承包范围：乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。
主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包价格：按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为___元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。
（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水）四、付款方式：乙方进场开工x天后甲方付款__元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元，完成第二层付款__元，完成第三层付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，经验收合格后付至__元，余款__元作为保修金待x个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。
五、双方责任：甲方负责水电供给及原材料及时进场。
乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。
六、质量要求：乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
土石方工程居间费合同(12篇)
土石方工程居间费合同(12篇)土石方工程居间费合同1甲方（委托人）：法定代表人或委托代理人：身份证号码：联系电话：乙方（受托人）：联系身份证号码：联系身份证号码：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的`专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。
若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。
三、甲方义务1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（￥500000.00元）作为酬金。
2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。
3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1。
0元人民币结算并提取给乙方。
4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方；或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。
五、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
土石方工程项目居间合同书7篇
土石方工程项目居间合同书7篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXXXXX，以下简称甲方乙方（受托方）：XXXXXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程项目居间服务事宜，达成如下协议：一、项目概况与委托内容1. 项目名称：XXXXXX2. 项目地点：XXXXXX3. 委托内容：甲方委托乙方为该项目提供居间服务，包括协助甲方与项目相关方进行沟通协调、提供项目信息、协助签订相关合同等。
二、居间服务期限与方式1. 居间服务期限：自合同签订之日起至项目结束之日止。
2. 居间服务方式：乙方应提供全程跟踪服务，确保项目顺利进行。
三、费用与支付方式1. 居间费用：甲方应按项目总金额的XX%向乙方支付居间费用。
具体费用金额根据项目的实际情况和双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应在项目结束后一次性向乙方支付居间费用。
如项目分期进行，甲方应按月或按阶段向乙方支付相应的居间费用。
四、权利义务与违约责任1. 甲方权利与义务：甲方有权要求乙方提供高质量的居间服务，确保项目的顺利进行；甲方应按时向乙方支付居间费用，不得无故拖欠。
2. 乙方权利与义务：乙方有权要求甲方按时支付居间费用；乙方应提供全程跟踪服务，确保项目的顺利进行；乙方应及时向甲方反馈项目进展信息。
3. 违约责任：如一方违约，违约方应赔偿对方因此造成的全部损失。
五、争议解决与管辖法院1. 争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 管辖法院：本合同的管辖法院为XXXXXX人民法院。
六、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX年XX月XX日甲方（委托方）：XXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
土石方工程居间合同7篇
土石方工程居间合同7篇篇1合同编号：XXXX年居字XX号甲方（委托方）：____________________乙方（居间方）：____________________鉴于甲方拟进行土石方工程项目建设，乙方愿意为甲方就该项目提供居间服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次土石方工程居间服务事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲乙双方本着友好合作的精神，甲方委托乙方提供土石方工程居间服务，协助甲方完成土石方工程项目的建设任务。
乙方将通过自身渠道和资源，协助甲方就该项目与建设单位建立良好的沟通机制，为项目的顺利推进发挥桥梁和纽带作用。
二、居间服务内容1. 乙方负责向甲方提供土石方工程相关的信息咨询，包括但不限于行业政策、市场动态、潜在合作伙伴等。
2. 乙方协助甲方与建设单位进行初步接触和沟通，促进双方建立合作关系。
3. 乙方协助甲方参与项目招投标过程，提供相关的技术支持和指导。
4. 乙方协助甲方进行项目合同的谈判和签订工作。
5. 乙方在项目实施过程中，协助甲方解决遇到的困难和问题，保障项目的顺利进行。
三、居间服务期限本次居间服务的期限为自合同签订之日起至项目完成并通过竣工验收之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付居间服务费，费用金额根据项目的实际情况和双方协商确定。
2. 居间服务费支付方式：按照项目进度分期支付。
具体包括：（1）项目合同签订后，甲方支付乙方居间服务费总额的XX%；（2）项目顺利开工后，甲方支付乙方居间服务费总额的XX%；（3) 项目竣工验收合格并完成结算后，甲方支付乙方剩余的居间服务费。
3. 乙方收到每期货款后应立即向甲方出具合法有效的收款凭证。
4. 若项目未能成功推进或未能完成建设任务，则乙方不得向甲方收取任何费用。
若因乙方原因导致项目失败，乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
土石方工程居间合同完整版doc
土石方工程居间合同完整版doc合同编号：_______土石方工程居间合同甲方（委托方）：________________乙方（居间方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供土石方工程居间的服务事宜，达成如下协议：一、居间服务内容1.1乙方作为居间方，应积极为甲方寻找合适的土石方工程业务，并将相关信息及时告知甲方。
1.2乙方应协助甲方与工程业主进行沟通，并协助甲方办理相关手续，以确保甲方能够顺利承接土石方工程业务。
1.3乙方应在甲方与工程业主签订合同后，继续协助甲方处理相关事宜，直至工程完工。
二、居间费用及支付方式2.1甲方同意按照实际承接的土石方工程业务总额的_______%向乙方支付居间费用。
2.2居间费用的支付方式为：甲方在接到工程业主支付的首期工程款后_______日内，向乙方支付居间费用的_______%。
2.3甲方在接到工程业主支付的工程进度款后_______日内，向乙方支付剩余的居间费用。
三、保密条款3.1乙方应对甲方提供的商业秘密和工程信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
3.2甲方应对乙方提供的土石方工程业务信息予以保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
五、违约责任5.1甲方未按约定支付居间费用的，应按日向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
5.2乙方未履行居间义务，导致甲方未能顺利承接土石方工程业务的，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为居间费用的_______%。
六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
土石方居间合同范本6篇
土石方居间合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1土石方居间合同范本甲方（委托方）：单位名称：________法定代表人：________联系地址：________联系电话：________乙方（居间方）：单位名称：________法定代表人：________联系地址：________联系电话：________鉴于甲方需要进行土石方工程，为了方便协调施工方和资源，特委托乙方作为居间方，双方经友好协商，达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方协调联系与甲方签订工程合同的承包商进行土石方施工。
1.2 乙方应做好对接工作，协调甲方、承包商以及相关部门之间的沟通与协调工作。
1.3 乙方应本着公平、公正、互利的原则履行职责，为甲方提供最大程度的帮助和支持。
二、居间费用及结算方式2.1 甲方应向乙方支付居间费用，费用标准按照实际项目总金额的____%计算，共计人民币________元。
2.2 居间费用应在工程完工结算时一次性支付给乙方。
2.3 若因特殊原因导致工程未完成，则甲方应支付部分居间费用给乙方，具体数额双方协商解决。
三、风险责任3.1 在居间合同期间，如由于乙方过失或违约造成甲方损失，乙方应承担全部赔偿责任。
3.2 如因不可抗力事件导致工程无法正常进行，双方应及时协商解决，乙方不承担任何责任。
四、保密义务4.1 乙方应妥善保管甲方的商业机密和个人隐私信息，未经甲方许可不得泄露。
4.2 乙方应加强对员工的保密教育和管理，确保保密义务的履行。
五、解决纠纷5.1 居间合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____市（县）人民法院解决。
5.2 居间合同效力期为____年，若需要续签，则双方应提前____天签订书面续约协议。
六、其他约定6.1 本合同未尽事宜，双方可另行约定补充，补充协议与本合同具有同等效力。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方盖章生效。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________本合同经双方签字盖章后生效，自____年____月____日起至____年____月____日止。
土石方工程居间合同样本(示范合同)6篇
土石方工程居间合同样本(示范合同)6篇篇1土石方工程居间合同合同编号：_________甲方：_________乙方：_________鉴于甲方与乙方在土石方工程方面存在业务需求，双方经过友好协商，达成以下居间合同：一、合同背景甲方是一家专业的土石方工程施工企业，拥有先进的施工设备和技术力量。
乙方是一家具有丰富工程资源的公司，能够提供优质的工程信息和服务。
双方经过友好协商，决定在土石方工程领域开展合作，共同实现共赢。
二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在土石方工程居间过程中的权利和义务，规范双方的行为，确保工程的顺利进行。
三、合同范围1. 甲方同意为乙方提供土石方工程施工服务，具体包括土方开挖、运输、填筑等。
2. 乙方同意为甲方提供工程信息、咨询和协调等服务。
3. 双方同意在合作过程中遵循公平、公正、诚信的原则，共同推动土石方工程的发展。
四、合同条款1. 甲方权利和义务（1）甲方有权要求乙方提供优质的工程信息和服务。
（2）甲方有义务按照合同约定完成土石方工程的施工任务。
（3）甲方有义务向乙方支付约定的居间费用。
2. 乙方权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供优质的施工服务。
（2）乙方有义务向甲方提供真实的工程信息。
（3）乙方有义务协助甲方解决施工过程中的问题。
（4）乙方有义务向甲方收取约定的居间费用。
3. 违约责任（1）若甲方未能按照合同约定完成施工任务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
（2）若乙方未能按照合同约定提供工程信息或服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
4. 争议解决（1）若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
（2）若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同金额与支付方式1. 甲方应向乙方支付的居间费用为工程总价的_____%。
具体金额根据每个项目的实际情况而定。
2. 支付方式：_____。
具体支付方式根据每个项目的实际情况而定。
3. 乙方应在收到款项后向甲方出具正式的发票和收据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土石方居间合同(合集13篇)土石方居间合同1甲方：_________乙方：_________甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原那么达成如下协议。
一：委托事项乙方接受甲方委托负责就土石方工程工程，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设工程方直接洽谈，向甲方提供关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与工程方签订该工程工程承包合同。
二：乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程工程的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程工程的上述信息真实可靠。
三：甲方义务甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和工程方进行合同谈判。
如果居间成功，那么由甲方全面履行和工程方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，那么甲方应按本合同约定。
向乙方支付居间费用，如果未及时支付那么逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承当违约金。
四：居间费用与支付方式本工程居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与工程方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六：其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土石方居间合同2甲方〔委托人〕：_________乙方〔受托人〕：_________甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_____》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议：一、委托事项乙方接受甲方委托，负责就工程工程，土方工程量约200万m3。
引荐甲方和该工程的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程工程的专业承包施工合同。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程工程的信息，乙方有义务协助甲方对该工程工程进行实地考察。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，那么逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承当违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、_____或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日土石方居间合同3甲方〔委托人〕：联系地址：身份证号：乙方〔居间人〕：联系地址：身份证号：甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程工程〔以下称该工程工程〕引荐甲方和该工程的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程工程的专业承包施工合同或实际参与施工。
2、“居间成功〞是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。
关联关系，那么是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程工程的信息，乙方有义务协助甲方对该工程工程进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程工程的上述信息真实可靠。
3、乙方应保证该工程工程真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和老实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，那么由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，那么甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，那么每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方向乙方支付居间费用为本工程全部工程施工量按每1吨0.1元〔税后〕每天按实际工程量结算支付给乙方，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承当。
2、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。
3、如果经过乙方努力，该工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。
五、保密事项1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三人泄露。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规那么进行仲裁，仲裁委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。
八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。
3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。
补充合同是本合同的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：〔盖章〕：乙方：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：土石方居间合同4甲方〔委托方〕：_________乙方〔居间方〕：_________根据《_____》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，_____的原那么，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程工程一事，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、承包性质：分包；4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米〔税后价，下同〕，土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：_________元〕；2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；3、委托方可以转账或现金方式支付；4、居间人也可以有权委托总包方北京_________公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项：1、本合同假设发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地_____；2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承当连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人〔工程经理〕更改而失效；3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的`保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承当各项法律责任；5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日土石方居间合同5甲方(委托方)：____________乙方(居间方)：____________根据《中华人民共和国民法典》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿效劳的原那么，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订________市________区________土石方工程工程一事，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：________市________区________区BT工程;2、工程地点：________市________区;3、承包性质：分包;4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价，下同)，土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与________建筑工程签订分包合同;2、签订分包施工合同总价________亿元人民币。
三、乙方义务1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：________元);2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;3、委托方可以转账或现金方式支付;4、居间人也可以有权委托总包方________建筑工程在承建方分包的工程款内代扣给居间人。