承揽合同纠纷答辩状
承揽工程合同答辩状范文
答辩状被告（答辩人）：XXX公司原告（被答辩人）：XXX个人或单位尊敬的法官：我方在此就原告所述的承揽工程合同纠纷一案提出答辩。
一、关于合同的签订和履行1. 我方承认与原告签订了承揽工程合同，约定由我方承担原告所委托的工程。
合同的签订符合法律规定，双方均具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
2. 我方按照合同约定，全面、适当地履行了合同义务。
在施工过程中，我方严格遵循合同约定的施工标准和技术要求，确保工程质量。
同时，按照合同约定的时间节点，顺利完成了工程的各个阶段。
3. 原告在合同履行过程中，未按照约定提供施工所需的场地、材料等，导致工程进度受到影响。
我方在履行合同义务过程中，已经尽最大努力克服了原告提供的条件不足等困难，确保了工程的顺利进行。
二、关于工程价款的支付1. 原告所述的工程价款支付情况，我方存在异议。
根据合同约定，工程价款的支付应按照工程进度和质量验收合格的情况进行。
原告在未经验收合格的情况下，要求支付工程款，违反了合同约定。
2. 此外，原告在合同履行过程中，未能按照约定时间支付工程进度款，导致我方施工资金紧张，工程进度受到一定影响。
我方在此要求原告按照合同约定，支付尚未支付的工程款。
三、关于工程质量问题1. 原告所述的工程质量问题，我方已进行了认真核实。
对于确实存在的质量问题，我方将立即进行整改，确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。
2. 同时，我方要求原告提供质量问题的具体证据，以便我方及时采取措施，消除质量隐患。
若原告不能提供有效证据，我方将不承担相应的责任。
四、关于违约责任1. 原告在合同履行过程中，未能按照约定履行其义务，应当承担违约责任。
我方在此要求原告支付因违约所产生的损失，包括工程延期期间的利息、人员伤亡赔偿等。
2. 同时，我方承诺在合同约定的范围内，承担相应的违约责任。
若因我方原因导致工程质量问题或进度延误，我方将严格按照合同约定，承担相应的违约责任。
五、其他1. 原告在起诉状中提到的其他事项，我方予以否认。
有关承揽合同纠纷答辩状
有关承揽合同纠纷答辩状尊敬的法官：我是被告方代表，谨以本函为我方的答辩状提交给法庭，对原告方的诉讼请求作出如下答辩。
一、关于合同的成立原告方声称双方之间存在一份承揽合同，而我方坚决否认双方之间曾经达成过任何形式的合同协议。
按照合同法相关规定，合同的成立必须满足合同的要素，包括合同的目的、合同的内容、合同的当事人、合同形式等。
我方坚称在双方之间并未存在任何书面或口头的合同约定，也未进行任何相关交流，故而无法承认原告方所谓的合同成立。
二、关于合同违约的指控原告方声称我方没有按照合同约定完成合同中规定的工作，构成了合同违约。
对于原告方的指控，我方提出如下辩护意见。
1.合同约定存疑原告方所提供的合同约定并未真实反映双方之间的真实意图。
合同是双方自愿达成的协议，对双方都具有约束力。
但原告方提供的合同条款存在明显的模糊性和漏洞，无法明确双方各自的权利和义务。
另外，原告方提供的合同约定与事实也存在明显的不符。
因此，我方坚信双方之间不存在有效的合同约定。
2.不可抗力导致合同无法履行在原告方指控我方违约的期间内，存在不可抗力因素导致工程延误，无法按时完成。
根据合同法的相关规定，当发生不可抗力事件时，合同的履行可以暂时或者部分免除责任。
根据我方提供的证据，该不可抗力事件是客观存在的，是无法控制和预见的，故而免除了我方的履行责任。
3.原告方行为导致合同不能履行原告方在工程合作中存在严重违约行为，严重影响了我方正常的工作进程。
原告方多次变更合同要求，频繁违反合同约定，使我方无法正常履行合同义务。
根据《合同法》第九十二条，当一方违反合同的条款或者违约后，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
我方请求法庭认定原告方的违约行为，并要求对方承担相应的违约责任。
三、关于损失赔偿的要求原告方要求我方支付相应的损失赔偿，作为合同违约的后果。
然而，根据我方提供的证据，双方之间并未存在任何合同关系，更没有约定任何违约责任和相应的赔偿金额。
加工承揽合同纠纷民事答辩状
乙方的权利与义务：
1.乙方有权按照合同约定收取合同总价款；
2.乙方应按照合同约定的技术标准和要求，按时完成加工并交付标的物；
3.乙方应对提供的标的物和服务质量承担责任；
4.乙方在合同履行过程中应确保标的物的安全，防止标的物损失或损坏；
5.乙方应在合同约定的服务期限内提供必要的技术支持和售后服务。
3.解除：
a)双方协商一致，可以解除合同；
b)根据本合同第六条规定的解除权，一方可以解除合同；
c)合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行部分和未履行部分的事宜，包括但不限于退货、退款、赔偿损失等。
4.通知期限：任何一方要求变更或解除合同时，应提前____个工作日书面通知对方。
5.法律后果：合同解除后，双方应遵守法律规定，办理合同解除相关手续，并互不追究因解除合同而产生的违约责任。但因解除合同给对方造成损失的，应予以赔偿。
4.若乙方交付的标的物存在质量问题，乙方应负责无偿修复或更换，并承担由此产生的全部费用。如质量问题导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
5.免责条款：不可抗力因素导致一方无法履行合同义务的，该方不承担违约责任。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。
6.违约通知：一方认为对方违约时，应向对方发出书面违约通知，明确违约事实和违约责任。
3.免责范围：不可抗力事件发生时，受影响方在不可抗力事件持续期间，免除其履行合同的责任，但应尽合理努力减轻不可抗力事件的影响。
4.权利与义务：
a)在不可抗力事件结束后，受影响方应尽快恢复合同履行；
b)如果不可抗力事件持续超过____个月，双方应协商确定是否继续履行合同或解除合同；
c)双方应相互配合，采取适当措施减少损失。
承揽合同答辩状典型案例
承揽合同答辩状典型案例尊敬的法官：您好！我是[被告姓名]，今天针对[原告姓名]提起的承揽合同纠纷诉讼，我来呈上我的答辩状。
一、事情的来龙去脉得先说说。
这个事儿啊，就像一团乱麻，但我得给您理清楚。
我和原告签了这个承揽合同，本来呢，是想好好合作一把，大家都赚点钱。
我当时可真是充满了期待，想着按照合同一步一步来，肯定没问题。
二、原告说的那些问题，我可不能全认。
1. 关于工作成果不符合要求。
原告说我做出来的东西不符合要求，这可有点冤枉我了。
我在承揽这个工作的时候，那是按照咱们当时约定的标准和要求去做的。
就好比您让我做一个方桌子，我是按照您给的尺寸、样式来做的。
我也不是新手，知道这个活儿该怎么干。
在制作过程中，我还时不时地跟原告沟通，给他发一些制作的进度照片之类的，他当时也没说有啥问题啊。
结果现在东西做完了，他突然说不符合要求，这不是“马后炮”嘛。
2. 交付时间的事儿。
原告还揪着交付时间不放，说我晚交付了。
法官大人，您得听我解释解释。
我之所以没能按时交付，那是有原因的。
在承揽过程中，遇到了一些不可预见的情况。
比如说，原材料供应商那边出了岔子，他们没有按时给我提供足够的材料。
我就像一个厨师，没有食材怎么能做出菜来呢？我也着急啊，一直在催他们，而且我也及时跟原告说了这个情况，他当时也表示理解的。
所以这交付时间晚了，不能全怪我呀。
三、我的付出和努力也得讲讲。
在这个承揽工作中，我可是付出了不少心血的。
我投入了大量的人力、物力，还自己掏腰包解决了一些合同里没提到的小问题。
我一心想着把这个活儿干好，给原告一个满意的结果。
我就像一个精心呵护花朵的园丁，小心翼翼地做着每一个步骤，就盼着最后能开花结果呢。
四、我对这个事儿的看法和请求。
我觉得原告现在这么起诉我，有点不讲道理。
我希望法官大人您能明察秋毫，看看我们之间的实际情况。
我也不是想逃避责任，如果真的是我有问题，我肯定会按照合理的方式去解决。
但是不能把不是我的错都往我身上推呀。
加工承揽合同纠纷答辩状
加工承揽合同纠纷答辩状法院：被告：XXX原告：XXX加工承揽合同纠纷答辩状尊敬的法院：本法援律师代被告XXX出具如下答辩状：一、双方基本信息原告XXX是一家从事机械加工的公司，其法定代表人为XXX；被告XXX是一家制造偏心轮设备的公司，其法定代表人为XXX。
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任（一）原告的身份：原告是一家机械加工公司，具有法人资格，有权签订本合同。
（二）被告的身份：被告是一家制造偏心轮设备的公司，具有法人资格，有权签订本合同。
（三）原告的权利：1、被告应按照合同约定提供偏心轮设备的加工服务；2、被告应按照合同约定负责偏心轮设备的质量；3、如被告未按照合同约定提供加工服务或者质量不符合要求，原告有权要求被告承担相应的违约责任。
（四）被告的权利：1、按照合同约定收取加工费用；2、按照合同约定要求原告提供加工标准和技术要求；3、如原告未提供加工标准和技术要求或者提供的标准和要求不符合实际情况，被告有权拒绝提供加工服务。
（五）双方的义务：1、原告应按照合同约定支付加工费用；2、原告应按照合同约定提供加工标准和技术要求；3、被告应按照合同约定提供加工服务，并保证加工服务的质量；4、如一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
（六）履行方式和期限：1、被告应按照合同约定在一个月内提供偏心轮设备加工服务；2、原告应在收到被告提供的偏心轮设备后的十五日内支付加工费用。
（七）违约责任：如被告未按照合同约定提供偏心轮设备加工服务，或者加工质量不符合要求，应承担相应的违约责任；如原告未按照合同约定支付加工费用，应承担相应的违约责任。
三、遵守中国的相关法律法规1、本合同签订双方均承认和遵守中国相关的法律法规；2、如因本合同引起的争议，应在中国法院解决；3、本合同中未涉及的事项，应遵守中国相关的法律法规。
四、明确各方的权力和义务1、双方应按照合同约定履行各自的权利和义务；2、如有任何争议，应先协商解决；3、如协商无果，应向有管辖权的法院提起诉讼；4、本合同生效后，不得擅自变更或解除。
承揽合同纠纷答辩书格式
承揽合同纠纷答辩书格式尊敬的法官：您好！我是被告方的代理人，我在此代表被告方就本案的承揽合同纠纷向法庭提出答辩。
首先，我要对原告方提出的指控表示严正抗辩，并提出我方的观点和证据，以期能够为本案的公正审理做出贡献。
一、关于合同的成立和履行根据我方了解，本案涉及的承揽合同是双方自愿达成的，合同的成立需要满足合同法的相关规定。
我方认为，双方在签订合同时是平等自愿的，不存在任何强迫或欺骗行为。
合同中明确约定了双方的权利和义务，并约定了履行期限和方式。
然而，原告方在履行合同过程中存在多项违约行为。
首先，原告方未按照合同约定的时间和方式履行合同义务，导致项目延误。
其次，原告方在施工过程中存在质量问题，严重影响了工程的正常进行。
这些违约行为严重损害了我方的权益，我方对此予以强烈抗议。
二、关于违约责任和损失赔偿根据合同法的规定，当一方未履行合同义务或者履行义务不符合约定时，应当承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
在本案中，原告方明显违反了合同约定，导致了项目的延误和质量问题，给我方造成了巨大的经济损失和声誉损害。
我方已经详细记录了原告方的违约行为，并收集了相关的证据材料。
根据这些证据，我们可以清楚地证明原告方的违约行为是直接导致了我方遭受损失的原因。
因此，我方要求法庭判决原告方承担相应的违约责任，并赔偿我方的经济损失和声誉损害。
三、关于解除合同和请求仲裁鉴于原告方的严重违约行为，我方在此要求法庭解除合同，并请求对本案进行仲裁。
根据我方的了解，合同中明确约定了仲裁条款，双方约定了仲裁机构和仲裁程序。
我方认为，仲裁是解决本案争议的最佳方式，能够保证公正和高效。
在仲裁过程中，我方将提供详细的证据和相关的法律依据，以证明原告方的违约行为和我方的损失。
同时，我方也将充分听取原告方的陈述和辩解，以确保仲裁的公正性和合法性。
我们相信，仲裁机构将能够根据事实和法律作出公正的裁决，维护我方的合法权益。
四、关于请求的支持和希望最后，我方诚恳地请求法庭能够充分听取双方的陈述和证据，公正地审理本案。
承揽加工合同纠纷答辩状
承揽加工合同纠纷答辩状尊敬的法官：本案中原告提起的承揽加工合同纠纷，我方作为被告在此对原告的诉讼请求做出如下答辩：一、关于原告的诉讼请求原告在起诉状中提出了要求我们方承担违约责任，支付违约金等主张。
但我方认为原告所提出的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应当驳回。
二、关于合同履行1、合同的签订我方与原告之间的承揽加工合同是经两方协商后，在合法的基础上签订的，合同中规定了部分担保措施，明确了各自义务。
2、履行过程在本案中，我方在合同约定的时间内积极预定原材料、进行生产和加工，并将成品交付给原告。
但原告在签订合同后未及时支付货款，导致我方无法支付部分采购原材料的款项。
然而，我方仍坚持履行合同义务，为保证原告的利益，决定先垫支该部分资金，但却被原告拒收。
在履行合同的过程中，我方并未有任何的违约行为，反而积极地履行自己的义务。
因此，原告无权要求我方承担违约责任。
三、关于违约金的问题原告在起诉书中表示，我方违约导致损失，应该承担违约金。
但实际上，我方并没有违约，原告无权主张违约金的要求。
另外，根据《中华人民共和国合同法》的规定，违约方应该依法承担相应的违约责任。
但是违约金并不是固定的标准，而是由合同双方对于违约行为进行协商确定的赔偿数额。
明确一点：我方并未违约，原告无权要求违约金。
四、关于原告索赔金额的问题原告在起诉书中，明确的要求我们方支付的索赔金额居多。
但是，原告所要求支付的金额过高，明显与实际情况不符。
而且在诉讼过程中，原告并没有提供充分的证据证明索赔金的具体计算方式、原材料成本、生产成本等相关数据，无法证明索赔金的真实性和合理性。
而我方所要求支付的金额，应该是基于法律和证据的实际情况，我们承认必须要支付原告的合法权益，但是支付的金额应该是基于合同约定的方式，不能任意为所欲为。
五、总结意见根据上述理由，我方认为原告所要求的诉讼请求缺少事实和法律依据，不应予支持。
我方对合同大度敬重，对原材料提前垫付也是为了保证合同的顺利履行。
承揽工程合同答辩状范文
承揽工程合同答辩状范文尊敬的审判长、各位审判员：我是本案的被告，现就原告提出的承揽工程合同纠纷一案，提出如下答辩意见：一、关于合同效力问题1. 原告与被告签订的《承揽工程合同》是双方真实意思表示，合法有效。
原告在签订合同时已充分了解被告的资质和能力，不存在欺诈、胁迫等情形。
因此，原告主张合同无效的理由不能成立。
2. 原告认为被告未按照合同约定的时间完成工程，构成违约。
但根据合同约定，工程竣工时间应以实际施工进度为准，而非固定日期。
被告在施工过程中已尽最大努力加快进度，但由于不可抗抗力因素（如天气原因、政策调整等）导致工期延误，并非被告责任。
因此，原告主张被告违约的理由不能成立。
二、关于工程质量问题1. 原告主张工程质量存在问题，要求被告承担违约责任。
但根据合同约定，工程质量应符合国家相关标准和规范要求。
被告在施工过程中已严格按照相关规定执行，并经过相关部门验收合格。
因此，原告主张工程质量存在问题的理由不能成立。
2. 原告认为被告未按照合同约定提供保修服务，构成违约。
但根据合同约定，保修期为工程竣工后的一年内。
原告在保修期内并未向被告提出维修要求，而是在保修期满后才发现部分质量问题。
此时，被告已履行完毕保修义务，不再承担维修责任。
因此，原告主张被告未提供保修服务的理由不能成立。
三、关于赔偿金额问题1. 原告主张被告应支付违约金及利息损失共计人民币XXX元。
但根据合同约定，违约金为合同总价款的5%，即人民币XX元；利息损失应按照中国人民银行同期贷款利率计算。
原告主张的赔偿金额明显过高，不符合合同约定和法律规定。
2. 原告主张被告应支付律师费、诉讼费等费用。
但根据法律规定，律师费应由败诉方承担；诉讼费应由败诉方承担。
本案尚未判决，无法确定败诉方。
因此，原告主张被告应支付律师费、诉讼费等费用的理由不能成立。
原告主张被告违约、工程质量存在问题以及赔偿金额过高的理由均不能成立。
请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！
律伴让法律服务更便捷！
承揽合同纠纷答辩状
承揽合同发生纠纷，承揽人或定作人会选择通过法律来解决，这时就需要为这一起诉
讼来答辩，当事人在法庭上面要直接答辩，但该怎么答呢?不少人都会有这方面的困
难，下面来看看一份承揽合同纠纷答辩状范本。
承揽合同纠纷答辩状
答辩人：xx集团公司
住所地：**市**区**路**号
法定代表人：**职务：总经理
答辩人因与yy承揽合同纠纷一案，现依据事实和法律，提出以下答辩意见，请求人民
法院依法驳回原告诉讼请求。
一、xx集团陕西分公司为原告诉称承揽合同的一方当事人，具有独立诉讼主体地位，
应当参加诉讼，原告无权直接起诉总公司。
《民事诉讼法》第四十九条规定，公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事
人。法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。《民诉意
见》第40条规定，民事诉讼法第四十九条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组
织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，第五款包括法人依法设立并领取营业执
照的分支机构。xx集团陕西分公司为依法成立、经依法登记、有营业执照的分公司，
具有相对独立性。与原告发生承揽合同纠纷的当事人为分公司，依据上述法律的规
定，分公司虽不具有法人资格，但具有当事人资格，应当作为诉讼主体独立参加诉
讼。
该承揽合同纠纷为原告与分公司签订，总公司并不知情，对于该承揽合同的真实性及
其履行情况均无从得知。原告诉称与分公司存在承揽合同纠纷，分公司有独立诉讼资
格，原告应该以分公司为被告，无权直接起诉总公司。
二、原告诉称，2008年12月9日，分公司原负责人zz在其承揽合同中签字，对所拖
欠货款进行了确认。而原告在起诉书中称原负责人为“杨惠生”，若原负责人zz真的对
所拖欠货款进行了签字确认，原告不可能不知原负责人z经理的真实姓名;且原告并没
有提供所称的承揽合同，也没有提供其他相关证据，答辩人有理由怀疑该承揽合同的
真实性，不排除伪造的可能性。
三、xx集团陕西分公司原负责人zz已涉嫌经济犯罪被西安市新城分局立案侦查，下落
不明，并将本案涉及的相关合同及其他材料带走，致使总公司无法掌握其他的证明材
料，对本承揽合同是否真实存在及是否属于zz的个人行为等重要事实无法明确，更无
律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！
律伴让法律服务更便捷！
法考证，需要等zz归案及公安机关的调查结果才能查明。因此，本案所涉承揽合同纠
纷事实不清，证据不足，有待核实。
综上，本案事实不清，证据不足，原告无权起诉总公司，根据《民事诉讼法》第四十
九条、第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条、第65条
等相关法律规定，特请求人民法院依法驳回原告诉讼请求，以维护答辩人合法权益。
此致
雁塔区人民法院
答辩人：
年月日
承揽合同纠纷答辩状范本如上，建议你在解决承揽合同纠纷的时候，找个律师帮助，
所有诉讼中用到放入文书，它们都能帮助你解决。承揽合同纠纷诉讼无法解决，需要
律师帮助的时候，可以来律伴网找专业的律师人才进行一对一的咨询.
文章来源：律伴网 http://www.lvban365.net/