承包商履约保函
工程合同履约保函开具形式
工程合同履约保函开具形式【工程合同履约保函】致：（业主单位名称）关于（工程项目名称）根据（承包商名称）与贵单位签订的编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），我们（银行或保险公司名称），作为（承包商名称）的担保人，特此开立本履约保函，以保证承包商按照合同的规定履行其义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额数字），即合同总价的（百分比），用于担保承包商履行合同项下的义务。
二、保函有效期本保函自（开具日期）起生效，至（截止日期）止，除非贵单位提前终止或解除合同，或承包商履行完毕合同项下全部义务。
三、担保范围1. 工程质量：承包商应确保工程质量符合合同要求及相关国家标准。
2. 工程进度：承包商应按合同约定的时间节点完成工程进度。
3. 安全生产：承包商应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
4. 环境保护：承包商应执行环境保护标准，减少施工对环境的影响。
5. 其他义务：承包商应履行合同中的其他约定义务。
四、索赔程序如承包商未能履行上述担保范围内的任何一项义务，贵单位有权向我们提出索赔。
索赔时应提供书面索赔通知及相应的证明材料。
我们在收到索赔通知后，将在（时间期限）内进行核实并作出赔付。
五、其他条款1. 本保函一经开立即具有法律效力，任何修改或补充需经双方书面同意。
2. 本保函适用中华人民共和国法律。
3. 因本保函引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交承包商所在地人民法院诉讼解决。
六、保函失效条件在下列情况下，本保函自动失效：1. 承包商完全履行了合同规定的所有义务。
2. 保函有效期届满且未发生索赔事件。
3. 贵单位书面确认不再需要本保函的担保。
七、签字盖章本保函由我方负责人签字并加盖公章后生效。
担保人：（银行或保险公司全称）法定代表人：（签字）地址：联系电话：日期：。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
施工合同履约保函述
施工合同履约保函是指在施工合同中，为保障合同双方的合法权益，约束承包商按合同约定履行义务，由担保人对承包商的不履行行为承担责任的书面担保文件。
在我国建筑市场，施工合同履约保函已成为一种普遍的信用保障手段。
本文将从施工合同履约保函的定义、类型、作用及办理流程等方面进行阐述。
一、施工合同履约保函的定义施工合同履约保函是担保人对承包商在施工合同项下履行义务的行为承担保证责任的一种担保方式。
当承包商未能按合同约定履行义务时，担保人将根据权利人的claims 按照保函的约定履行赔偿责任。
施工合同履约保函一般由商业银行或其他具备担保能力的担保机构出具。
二、施工合同履约保函的类型根据施工合同的性质和内容，施工合同履约保函可分为以下几种类型：1. 全面履约保函：对承包商在施工合同项下全部义务的履行承担保证责任。
2. 部分履约保函：对承包商在施工合同项下部分义务的履行承担保证责任。
3. 阶段性履约保函：对承包商在施工合同项下某一特定阶段的义务履行承担保证责任。
4. 付款保函：对承包商在施工合同项下应收款项的支付承担保证责任。
三、施工合同履约保函的作用1. 保障合同双方的合法权益：施工合同履约保函有助于约束承包商按合同约定履行义务，确保项目顺利进行。
2. 降低合同风险：通过施工合同履约保函，发包人可以将合同风险转移至担保人，降低自身风险。
3. 提高市场竞争力：在我国建筑市场，施工合同履约保函已成为一种普遍的信用保障手段，拥有履约保函的承包商在竞争中更具优势。
4. 促进诚信体系建设：施工合同履约保函的推行有助于提高承包商的诚信意识，促进建筑市场诚信体系建设。
四、施工合同履约保函的办理流程1. 发包人与承包商签订施工合同，并在合同中约定履约保函的相关内容。
2. 承包商根据合同约定，向担保人申请出具施工合同履约保函。
3. 担保人审核承包商的申请材料，确认无误后出具施工合同履约保函。
4. 承包商在施工过程中，按合同约定履行义务。
履约保函承包方需要注意的条款
履约保函承包方需要注意的条款
履约保函是指在承包商与建设业主签订合同时，由保险公司向建设业主提供的一种保证，承诺在合同履约期间，承包商能够按时按质完成工程任务。
在签订履约保函时，承包方需要注意以下条款：
1. 保证期限：履约保函的保证期限通常为合同履行期限的一半至全部，但不得超过三年。
承包方需要确保保证期限能够覆盖到工程完工的时间。
2. 保证金额：履约保函的保证金额应当与合同价款相等或略高，通常为合同价款的10%至20%。
承包方需要根据合同价款合理确定保证金额。
3. 履约条件：履约保函中应当明确约定承包商需要满足的履约条件，如按时交付工程、保证工程质量等。
承包方需要确保自己能够满足这些履约条件。
4. 保证人：履约保函的保证人通常是保险公司，承包方需要选择有一定信誉的保险公司作为保证人。
5. 赔偿金额：如果承包商未能按时按质完成工程，保险公司将按照保函金额进行赔偿。
承包方需要充分意识到自己的违约行为会导致的经济损失。
总之，签订履约保函是承包商与建设业主之间建立信任的重要方式之一，承包方需要充分了解保函中的各项条款，确保自己能够按照约定履行合同义务，避免因违约行为导致的经济损失。
- 1 -。
承包商履约保函 格式
编号：（工号）第号备案编号：承包商履约保函中华人民共和国建设部制定大连市城乡建设委员会监制（业主）：鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证的金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包方协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，另附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划走）之日起，保证责任即解除。
承包商履约保函范文新版.doc
合同编号：承包商履约保函签订地点：签订日期：年月日承包商履约保函承包商履约保函编号：(工字)第号(业主)：鉴于贵方与 (以下简称"承包商")就项目于______年______月______日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元(大写： )。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板【工程合同履约保函】致 [业主名称]：根据 [承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订的编号为 [合同编号] 的工程合同（以下简称“合同”），我们 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）兹开立本履约保函，以保证承包商按合同约定履行其义务。
一、保函数据1. 本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日期] 止，期间如合同工期发生变更，本保函有效期相应顺延。
2. 本保函金额为[保函金额]（大写：[金额大写]），该金额不超过合同总价的[百分比]%。
3. 本保函项下的任何索赔均应于 [保函到期日期] 前提出，逾期未提的，视为放弃索赔权利。
二、履约保证1. 承包商同意按照合同约定的质量、时间、成本等要求，完成工程项目的建设任务。
2. 如承包商未能履行合同中的任何义务，担保人将在收到业主书面索赔通知后的 [指定天数] 工作日内，无条件支付不超过保函金额的款项，以补偿业主的损失。
3. 本保函项下的赔付不影响业主对承包商的其他追索权利。
三、保函的解除1. 工程项目竣工验收合格，且无其他争议时，业主应向担保人出具解除保函的通知，担保人在确认上述情况后，本保函自动失效。
2. 如承包商违约导致合同终止，业主有权要求担保人承担相应的保证责任。
四、其他条款1. 本保函适用 [适用法律的国家或地区] 的法律。
2. 本保函的一切修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 本保函的解释权及争议解决权归 [指定的法院或仲裁机构] 所有。
五、签字盖章本保函由担保人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，方为有效。
担保人：[担保机构全称]法定代表人或授权代表：___________ 签字日期：____年__月__日公章：[加盖公章]。
工程合同履约保函承诺书8篇
工程合同履约保函承诺书8篇篇1日期：2024年4月1日编号：FC-04-2024致：ABC工程有限公司尊敬的ABC工程有限公司，我代表XYZ银行，特此出具本履约保函承诺书，以支持贵公司在工程合同中的履约义务。
一、保函目的本保函旨在确保贵公司在工程合同中的履约责任得到履行。
具体来说，我们承诺在贵公司未能按照合同条款执行时，将承担相应的经济责任。
二、保函金额本保函的金额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000元）。
三、保函有效期本保函自出具之日起生效，有效期为12个月，即至2024年4月1日。
四、保函条款1. 我们在本保函中承诺，如果贵公司在工程合同中未能按时、按质、按量履行其义务，我们将按照贵公司的违约行为承担相应的经济责任。
2. 我们的责任仅限于本保函中明确规定的违约行为，不包括其他未在保函中明确规定的责任。
3. 贵公司应在违约发生后尽快通知我们，以便我们及时了解情况并采取相应的措施。
4. 本保函不得转让，不得用于任何其他用途，也不得影响贵公司的其他义务。
5. 如果本保函与工程合同中的其他条款有任何冲突，应以本保函为准。
五、保函生效条件本保函自我们收到贵公司的书面申请和必要的证明文件之日起生效。
六、保函终止条件本保函在以下情况下终止：1. 保函有效期满；2. 贵公司履行了工程合同中的所有义务；3. 贵公司与我们的协议提前终止。
七、其他事项1. 我们对贵公司的违约行为承担的经济责任以本保函的金额为限。
2. 我们不承担因不可抗力导致的违约责任。
3. 贵公司应遵守所有适用的法律法规，确保工程的合法性和合规性。
4. 如有任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此承诺。
XYZ银行授权代表：_________签字：_________盖章：_________联系电话：_________电子邮件：_________地址：_________【银行信息】开户行：_________账号：_________篇2致：XXXXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日尊敬的XXXXXX有限公司：根据贵我双方签订的工程合同，我方（以下简称“乙方”）现郑重承诺，将严格履行合同义务，确保工程的顺利进行和圆满完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包商履约保函
什么是承包商履约保函？
承包商履约保函属于保函的一种，是在建设工程承包合同中，由承包商所提供的一种担保工具。
承包商履约保函是承包商向建设单位提供的保证，保证承包商有能力按照合同要求完成工程，在确保工程质量的前提下，按照合同规定的进度交付工程。
承包商履约保函的作用
承包商履约保函对于建设工程参与方具有重要的作用。
对于建设单位来说，承包商履约保函可以为建设单位带来一定保障。
在承包商无力按照合同的要求进行履约时，承包商履约保函可以帮助建设单位实现相关合同的要求。
对于承包商来说，承包商履约保函也是一种重要的保障。
在承包商按照合同的规定完成工程后，承包商可以通过提供履约保函获取相应的信用支持，并且被视为是具有更高信用度的承包商。
这可以帮助承包商在日后参与各类建设工程的时候，得到更多的机会。
承包商履约保函的种类
目前承包商履约保函的种类主要包括：
1.保证金保函：承包商参与建设工程招标时，需向建设单位缴纳保证金。
保证金保函可以代替现金缴纳的方式作为保证金。
2.进度保函：在建设工程中，承包商需要按照合同规定，根据工程进度对工程实施监控。
进度保函可以作为监控措施，确保承包商按照工程进度要求进行工程，从而避免项目进度滞后的情况。
3.履约保函：承包商在签署建设工程合同时，需要提供履约保函。
履约保函可以为建设单位提供一定的保障，保证承包商有能力按照合同要求完成工程。
承包商履约保函的申请流程
通常情况下，承包商履约保函需要通过银行进行申请。
具体申请流程如下：
1.承包商需要向银行提交承包合同及合同相关证明材料（例如保证金、授权证明）。
2.银行审核承包合同及合同相关证明材料，并对承包商进行信用评估。
3.银行根据信用评估结果，决定是否向建设单位提供承包商履约保函。
4.如果银行决定向建设单位提供承包商履约保函，建设单位需要签署保函接受书，确认接受银行提供的承包商履约保函。
承包商履约保函的注意事项
承包商履约保函作为一种重要的担保方式，在使用过程中也需要注意以下事项：
1.履约保函的金额需与合同金额保持一致。
如果合同金额有变更，需相应更新履约保函金额。
2.建设单位需要妥善保管承包商履约保函。
在采取行动前，建设单位需要先核实保函是否有效、完整和符合要求。
3.如果承包商无法按照合同规定完成工程，建设单位有权向银行申请索赔。
银行需要根据保函的相关条款，对建设单位进行相应的赔偿。
结论
承包商履约保函是一种非常重要的担保工具，能够为建设单位和承包商提供重要的保障。
在使用过程中，需要注意合同金额、保函文件的保管以及索赔流程等细节，以确保承包商履约保函的有效性和保障性。