提前交房补充合同协议书范本
房屋补充协议范本6篇
房屋补充协议范本6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]乙方（买受人）：[乙方姓名]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[房屋地址]的房屋买卖合同（以下简称“原合同”），为明确双方在房屋交易中的相关权益，现就原合同未尽事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景1. 双方确认，在签署原合同时，已对房屋状况、产权情况、交易价格等进行了充分了解。
2. 双方本着平等、自愿、公平的原则，签订本协议以明确和补充原合同中的相关条款。
二、补充条款1. 房屋交付（1）甲方应于XXXX年XX月XX日前将房屋交付给乙方。
如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，并协商确定新的交付日期。
（2）甲方交付房屋时，应确保房屋及其附属设施完好无损，并与原合同描述一致。
2. 款项支付（1）乙方应按照原合同约定支付房款。
如因特殊原因需延迟支付，应提前与甲方协商，并获得甲方同意。
（2）甲方需提供合法有效的收款账户信息，确保乙方房款支付的安全性。
3. 产权办理（1）甲方需在房屋交付后XX个月内办理完毕产权过户手续。
（2）产权过户所需费用，按照原合同约定由双方承担。
4. 违约责任（1）若甲方未按照本协议约定的时间交付房屋或办理产权过户手续，需向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
（2）若乙方未按照本协议约定的时间支付房款，需向甲方支付违约金。
5. 保修责任（1）甲方对房屋的质量问题承担保修责任，保修期限为XX年，自房屋交付之日起计算。
（2）保修期内，如发生质量问题，甲方应及时维修，并承担相关费用。
6. 其他约定（1）双方同意，本协议与原合同具有同等法律效力。
如本协议与原合同有冲突，以本协议为准。
（2）本协议未尽事宜，由双方协商解决。
协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
（3）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签字盖章之日起生效。
三、特别说明1. 双方确认在签署本协议时，已认真阅读并理解相关条款的法律含义和后果。
二手房提前交房补充协议书有效的写法
二手房提前交房补充协议书有效的写法背景二手房交易过程中，提前交房的情况时有发生。
为了保障双方的权益，对提前交房进行约定和补充，签订一份有效的协议书非常重要。
本文旨在介绍二手房提前交房补充协议书的有效写法，以帮助当事人在此类交易中达成明确且合法的约定。
协议内容1.协议双方在协议中明确约定参与方的身份，包括买方和卖方的姓名、联系号码、联系方式等信息。
2.交房时间和条件在协议中明确约定提前交房的具体时间和条件。
交房时间可能会因具体交易而异，可以采用具体日期、工作日或月份的方式进行标明。
交房条件可以是乙方在交付房屋前需要完成的工程和手续。
3.提前交房的补偿方式在协议中明确约定提前交房所产生的补偿方式。
补偿方式可以是经济补偿，也可以是其他形式的补偿。
1. 甲方同意向乙方支付提前交房补偿费用，金额为人民币_____ _____元；2. 补偿费用将于提前交房日期前__________天支付至乙方指定的银行账户。
4.其他约定事项在协议中可以约定其他双方认为有必要补充的事项，以明确各自的权益和责任。
1. 甲方在提前交付房屋后，应尽快办理相关的过户手续；2. 若提前交付房屋后甲方不再购买该房屋，乙方有权扣除甲方已支付的补偿费用。
协议效力•协议双方明确且真实的身份和个人信息；•提前交房的具体时间和条件；•对提前交房产生的补偿方式进行明确约定；•其他双方认为有必要补充的事项。
在协议书起草完成后，双方应共同签字并加盖合同章。
签字是确保协议有效的重要步骤，应当在双方都明确约定和确认协议的所有细节后进行。
须注意的是，本文提供的写法仅供参考，具体协议内容应根据双方的实际情况进行调整和补充，以确保协议的有效性和合法性。
若遇到复杂情况或不确定的法律问题，请咨询专业律师的意见。
参考文献1.《合同法》2.《二手房买卖合同》。
提前交房合同协议书范本
甲方（房产开发方）：乙方（房产购买方）：现甲方开发的未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元/平米，该套房屋暂定总价为人民币元（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担；3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：（1）两共基金（总房款的2%）：人民币（大写）（￥元）；（2）契税（总房款的3%）：人民币（大写）（￥元）；（3）物业费用（4元/月/㎡）：人民币（大写）（￥元）；（4）装修保证金：人民币（大写）（￥元）；（5）垃圾清运费（2元/㎡）：人民币（大写）（￥元）；（6）临时用电费用（1元/度）：人民币（大写）（￥元）；（7）年度供暖期的采暖费用（14.5元/㎡/6个月）人民币（大写）（￥元）；（8）甲方为乙方垫付的按揭公证费：人民币（大写）（￥元）；上述费用合计人民币（大写）（￥元）。
4、上述费用收取依据或理由：（1）两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额；（2）预收年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费；其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还；（3）因该项目物业未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
二手房补充协议(9篇)
二手房补充协议(9篇)二手房补充协议1甲方(出卖方)：乙方(买受方)：丙方(居间方)：鉴于乙方已实地勘察本合同项下的房屋的情况，查验甲方提交该房屋相关的手续、合同和证件，明确熟知该房屋的权属情况，且丙方已为甲乙双方提供了居间服务，为充分保护三方的合法权益，三方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同订立本补充协议，以兹各方共同遵守。
甲乙丙三方友好协商，针对坐落于某某之房屋(以下简称该房屋)买卖及相关事宜所签署的《北京市存量房屋买卖合同》、《居间服务合同》和《委托协议》作如下补充协议：第一条价款组成1、甲乙双方协商一致，在该房屋交易中甲方总房价款(不含税，即净得房价款，下同)为人民币：某某(￥某某元整)。
2、甲方承诺房屋内装饰装修保持原状，厨房和卫生间的固定设施一并包含在总房价款(不含税)之内，在甲方将房屋交付乙方时一并转移和交付。
第二条房款支付方式及房屋交付1、乙方于某某年某某月某某日向甲方支付定金人民币某某整(￥某某元整),甲方须同时出具同等金额的定金收到证明，该定金在交易中自动转为首付款的一部分。
2、甲乙双方均同意于某某年某某月某某日当天与银行面签，面签当天乙方将首付款某某元整(￥某某元整)以自行支付的方式支付甲方，甲方须同时出具同等金额的首付款收到证明;3、甲乙双方均同意在甲方收到全部房款后二日内把房屋交付给乙方，于交房当日自行办理物业交割，丙方陪同。
在房屋交付前发生的费用由出卖人承担，交付以后发生的费用由买受人承担。
包括但不限于物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信等相关费用。
4、以上事项若任何一方拖延办理，每延期一日违约方需向守约方支付伍佰元整的违约金(延期在30日内)，若延期超过30日，则按照本补充协议第四条赔偿标准执行。
第三条税费的承担经甲乙双方协商一致，在交易中产生的全部税费(包括本交易履行过程中因政策调整而须缴纳的'新增税费)由乙方承担,由承担方直接向主管机关缴纳。
商品房买卖合同补充协议书8篇
商品房买卖合同补充协议书8篇篇1本协议是根据买卖双方对于编号为XXXXXX的《商品房买卖合同》（以下简称原合同）中的未尽事宜或需要进一步明确的事项进行补充约定，确保双方的权益得到充分保障。
经买卖双方友好协商，达成如下补充协议：一、买卖双方信息甲方（卖方）：XXXX房地产开发有限公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXX乙方（买方）：XXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXX身份证号码：XXXXXXXXXX二、商品房基本情况补充协议涉及的商品房位于XXXXX（具体地址），用途为住宅，具体房号及面积等内容以原合同为准。
三、付款方式及期限买方应按照以下方式支付购房款项：1. 首付款：签订本协议后X日内支付原合同总金额的XX%（首付金额），计人民币XXXX万元。
2. 银行贷款：剩余款项（贷款金额）由买方按照银行规定申请贷款支付。
买方需在签订本协议后X日内提交贷款申请所需资料。
若因买方原因导致贷款未能及时到账，视为买方违约。
卖方有权按照原合同约定追究违约责任。
四、交房期限及条件卖方应于本协议签订后XX个月内向买方交付商品房。
交付条件为商品房已通过竣工验收备案，并取得《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
如因卖方原因导致延期交房，卖方需按照原合同约定支付违约金。
五、违约责任及处理方式如买卖双方中任何一方违反本协议约定，均应承担违约责任。
具体处理方式如下：1. 若买方逾期付款，卖方有权解除原合同并追究买方违约责任；若卖方逾期交房，应按照原合同约定支付违约金。
若违约金不足以弥补买方损失，卖方还应承担赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。
如遇政府政策调整导致延期交房或其他特殊情况，卖方应在事件发生之日起X日内通知买方，双方可协商调整相关条款。
六、产权登记及办证事宜卖方应在商品房交付后X个月内为买方办理产权登记手续。
产权登记所产生的税费由双方按照国家法律法规规定承担。
2024二手房提前交房补充协议
二手房提前交房补充协议合同编号：__________第一章提前交房第一节提前交房的定义1.1在本补充协议中，“提前交房”指甲方同意在主合同约定的交房日期之前，将房产及相关权利凭证交付给乙方。
第二节提前交房的前提条件1.2甲方保证已按照主合同的约定履行完毕所有义务，包括但不限于房产过户、税费缴纳、物业结清等。
1.3乙方保证已按照主合同的约定支付完毕所有购房款项。
第三节提前交房的具体日期1.4双方同意，甲方应于【提前交房日期】前将房产及相关权利凭证交付给乙方。
第四节提前交房的方式1.5甲方应将房产清洁干净，并确保所有设备设施正常使用，且无任何租赁、抵押、债务等法律纠纷。
1.6甲方应将房产钥匙及相关权利凭证（包括但不限于房产证、土地使用权证等）当面交付给乙方或其指定代表。
第二章甲方义务第一节交付房产及相关权利凭证2.1甲方应按照本补充协议第一节的约定，将房产及相关权利凭证交付给乙方。
第二节配合乙方办理过户手续2.2甲方应积极配合乙方办理房产过户手续，包括但不限于提供相关证件、签署过户文件等。
第三节提供必要信息2.3甲方应向乙方提供办理过户手续所需的一切必要信息，包括但不限于房产证号、土地使用权证号等。
第三章乙方义务第一节接收房产3.1乙方应按照本补充协议第一节的约定，接收甲方交付的房产及相关权利凭证。
第二节支付购房款项3.2乙方应按照主合同的约定，向甲方支付购房款项。
第三节办理过户手续3.3乙方应按照本补充协议第二节的约定，及时办理房产过户手续。
第四章违约责任第一节甲方违约责任4.1如甲方未按照本补充协议第一节的约定提前交房，乙方有权要求甲方按照主合同的约定承担违约责任。
第二节乙方违约责任4.2如乙方未按照本补充协议第一节的约定接收房产，甲方有权要求乙方按照主合同的约定承担违约责任。
第五章争议解决第一节协商解决5.1双方应通过友好协商的方式解决因本补充协议产生的任何争议。
第二节诉讼解决5.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至房产所在地人民法院诉讼解决。
最新房屋买卖合同补充条款模板范文
最新房屋买卖合同补充条款模板范文鉴于甲方（卖方）与乙方（买方）双方已于____年__月__日签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”），现基于双方共同意愿，对原合同中的部分条款进行补充，特制定以下补充条款：一、房屋交付1. 甲方同意在____年__月__日前完成房屋的清理及修缮工作，保证交付给乙方的房屋处于良好及适宜居住的状态。
2. 甲方应提供房屋钥匙两套给乙方，并确保所有锁具完好无损。
二、交易价格及支付方式1. 双方同意，原合同中约定的房屋交易总价为人民币____元（大写：_________元整），现调整为人民币____元（大写：_________元整）。
2. 乙方应在签订本补充协议之日起__个工作日内，将调整后的交易总价一次性支付给甲方。
三、税费承担1. 双方应按照国家及地方政府的相关规定，各自承担本次房屋买卖交易中应缴纳的税费。
2. 如有额外税费产生，除非法律另有规定，否则由双方平均分担。
四、违约责任1. 若甲方未能按期交付房屋，应每日按照交易总价的千分之__向乙方支付违约金，直至交付完成为止。
2. 若乙方未能按期支付调整后的交易总价，应每日按照未付款项的千分之__向甲方支付违约金，直至款项付清为止。
五、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任一方可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本补充协议未尽事宜，仍按照原合同的规定执行。
甲方（签字/盖章）：________乙方（签字/盖章）：________签订日期：____年__月__日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订任何法律文件之前，建议咨询专业律师。
）。
补充协议范本(精选15篇)
补充协议范本(精选15篇)补充协议范本1出租方（甲方）：承租方（乙方）：在双方平等互利，诚实信用，互惠互利的基础上，根据双方签定的原合同为基础，协商一致达成以下内容：一﹑甲方同意乙方提出的.将所承租房屋进行转租。
二﹑房租转租期限为：原合同签定的时间范围内。
三﹑租金及支付方式与原合同一致。
甲方直接向乙方收款，发票抬头为乙方单位。
四﹑乙方招租的项目，不得擅自改变房屋结构。
禁止用于各种色情，某某某等违法犯罪场所。
五﹑乙方招租所签定的原合同应交付壹份给甲方备份。
六﹑甲﹑乙双方签定的原合同权利及义务不变。
本协议一式肆份，双方各持贰份。
每份协议具有相同的法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：负责人：负责人：补充协议范本2发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙两方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙两方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2．工程地址：________3．建筑面积：________4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5．设计单位：________6．监理单位： ________二．工程内容及承包范围1．外墙面砖改为外墙漆2．客厅推拉门取消3．本工程为满七层，结构找坡4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光5．外墙40 某 40 深灰色栅格取消6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7．其余均按原图施工三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1．开、竣工日期1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四．付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按两方商量价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的'12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
甲乙双方签订的前述《山东省新建商品房买卖合同（预售）》（以下简称“《预售合同》”）约定的交房日期为年月日。
现因乙方强烈要求提前交付房屋以便其尽早装修入住，甲方为满足乙方的请求，故甲乙双方商定于年月日前交付该房屋。
甲乙双方经过友好协商，就提前交付房屋相关事宜进行如下约定：
1、确保该商品房经单体验收合格，并已取得房屋测绘报告。
2、确保该商品房供水、排水、通电。
电话通信、有线电视、宽带网络线路敷设到户。
该商品房楼前主要道路路面平整硬化。
3、甲方已经缴纳供暖和燃气的城市建设配套费。
由于本项目为滚动开发建设，小区热交换站和各楼栋房屋的建设及交付存在时间差，若未能在提前交房日期前及时开通市政供暖和市政管道燃气，甲方将积极主动联系有关部门争取尽早开通。
对提前交房时未能及时开通市政供暖和市政管道燃气的情况乙方表示充分理解和接受。
4、提前交房时《预售合同》第九条、第十条约定的交付条件未达标的，甲方确保在《预售合同》规定的交房时间内完成。
5、在该房屋按本协议交付时，乙方应按《前期物业服务合同》约定交纳物业服务费及相关费用、缴纳住宅专项维修资金及签署房屋交接确认书等。
如乙方未能完全履行上述义务的，甲方有权不提前交房。
6、房屋交付交接之日的次日起，该房屋的的毁损、灭失等风险及由此造成其他经济损失均由买
受人承担。
7、主合同第二十条房屋（不动产）登记条款中涉及的相关时限以《预售合同》中约定的交房日期开始计算。
8、房地产开发项目竣工综合验收备案证明文件获取时间以《预售合同》中约定的交房日期为准。
9、附件七关于保修范围、保修期限和保修责任的约定的条款中涉及的相关时限以本协议中约定的交房日期开始计算。
10、甲乙双方签订的《预售合同》与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力，若有不一致之处，以本《提前交房补充协议》为准。
甲方：乙方：
日期：日期：。