交房合同标准
商业购房合同商铺交房标准
甲方（出卖人）：________________乙方（买受人）：________________鉴于甲方拥有位于________________的商铺，以下简称“该商铺”，现甲方同意将该商铺出售给乙方，双方经协商一致，达成如下协议：一、商铺基本情况1.1 商铺地址：________________1.2 商铺面积：________________平方米1.3 商铺结构：________________1.4 商铺用途：商业用途二、交房标准2.1 主体结构：该商铺主体结构采用框架结构，满足国家相关建筑标准，确保房屋安全、稳定。
2.2 外墙：采用优质石材或优质外墙涂料，外观美观、耐用。
2.3 通道墙面：通道墙面采用高级乳胶漆，色泽均匀、环保。
2.4 通道顶棚：采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，防火、防潮、隔音。
2.5 通道地面：铺设优质石材，耐磨、易清洁。
2.6 栏杆：采用玻璃与钢材相结合，安全、美观。
2.7 入户门：配备平开不锈钢钢化玻璃门，坚固、耐用。
2.8 防盗门：配备透明卷帘门，安全、方便。
2.9 地面：水泥砂浆打底找平，满足日常使用需求。
2.10 墙面：灰浆抹平，整洁、美观。
2.11 顶棚：灰浆刮平，平整、无瑕疵。
2.12 窗户：配备平开中空玻璃断桥铝窗户，保温、隔音、节能。
2.13 店招位置：每户预留店招位一个，预留电线孔。
三、配套设施3.1 供水：商铺内配备独立供水设施，确保用水安全、充足。
3.2 供电：商铺内配备独立供电设施，确保用电安全、稳定。
3.3 通讯：商铺内配备通讯线路，满足日常通讯需求。
3.4 排水：商铺内配备独立排水设施，确保排水顺畅、无堵塞。
3.5 通热：商铺内配备独立供暖设施，确保供暖效果良好。
四、交房时间4.1 甲方应在合同约定的交房日期前将该商铺交付乙方。
4.2 如因甲方原因导致交房延迟，甲方应向乙方支付违约金，违约金按延迟交房天数计算，每日按商铺成交价的万分之五支付。
购房合同上交房标准
1. 基础设施设备交付条件：根据《商品房销售管理办法》第七条的规定，商品房
现售条件中要求供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施必须具备交付使用条件。
在新版购房合同示范文本的第十条中，也提到了商品房基础设施设备、公共服务及其他配套设施的交付条件。
2. 配套设施交付：随着人们生活条件的改善，购房人对配套设施的要求也在提高。
这包括但不限于学校、绿地、医疗等配套设施。
购房合同中应明确这些配套设施的交付条件。
3. 交房日期：购房合同中应明确约定交房日期，这是交易双方认为的交付时间。
如果合同中没有写明交房日期，根据《民法典》第五百一十条，合同仍然是合法的。
但购房者可以与开发商协商确定交房日期，并补充在合同上。
4. 燃气入户：如果购房合同中约定了燃气入户，那么在办理新房验收时，购房者
可能需要支付燃气初装费。
这部分费用是燃气公司统一安装的，其建设成本没有计算在房价之内，但已由开发商垫付。
5. 落户手续：根据《中华人民共和国户口登记条例》，购房者在办理落户手续时，通常需要房屋已交房。
这是因为要求人户一致，确保户口登记的准确性。
6. 合同合法性与纠纷：如果购房合同中的交房标准不明确，可能会引发纠纷。
因此，购房者应确保合同中的交房标准清晰、明确，并在必要时寻求法律帮助。
总之，购房合同上的交房标准应包括基础设施设备、配套设施的交付条件，以及明确的交房日期。
这些标准对于确保购房者的权益至关重要。
房屋的交付标准
房屋的交付标准协议书甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方即将交付位于【房屋地址】的房屋给乙方，为确保双方权益，甲乙双方经充分协商，达成如下协议，共同遵守并执行：一、交付标准1. 甲方确保所交付的房屋符合国家相关法律法规的要求，如《建筑法》等。
2. 房屋建筑面积：房屋的建筑面积为【建筑面积】平方米，按照国家规定的测量标准进行测量。
3. 房间数量与布局：房屋内部设计按照建筑设计方案进行，包括【房间数量与布局】，符合甲方在购房合同中约定的要求。
4. 外墙、屋顶及门窗：甲方确保房屋外墙、屋顶及门窗符合国家相关建筑安全标准，确保不渗漏、不开裂，门窗均具备密封、防水、防火等基本要求。
5. 地板、墙面及天花板：甲方确保所交付的房屋地板、墙面及天花板采用符合国家相关环保标准的材料，表面平整、色泽均匀，不开裂、不脱落。
6. 水电管道：甲方确保房屋内的水电管道布置符合国家相关标准，使用符合质量要求的管材和配件，确保正常供水供电，避免漏水、漏电等问题。
7. 卫生间与厨房设施：甲方确保房屋内的卫生间和厨房设施符合卫生、安全标准，如水槽、马桶、淋浴等设备、设施的品质与数量符合规范要求。
8. 暖气与通风设施：甲方确保房屋内的暖气与通风设施设计合理，满足房屋的采暖和通风要求，确保室内温度和空气质量达到符合国家标准的要求。
9. 门锁、电梯及公共设施：甲方确保房屋内的门锁、电梯及公共设施经过专业机构检测合格，保证安全可靠使用。
二、验收1. 乙方有权对房屋进行验收，甲方应在乙方提出验收要求后10个工作日内，按照约定时间与乙方一同进行验收。
2. 验收期间，乙方有权提出合理的要求和发现房屋存在的问题，甲方应积极配合解决并保证在约定时间内进行整改。
3. 验收合格后，甲方应向乙方提供房屋的相关手续和证明，包括房屋产权证、使用说明等。
三、保修1. 自房屋交付验收合格之日起，甲方提供2年的质量保修期。
在保修期内，甲方负责修复因材料、工艺等质量问题造成的房屋损坏或故障。
房屋交付与验收标准
房屋交付与验收标准合同书甲方（出租方）： [甲方名称]乙方（承租方）： [乙方名称]鉴于甲方为拥有并具备合法使用权的房屋所有人，且同意将该房屋出租给乙方，双方本着平等自愿、公正合法的原则，就甲方所出租的房屋的交付与验收标准达成如下协议：第一条房屋的基本信息1.1 房屋地址：[房屋地址]1.2 房屋面积：[房屋面积]1.3 房屋层数：[房屋层数]1.4 房屋装修状况：[房屋装修状况]1.5 房屋内设施：[房屋内设施]第二条房屋的交付标准2.1 甲方应在合同生效之日起提供清洁、完好无损、符合卫生标准的房屋给乙方。
2.2 房屋内设施应正常运转，如空调、暖气、热水器等设备应完好并可正常使用。
2.3 房屋配套设施应齐全，如厨房设备、卫生间设备、照明设备等应配备齐全并处于正常使用状态。
2.4 墙壁、天花板、地板等装修部分不应有重大损坏、漏水、开裂等情况。
2.5 房屋应具备良好的安全性，如门窗应可靠，防盗设备应完好有效并能正常使用。
第三条房屋的验收标准3.1 乙方在入住房屋之前应与甲方进行验收，确认房屋交付情况。
3.2 乙方应对已交付的房屋内设施进行检查，如发现设备不正常或损坏的情况应及时告知甲方，并要求甲方进行修理或更换。
3.3 乙方应对房屋的装修部分进行检查，如发现开裂、漏水、墙面脱落等情况应及时告知甲方，并要求甲方进行维修或翻新。
3.4 乙方对房屋内设施和装修部分未发现问题或甲方按照要求及时修复后，应签署验收确认书，并在合同生效之日起承担维护房屋的责任。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照本合同约定的交付标准交付房屋给乙方，甲方应承担违约责任，并进行修复或赔偿。
4.2 若乙方在验收过程中发现问题未及时告知甲方，导致问题扩大或无法确定责任，乙方应自行承担维修或翻新等费用。
4.3 如因不可抗力因素导致房屋无法按时交付或验收，双方可协商重新确定交付或验收时间，并予以宽限。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等效力。
房子交付标准合同范本
房子交付标准合同范本甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：姓名：[买方姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]一、房屋交付标准1. 基础设施：甲方应确保房屋的基础设施完好，包括但不限于电气、管道、供暖、通风等设备，且能正常使用。
2. 装修状况：甲方应按照合同约定的装修标准完成房屋装修，包括但不限于地面、墙面、天花板、门窗等的装修。
3. 家具和设备：甲方应按照合同约定提供房屋内的家具和设备，包括但不限于床、沙发、桌椅、电器等。
4. 其他设施：甲方应确保房屋内的其他设施完好，且能正常使用，如停车位、储藏室等。
二、交付时间和地点1. 交付时间：甲方应在[具体日期]前将房屋交付给乙方。
2. 交付地点：房屋所在地。
三、验收1. 乙方应在收到房屋钥匙后的[具体天数]内进行验收。
2. 如乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在[合理时间]内进行修复。
3. 验收合格后，乙方应签署房屋交付确认书。
四、付款方式1. 乙方应在签订本合同后的[具体天数]内支付定金[定金金额]。
2. 乙方应在房屋交付后的[具体天数]内支付剩余房款[剩余房款金额]。
3. 如乙方逾期付款，应按照逾期天数支付违约金。
五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定的时间交付房屋，应按照逾期天数支付违约金。
2. 如甲方交付的房屋不符合合同约定的交付标准，应承担修复责任或赔偿乙方的损失。
3. 如乙方未按照合同约定的时间支付房款，应按照逾期天数支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（卖方）：___________ 乙方（买方）：___________法定代表人（或授权代表）：___________ 法定代表人（或授权代表）：___________ 签订日期：___________ 签订日期：___________。
住宅购房合同里的交付标准
一、房屋交付时间1. 房屋交付时间以购房合同中约定的交房日期为准。
如因不可抗力等原因导致交房时间延误，双方应协商解决，并相应调整交房时间。
2. 出卖人应在购房合同约定的交房日期前30日，书面通知买受人交房事宜。
二、房屋交付条件1. 房屋主体结构、装饰装修及设备应符合购房合同约定的标准，且质量合格。
2. 房屋内部设施齐全，包括但不限于水、电、燃气、供暖、电梯、消防等。
3. 房屋外观整洁，无影响居住的瑕疵。
4. 房屋产权清晰，无权属纠纷。
5. 房屋面积、户型、朝向等符合购房合同约定。
三、房屋交付程序1. 出卖人应将房屋交付给买受人，买受人应按时接收房屋。
2. 买受人接收房屋时，应出示购房合同、身份证等有效证件。
3. 双方应在房屋交付现场进行房屋验收，如有异议，应在验收现场提出。
4. 出卖人应在房屋交付后，向买受人提供房屋产权证书、房屋质量保证书等文件。
四、房屋交付质量保证1. 出卖人保证房屋交付时，主体结构、装饰装修及设备质量符合国家及行业相关标准。
2. 房屋交付后，如因房屋质量问题导致买受人遭受损失，出卖人应承担相应责任。
3. 房屋交付后，买受人应按照购房合同约定的保修期限和质量保修责任，享受房屋保修服务。
五、房屋交付费用1. 房屋交付费用包括但不限于购房款、税费、物业管理费等。
2. 双方应在购房合同中明确约定各项费用的支付方式、支付时间及支付金额。
3. 如有其他费用，双方应根据实际情况协商解决。
六、违约责任1. 如出卖人未按约定时间交付房屋，应承担违约责任，向买受人支付违约金。
2. 如买受人未按约定时间接收房屋，应承担违约责任，向出卖人支付违约金。
3. 如双方在房屋交付过程中发生纠纷，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本交付标准为购房合同附件，与购房合同具有同等法律效力。
2. 本交付标准未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决。
3. 本交付标准一式两份，双方各执一份。
2023全新商品房合同交房标准(2024精)
2023全新商品房合同交房标准引言随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，房地产市场呈现出持续升级的趋势。
作为人们购买房屋的重要文件之一，商品房合同在房地产交易中发挥着重要的作用。
为了保护购房者的权益，2023年新的商品房合同将引入一些全新的交房标准。
本文将介绍2023全新商品房合同交房标准的主要内容，并对其意义和影响进行分析和解读。
交房标准的内容1. 建筑质量标准2023全新商品房合同将对建筑质量标准作出严格规定。
购房者在签订合同时，可以要求开发商提供房屋的建筑质量检测报告，并约定合理的维修保修期限。
同时，开发商也应承担起房屋建筑质量的责任，确保交付房屋符合相关质量标准。
2. 交付时间新的合同标准将明确规定商品房的交付时间。
开发商应按照合同约定的时间交付房屋给购房者。
如果因开发商原因导致交付延迟，购房者将有权要求开发商承担相应的违约责任。
3. 交付标准商品房的交付标准将是新合同的重要内容之一。
开发商应按照约定的标准交付房屋，包括房屋的装修、设备的安装与调试等。
开发商应确保交付房屋符合相关规定，购房者有权拒收不符合标准的房屋。
4. 交付验收新合同将明确商品房交付验收的程序和标准。
购房者在收到房屋后，有权对房屋进行验收，并提出合理的质量问题。
开发商应配合购房者完成验收，并及时解决购房者提出的问题。
5. 违约责任新合同明确了违约责任的内容和标准。
如果开发商未按照合同约定交付房屋，购房者可以要求返还已支付的房款，并有权要求开发商承担相应的违约责任。
同时，购房者也有义务按时支付相应的房款，否则可能会被认定为违约。
意义和影响引入2023全新商品房合同交房标准具有重要的意义和影响。
首先，新的标准将保护购房者的权益，提高购房者对房屋质量的要求。
其次，新合同规定了严格的交房时间，减少了购房者的等待时间。
第三，交付标准的明确将有效避免开发商在交房过程中的过失和低质量问题。
最后，新合同明确了违约责任，增强了购房者与开发商之间的合同执行力。
交付的房屋质量标准
交付的房屋质量标准合同书甲方：（乙方名称）乙方：（甲方名称）鉴于甲方即将交付给乙方的房屋，为明确双方的权利和义务，特订立本合同，依法订约，共同遵守。
合同内容如下：第一条交付房屋1.1 甲方将交付给乙方的房屋位于（房屋地址），具体面积为（房屋面积）。
1.2 甲方承诺交付的房屋具备以下质量标准：1) 房屋建筑结构牢固，符合相关建筑规范和标准，不存在严重质量问题；2) 室内装修符合国家相关建筑与装修标准，装修工艺及材料符合国家要求，并提供相应的质量保证；3) 建筑材料符合国家强制性标准，如水泥、钢材等；4) 房屋排水系统、供水系统、电力系统、通风系统等设施安全、可靠、正常运行；5) 房屋外观无明显缺陷，如渗水、裂缝等；6) 房屋内部空气质量符合国家相关规定。
1.3 甲方应在本合同签署后（天数）内将房屋交付给乙方。
第二条质量保证2.1 自房屋交付之日起，乙方享有（天数）的质量保修期。
2.2 在质量保修期内，如乙方发现房屋存在严重质量问题，乙方应立即书面通知甲方，并提供相应的证据。
2.3 甲方收到乙方通知后，在（天数）内进行检查和维修。
如检查确认存在质量问题，甲方将按照相关规定进行修复或更换。
2.4 甲方应对维修或更换所产生的费用负责，但应保证修复后的房屋质量达到本合同规定的标准。
第三条违约责任3.1 若甲方未按照本合同约定时间将房屋交付给乙方，甲方应向乙方支付违约金，违约金为甲方向乙方支付的（房屋价格）的（百分比）。
3.2 若乙方未按照本合同约定支付房屋购买款项，应向甲方支付相应的违约金，违约金为未支付金额的（百分比）。
第四条解决争议4.1 本合同的解释和争议应通过友好协商方式解决，如无法达成一致意见，则提交至（仲裁机构名称）仲裁。
4.2 本合同适用中华人民共和国法律。
4.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房屋交付完成之日终止。
（以下为签署页，请乙方与甲方签字盖章）甲方（签名）：乙方（签名）：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件三：装饰、设备标准
1、外墙：保温砂浆外墙保温，外墙面为美涂士外墙漆。
2、内墙：混合砂浆抹面。
3、顶棚：混合砂浆抹平。
4、地面：水泥砂浆抹平搓毛。
5、门窗：入户门为防盗门，室内各房间预留门洞口。
外墙窗采用85系列中空塑钢窗，飘窗内设不锈钢防护栏杆。
6、厨房：顶棚用水泥砂浆抹平，墙面及地面用水泥砂浆抹平搓毛，上下水管接通，无洁具。
7、卫生间：顶棚用水泥砂浆抹平，墙面用水泥砂浆抹平搓毛，地面做防水处理，上下水管接通，无洁具。
8、阳台：采用85系列中空塑钢窗，全封闭阳台，阳台地面墙面顶棚粉刷标准同房间。
9、电梯：巨人通力电梯。
10、其他：交房之日起，水通电明，电路暗线，开工插座到位，普通白炽灯。
小区为全封闭小区，主要路口有闭路监控系统，小区配置有健身器材等。
附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
分摊的公共部位与公用房屋建筑面积由以下两部分组成：
1、公用设备间、电梯井、管道井、楼梯间、公共门厅、走道等功能上为整栋建筑服务的公共部分和公用部位及公用房屋等。
2、套（单元）与公用建筑之间的分隔墙，及外墙（包括山墙）水平
投影面积一半的建筑面积。
实际面积以县房产管理部门计算核定的为准。