建设工程合同纠纷二审答辩状
工程合同纠纷二审答辩状
工程合同纠纷二审答辩状
---
随着建筑市场的日益繁荣，工程合同纠纷案件也相应增多。
对于一审判决结果不满的当事人，提起二审是维护自身合法权益的重要手段。
如何撰写一份有效的二审答辩状，成为了许多当事人面临的难题。
以下是一份工程合同纠纷二审答辩状的范本，供大家参考。
标题：关于XX项目工程合同纠纷案的二审答辩状
尊敬的法官：
我们是本案上诉人（或被上诉人），针对XX项目工程合同纠纷一审判决结果，我们提出如下答辩意见：
一、事实和理由
1. 合同履行情况：详细叙述合同的签订、履行过程中的关键事实，包括双方的权利义务、合同变更、延期等情况，以及双方的实际履约情况。
2. 违约责任：指出对方违约的具体行为，如工程质量问题、延期交付等，并提供相应的证据支持。
3. 损失计算：对因对方违约导致的损失进行详细的计算，包括直接损失和间接损失，并附上相关证明材料。
4. 一审判决的评价：分析一审判决中存在的问题，如事实认定错误、法律适用不当等，并提出具体的理由和依据。
二、请求事项
根据上述事实和理由，我们请求二审法院：
1. 撤销一审判决；
2. 改判支持我方的全部诉讼请求（或部分诉讼请求）；
3. 判决对方承担本案的诉讼费用。
三、证据清单
列出支持答辩意见的所有证据，包括但不限于合同文本、会议记录、通信往来、第三方鉴定报告等。
四、结论
总结全文，强调我方的诉讼请求和理由的合理性、合法性，请求二审法院依法作出公正的判决。
---。
建设工程合同纠纷答辩状
建设工程合同纠纷答辩状合同有很多种，建筑工程合同也是其中的一种，因建筑工程合同产生纠纷时有发生，甚至因此闹上法庭，如果是作为被告，要提出答辩状，向法官陈述事实，维护己方的清白，建设工程合同纠纷答辩状是怎样的呢？下面我为大家详细介绍一下，希望对大家有所帮助。
一、建设工程合同纠纷答辩状2010年1月处理的一个建筑工程施工合同纠纷二审案件，我们作为被上诉人（一审原告）的委托代理人参加庭审，以下是提交法庭的答辩状。
答辩状答辩人：××公司住所地：××市××区××街××号答辩人因江苏××公司对施工合同纠纷一案所提上诉，提交答辩意见如下：一、一审认定包括质保金在内的全部工程款支付条件业已成就，符合合同约定，具有事实和法律依据。
双方于2008年7月9日签订的补充协议（二）明确约定“该项工程全部完工并验收合格，乙方把所有原材料的质保书、合格证、检测报告给甲方后一星期内付至总价的80%，其余付款条件及其他所有条款和未尽事宜按2008年5月5日签订合同及2008年5月26日签订的补充协议履行”，其中的“该项工程”系指钢结构制作安装工程。
上诉人与答辩人所签的三份合同和补充协议的内容构成双方的建设工程施工合同，文本中出现的“该项工程”的含义是统一的、明确的，这一用语如无特别说明应指合同标的，即上诉人分包给被上诉人的钢结构制作安装工程。
上诉人将“该项工程”理解为物流配送中心全部工程，没有事实和法律依据。
“该项工程全部完工并验收合格”中的验收系指上诉人对该项工程的内部验收，而不是相关行政主管部门的竣工验收。
作为物流配送中心全部工程的一项子工程，只能在全部工程完工后才能进行相关行政主管部门的竣工验收，而答辩人对全部工程的进度完全无法掌控，更何况分包合同只能约定分包工程的竣工验收，而不能对全部工程的竣工验收做出约定。
法院二审答辩状怎么写
法院二审答辩状怎么写法院二审答辩状怎么写以下是CN人才公文网小编给大家整理收集的法院二审答辩状，欢迎阅读参考。
法院二审答辩状1答辩人(被上诉人)：某某市建筑工程公司法定代表人：洪某某(总经理)地址：某某市某某区民享路30号被答辩人(上诉人)：某某市某某湾某某实业发展有限公司法定代表人：马某某(董事长)地址：某某市某某区某某花园A1102号答辩人某某市建筑工程公司与被答辩人某某市某某湾某某实业发展有限公司建筑工程施工合同纠纷二审一案，现针对被答辩人诉讼请求，提出答辩意见如下：1、被答辩人请求认定建筑工程施工合同及补充协议无效超出上诉范围被答辩人在一审期间请求原审法院撤销答辩人与被答辩人签署的编号为xxxx03-01号《建筑工程施工合同补充协议书》，而在上诉期间却要求二审法院认定答辩人与被答辩人签署的有关合同和协议书无效，这显然是新的诉讼请求，超出了上诉范围，明显属于新的诉讼请求。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)的相关规定，对于新的诉讼请求，不属于上诉范围，被答辩人应当另行起诉，二审法院仅就原审法院所受理的诉讼请求做出审查。
在《中华人民共和国合同法》中，无效合同与可撤销合同属于不同概念，答辩人一审中主张合同补充协议“可撤销”，二审中主张合同及其补充协议“无效”，显然变更了诉讼请求，建议二审法院直接驳回上诉。
2、被答辩人认为答辩人构成违约没有事实和法律依据答辩人和被答辩人xxxx年12月8日办理的《建筑工程施工许可证》(编号441301xxxx12080101)，xxxx年12月30日被答辩人向答辩人发出《业务告知函》变更设计单位而中止施工，直到xxxx年8月10日才重新办理出《建筑工程许可证》(编号441301xxxx08100101)恢复施工。
根据《中华人民共和国建筑法》第九条的规定“建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。
建筑工程合同二审答辩状
答辩状答辩人：XXX建筑工程有限公司，住所地：XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX，职务：董事长被答辩人：XXX，男/女，出生日期：XXXX年XX月XX日，住址：XX市XX区XX路XX号因被答辩人诉答辩人建筑工程合同纠纷一案，答辩人现作出如下答辩：一、关于合同的签订和履行1. 被答辩人诉称答辩人未按照合同约定履行施工义务，这与事实不符。
答辩人与被答辩人于XXXX年XX月XX日签订了《建筑工程施工合同》，合同约定了答辩人承担XXXX项目的施工任务，按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
答辩人严格按照合同约定和施工图纸进行施工，已经按照合同约定履行了施工义务。
2. 被答辩人诉称答辩人存在严重施工质量问题，对此答辩人坚决否认。
答辩人在施工过程中，严格遵循相关法律法规和施工标准，确保施工质量。
工程已经验收合格，并且得到了相关监管部门的认可。
被答辩人未能提供证据证明答辩人存在施工质量问题。
二、关于合同的变更和解除1. 被答辩人诉称答辩人在施工过程中未经同意擅自变更合同内容，导致工程造价上涨。
然而，答辩人在施工过程中确实因设计调整等原因进行了合同内容的变更，且已与被答辩人进行了充分的沟通协商，取得了被答辩人的同意。
因此，答辩人的行为并不构成违约。
2. 被答辩人诉称因答辩人违约，有权解除合同。
然而，答辩人并不存在违约行为。
合同的解除需要双方协商一致，或者根据合同约定和法律规定解除。
被答辩人未能提供证据证明答辩人存在违约行为，因此无权单方面解除合同。
三、关于工程款的支付1. 被答辩人诉称答辩人未支付工程款，这与事实不符。
根据《建筑工程施工合同》的约定，工程款的支付按照工程进度和质量验收结果进行。
截至目前，答辩人已按照合同约定支付了工程款，不存在未支付工程款的情况。
2. 被答辩人诉称答辩人应当支付违约金，然而答辩人不存在违约行为，无需支付违约金。
综上，答辩人请求法院依法驳回被答辩人的诉讼请求，并判决答辩人不承担任何违约责任。
建设工程施工合同二审答辩
尊敬的二审法院：我方作为上诉人（以下简称甲方）对被上诉人（以下简称乙方）提起的建设工程施工合同纠纷二审答辩，现根据事实和法律，就本案提出以下答辩意见：一、关于合同效力问题1. 甲方认为，双方签订的建设工程施工合同合法有效。
根据《中华人民共和国合同法》第2条规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
本案中，甲方和乙方作为平等的主体，自愿签订合同，不存在法律规定的合同无效情形。
2. 乙方在答辩状中称，合同无效是因为甲方未取得相关施工许可。
经查，根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向有关部门申请领取施工许可证。
本案中，甲方已按照法律规定取得了施工许可证，乙方所述理由不能成立。
二、关于工程质量问题1. 甲方认为，乙方施工过程中存在严重质量问题。
根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，施工单位对施工质量负责。
本案中，乙方在施工过程中，未严格按照设计文件和施工技术标准施工，导致工程质量不符合约定。
甲方多次要求乙方整改，但乙方仍未采取有效措施予以纠正。
2. 乙方在答辩状中称，甲方未支付工程款，故乙方未完成整改。
经查，根据《建设工程施工合同》第18条规定，甲方应当按照约定的时间和方式支付工程款。
本案中，甲方已按照合同约定支付了大部分工程款，乙方所述理由不能成立。
三、关于工程款支付问题1. 甲方认为，乙方未按照合同约定完成施工，故甲方有权拒付工程款。
根据《建设工程施工合同》第20条规定，乙方应当按照约定的时间、质量和数量完成施工。
本案中，乙方未能按照合同约定完成施工，甲方有权依据合同约定拒付剩余工程款。
2. 乙方在答辩状中称，甲方未支付材料款，故乙方有权拒绝支付工程款。
经查，根据《建设工程施工合同》第18条规定，甲方应当按照约定的时间和方式支付工程款。
本案中，甲方已按照合同约定支付了大部分工程款，乙方所述理由不能成立。
四、关于违约责任问题1. 甲方认为，乙方应当承担违约责任。
建设工程合同二审答辩状
建设工程合同二审答辩状起草一份建设工程合同二审答辩状需要遵循一定的法律格式，并包含关键的法律论点和证据。
以下是一份基本的模板，您可以根据具体案件的情况进行调整和补充：[答辩人名称]建设工程合同二审答辩状答辩人： [答辩人全称]，[答辩人地址]法定代表人： [法定代表人姓名]，[其职务]委托代理人： [律师或代理人姓名]，[律师事务所名称]被答辩人： [被答辩人全称]，[被答辩人地址]案件编号： [案件编号]尊敬的审判长、审判员：答辩人针对被答辩人提起的建设工程合同纠纷案件，经一审法院审理后，现依法向贵院提出二审答辩，具体答辩意见如下：一、案件基本事实[简要陈述案件的基本事实，包括合同的签订、履行情况，纠纷的起因等]二、一审判决的不当之处1. [指出一审判决中存在的问题，如事实认定错误、适用法律错误等]2. [详细说明一审判决的不当之处，并提供相应的证据或法律依据]三、答辩请求1. [明确提出答辩请求，如请求撤销或变更一审判决，请求确认合同有效或无效等]2. [提出具体的法律依据和理由]四、证据清单1. [列出所有支持答辩请求的证据，包括但不限于合同文本、通信记录、支付凭证、工程进度报告等]2. [对于每项证据，说明其来源、形式和所要证明的事实]五、法律依据1. [列出支持答辩请求的相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等]2. [引用具体的法律条文，并说明其与本案的关联性]六、附则1. [如果有附件，列出附件清单]2. [声明答辩状的真实性和愿意承担相应的法律责任]七、答辩人签名[答辩人或其法定代表人签名]日期： [提交答辩状的日期]请注意，这只是一个基本的模板，您需要根据实际案件的详细情况来填充和调整内容。
在起草答辩状时，务必确保所有的论点都有充分的证据支持，并且所有的法律引用都是准确无误的。
如果可能，建议咨询专业的法律人士或律师来帮助您准备这份答辩状。
建设工程二审答辩状
建设工程二审答辩状姓名：XXX学号：XXXXX专业：建筑工程尊敬的评审委员会：首先，我要感谢各位评委在百忙之中抽出时间对我们的建设工程项目进行审查和评审。
在此，我代表项目组向评委们汇报我们的工作，介绍项目进展情况，并就评审意见提出合理解释和回应。
以下是我们对于评审意见的回答：1. 关于项目设计方案的改进根据评审意见，我们在初审之后对项目的设计方案进行了进一步优化和改进。
我们成立了一个专门的设计小组，由专业的建筑师和工程师组成，他们对项目的各个方面进行深入研究，并提出了更加切实可行的设计方案。
在新的设计方案中，我们考虑了原有建议的改进点，并结合实际情况进行了适度的调整。
2. 关于施工进度的推进在初审中提到的施工进度延迟的问题，我们意识到这对项目的进展产生了一定的负面影响。
因此，我们采取了强有力的措施来推进施工进度。
首先，我们加大了人力资源的投入，增加了劳动力的数量，并进行了更加合理的人员调配。
同时，我们对施工计划进行了详细的规划，并定期召开会议，确保各个施工环节的衔接和进度的控制。
通过这些措施，我们已经成功地赶上了原定的施工进度，并预计能够按时完工。
3. 关于工程质量的保障评审委员会对工程质量提出的担忧是合理的，我们对此高度重视。
为了保证工程质量，我们采取了以下措施。
首先，我们拓宽了材料供应渠道，确保使用的材料符合国家标准，并委托第三方权威机构进行抽样检测，确保质量合格。
其次，我们加强了现场质量监督，每个工序都设立了专人进行监控，及时发现并解决问题。
最后，我们对施工人员进行了专业培训，提高了他们的技能水平和质量意识。
4. 关于项目成本的控制我们明白评审委员会对项目成本的关注，因此，在整个项目过程中，我们对成本进行了严格的控制。
首先，我们对项目需求进行了全面评估，合理制定了项目预算，并在项目执行过程中严格按照预算执行。
其次，我们与供应商进行密切合作，争取到了合理的价格，并严格控制了采购成本。
最后，我们加强了对项目各项费用的核查，确保所有费用都是合理和必要的，避免了不必要的浪费。
建筑工程合同二审答辩状
建筑工程合同二审答辩状
标题：建筑工程合同二审答辩状范本
尊敬的法官：
我是本案的被上诉人（原审被告），针对上诉人（原审原告）提起的上诉，特此提交我的答辩状。
在此，我将依据事实和法律，对上诉人的上诉请求进行反驳。
关于上诉人所提出的工程延期问题，我在原审中已经提供了充分的证据证明延期是由于不可抗力因素造成的。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，因不可抗力导致不能履行合同的，不承担违约责任。
因此，我方不应承担由此产生的任何赔偿责任。
对于工程质量问题，我方在施工过程中一直严格按照国家标准和合同约定执行。
上诉人提出的质量问题，实际上是由于其提供的材料不符合要求所致。
我方在发现问题后，已及时通知上诉人并要求更换材料。
因此，该质量问题的责任不应由我方承担。
再次，关于工程款项的支付问题，我方一直是按照合同约定和工程进度进行支付的。
上诉人所称的拖欠工程款并不属实。
我方有详细的支付记录和银行转账凭证作为证明。
关于解除合同的请求，我方认为上诉人的请求缺乏法律依据。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，只有在一方严重违反合同约定的情况下，另一方才有权解除合同。
而在本案中，我方并未有严重违反合同约定的行为。
我方认为上诉人的上诉请求缺乏事实和法律依据，请求贵院依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。
此致
敬礼！
被上诉人：（签名）
日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
答辩状
大同市中级人民法院：
针对上诉人提出的上诉理由，本代理人提出如下答辩：
一、上诉人在一审时提出北城墙仿古门窗制作安装合计单价是900元每平米，并提交
2012年7月10日签订的产品加工合同以及大城县兴隆仿古建筑门窗厂的2015年8月21日的几项报价。
代理人认为：
1、该证据的真实性、合法性无法认定，无法确认该门窗厂是否确实存在以及其报价是否存在虚构伪造的可能
2、对该证据的关联性不予认可，本案涉及的是南城墙仿古门窗的工程款纠纷，上诉人以北城墙的产品加工合同及几项报价主张南城墙的仿古门窗报价，两者无关联性，不能作为本案的定案依据。
二、上诉人认为涉案门窗单价为2520元每平米是捏造的说法，是没有依据的。
首先，该单价与协议书约定单价相差不大，属于正常范围内的微调；其次，评审中心对此工程的进度款审定结果也是2520元每平米，这一点在中关村公司提供的《关于南城墙修复工程关城段进度情况的说明》中的第二段可以看出；最后，上诉人已付工程款526115元，也是以此单价计算总价和已付款的，并且上诉人在一审庭审中未提出异议。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
因此上诉人应向被上诉人按此单价和面积支付工程款。
三、上诉人认为“
2013年3月12日的结算单系李敏和李洋兄弟串通捏造，属无效。
双方协议的首页是不真实的”的说法是没有依据的。
首先，李敏是由上诉人出具给中关村公司的《授权委托书》中明确授权的，委托权限：
全权委托、签订合同、工程款结算。
有效期限：
1/ 2
2010年10月1日起至
2014年12月30日止。
其次，该结算单是由李敏本人签字认可的，应属合法有效。
综上，请求法院驳回上诉，维持原判。
答辩人：
委托代理人：
xx
____年__月__日
2/ 2。