施工合同履约保函条款是怎样的
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
施工合同履约保函条款是怎样的
施工合同履约保函条款是怎样的1. 引言施工合同履约保函是指承包商在与业主签订合同时，提供给业主的一种担保方式。
它可以确保承包商按照合同约定履行施工合同，保证质量、进度和价格等方面的责任。
本文将介绍施工合同履约保函的主要条款及其解释。
2. 保函的定义施工合同履约保函是指由保证人（通常是银行或保险公司）向受益人（业主）发出的一种书面保证，保证其委托人（承包商）会按照合同约定完成工程，并履行合同中的各项义务。
保函通常包括保函金额、保函期限、受益人、履约条件等信息。
3. 保函条款解析3.1 保函金额•保函金额是保证人承担的责任的最高限额。
一般情况下，保函金额约定为合同总金额的10%至20%。
保函金额应根据项目的规模、复杂程度和风险程度等因素来确定。
3.2 保函期限•保函期限是保函的有效期限。
保函期限通常根据施工合同的工期来确定，常见的保函期限为合同签订后一年至两年。
保函期限过期后，保证人不再承担任何责任。
3.3 受益人•受益人是指施工合同的业主，是可享受保函所提供保证的一方。
在保函中明确指定受益人可以保障业主的权益，一旦承包商违约，业主可以向受益人提出要求。
3.4 履约条件•履约条件是指承包商在履行合同时需要满足的条件。
这些条件一般包括按时交付工程、保质保量完成工程、遵守法律法规、遵守安全环保规定等。
保函中对履约条件的明确规定使得业主可以依据保函要求要求承包商履行合同。
3.5 提交保函的要求•提交保函的要求是指承包商需要满足的在合同签订时提交保函的要求。
这些要求可能包括保函形式、保函的内容、保函的签发机构等。
合同双方根据自身需求和法律规定在合同中约定提交保函的要求。
4. 施工合同履约保函的作用•提供经济保障：保函作为一种担保方式，确保了业主在承包商违约的情况下能够获得一定的经济赔偿。
•改善信用状况：承包商提交保函能够提高其信用状况，并增加业主对其的信任，因为保函代表了保证人对承包商的信任。
•保证履约：保函强制承包商根据合同约定履行合同，并以保函金额为限，提供了一种有效的手段保证工程按期完成。
施工合同履约保函条款(最新版)
施工合同履约保函条款(最新版)合同编号：__________施工合同履约保函条款（最新版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________第一条保函金额1.1 承包人应向委托人提交一张保函，保函金额为人民币________万元整。
1.2 保函金额的计算方式如下：（1）合同总价款的________%；（2）已支付的预付款；（3）已支付的进度款；（4）其他根据主合同约定应由承包人支付的款项。
第二条保函有效期2.1 保函的有效期为自保函出具之日起至主合同约定的工程竣工日期后______日。
2.2 在保函有效期内，承包人如发生违约行为，委托人有权凭保函向担保人索赔。
第三条保函格式与出具3.1 承包人应向委托人提交由担保人出具的保函，保函格式详见附件。
3.2 承包人应保证保函的真实性、有效性，并对保函的内容保密。
第四条保函的解除4.1 保函在有效期内，如承包人按主合同的约定履行了合同义务，委托人应向担保人出具解保函的书面通知。
4.2 保函解除后，担保人应将保函正本退还给承包人。
第五条保函的转让5.1 在保函有效期内，保函不得转让。
5.2 未经委托人和担保人同意，承包人不得将保函权利转让给第三方。
第六条保函的变更6.1 在保函有效期内，如主合同的约定发生变更，双方可协商变更本履约保函条款。
6.2 变更后的履约保函条款应由双方签字盖章，并送担保人出具相应的变更保函。
第七条违约责任7.1 承包人违反主合同约定，导致保函被委托人索赔的，承包人应承担相应的违约责任。
7.2 担保人违反本履约保函条款的约定，导致委托人遭受损失的，担保人应承担相应的赔偿责任。
2023施工标准合同履约保函条款是怎样的
施工合同履约保函条款是怎样的施工合同履约保函是指为保证施工合同履约而由施工方向受益方发出的保函。
施工合同履约保函通常由银行或保险公司提供担保。
该保函中包含的条款是保障双方权益的重要依据。
下面将分析施工合同履约保函的主要条款。
1. 保函的基本信息保函的基本信息包括保函编号、签发日期、有效期等。
该部分的内容是对保函的基本概况进行说明，方便双方对保函进行跟踪和管理。
2. 保证人和受益人保函中需要明确保证人和受益人的身份和联系方式。
保证人是指提供担保的银行或保险公司，受益人是指在施工合同中享有权益的一方。
保函的效力直接与保证人和受益人的身份相关，所以在保函中必须明确双方的信息。
3. 保函金额和有效期保函金额是指保证人在合同履约期间内愿意向受益人支付的最高保额。
保函金额应根据具体的工程要求和合同金额进行确定，双方需在合同中明确约定。
保函的有效期应与合同履约期限一致，确保在合同期限内担保有效。
4. 履约保证金施工合同履约保函通常需要受益方支付一定比例的履约保证金。
这是一种双方的信任机制，保证施工方按照合同要求履行合同义务。
履约保证金一般在合同签订时支付，并在合同履约完毕后退还给受益方。
5. 保函索赔条件保函索赔条件是指在合同履约期间，受益方要求保证人支付保证金的情况。
常见的保函索赔条件包括施工方未按合同要求进行工程建设、工期延误、工程质量问题等。
索赔条件的明确性和合理性对于保函的有效性至关重要。
6. 保证事项和责任范围保函中需要明确保证人的保证事项和责任范围。
保证人保证的事项通常包括施工方按照合同要求完成工程建设和履行相关义务。
责任范围一般针对保证人的违约行为或保函索赔的情况，例如保证人未及时支付保证金或未履行索赔义务等。
7. 保函解除和撤销条款在某些情况下，施工合同履约保函可能需要解除或撤销。
保函解除和撤销的条件和程序应在保函中明确定义，双方应依据约定进行相应操作。
保函的解除和撤销可能对双方的权益产生重大影响，因此在约定条款时需要谨慎考虑。
通用范文(正式版)施工合同履约保函条款是怎样的
施工合同履约保函条款是怎样的引言施工合同履约保函是建筑项目中常见的一种担保形式。
它是建筑企业为了保证自身履行施工合同义务的一种保障措施，通过向业主提供担保，以减少双方在合同履约过程中的风险。
本文将介绍施工合同履约保函的基本概念、作用和条款要求。
一、施工合同履约保函的基本概念施工合同履约保函是指保证人（通常是银行或保险公司）为受益人（业主）提供的，确保承包人（施工企业）履行施工合同约定的义务和责任的担保方式。
通过签署施工合同履约保函，保证人承担了一定的责任，一旦承包人未能履行合同义务，受益人可以向保证人申请赔偿。
二、施工合同履约保函的作用施工合同履约保函的作用主要体现在几个方面：1.增强业主信心：签署施工合同履约保函可以为业主提供一定的保障，减少业主与承包人之间的风险，增强业主的信心与合作意愿。
2.规范施工企业行为：施工合同履约保函要求承包人遵守合同约定，履行合同义务，从而规范施工企业的行为，保证工程质量和工期的达标。
3.解决争议纠纷：施工合同履约保函作为一种担保形式，在施工过程中有利于解决合同履约过程中的争议纠纷。
当承包人未能履行合同义务时，受益人可以依据保函向保证人索赔。
三、施工合同履约保函的基本条款要求施工合同履约保函通常包含基本条款要求：1.保函金额：保函金额是指保证人向受益人提供的保证金额，通常与施工合同金额相对应，以确保在合同履约过程中能够覆盖各种潜在风险和损失。
2.保函期限：保函期限是指保函的有效期限，即从签发之日起到保函到期之日止。
3.责任范围：施工合同履约保函一般要求保证人对承包人的默认行为承担责任，如未能按合同约定履行义务、未能按时完成工程等。
4.索赔程序：施工合同履约保函通常规定了索赔的程序和流程，包括向保证人提出索赔申请的方式、时间要求和证明文件等。
5.免责条款：施工合同履约保函中可能还包含免责条款，规定了保证人在某些特定情况下免除责任的情形。
结论施工合同履约保函是建筑企业为保证自身履行施工合同义务而采取的一种主动担保措施。
施工合同履约保函条款
施工合同履约保函条款一、定义与解释1.1 施工合同：本施工合同（以下简称“本合同”）是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订的关于____项目的施工合同。
1.2 履约保函：履约保函是乙方为了保证履行本合同中约定的义务，向业主提供的担保。
1.3 保证人：保证人是承担履约保函担保责任的法人或其他组织，乙方应选择信誉良好的保证人。
1.4 保函金额：保函金额是指保证人在履约保函中承诺的最高赔偿限额，应与本合同的价款相等或略高。
1.5 保函有效期：保函有效期是指履约保函自出具之日起至本合同约定的工程竣工验收合格之日止的期限。
二、履约保函的出具与提交2.1 乙方应在签订本合同后____个工作日内，向业主提交履约保函。
2.2 履约保函应由保证人出具，并应符合以下要求：（1）保函格式应符合业主的要求；（2）保函应承诺乙方在本合同约定的期限内，按照约定的标准和要求完成施工任务；（3）保函应明确约定保证人的赔偿责任；（4）保函应由保证人加盖公章和法定代表人签字或盖章。
三、履约保函的保证金额和保证期限3.1 履约保函的保证金额应与本合同的价款相等或略高，但不应超过保证人承担的最高赔偿限额。
3.2 履约保函的保证期限自保函出具之日起至本合同约定的工程竣工验收合格之日止。
四、履约保函的履行与解除4.1 乙方应按照本合同的约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.2 在保函有效期内，如果乙方未能按照本合同的约定履行施工义务，业主有权向保证人提出赔偿要求。
保证人应在收到赔偿要求后____个工作日内，按照保函约定的赔偿金额向业主支付赔偿。
4.3 如果乙方按照本合同的约定履行了施工义务，业主应在工程竣工验收合格后____个工作日内向保证人发出保函解除通知。
保证人收到解除通知后，应按照保函约定的方式解除保函的担保责任。
五、履约保函的变更与终止5.1 如果本合同的条款发生变更，乙方应立即向业主提交变更后的履约保函。
建筑施工企业2024年履约保函协议规定
建筑施工企业2024年履约保函协议规定本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 履约保函1.3 工程范围1.4 保证金1.5 违约行为2. 保函的有效期2.1 起始日期2.2 终止日期3. 保函的金额3.1 保函金额的确定3.2 保函金额的调整4. 保函的提交与退还4.1 提交保函4.2 退还保函5. 保函的兑付5.1 兑付条件5.2 兑付程序6. 保函的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件7. 违约责任7.1 承包商的违约行为7.2 发包商的违约行为8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式12. 合同的签订与备案12.1 签订程序12.2 备案程序13. 其他条款13.1 合同的履行地点和方式13.2 合同的付款方式13.3 合同的验收标准14. 附件14.1 保函格式14.2 工程量清单14.3 工程图纸第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体本合同甲方为（建筑施工企业名称），乙方为（工程项目发包方名称）。
1.2 履约保函乙方应向甲方提交一份履约保函，作为履行合同的保证。
履约保函的格式和内容由双方另行商定。
1.3 工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：（工程详细描述）。
1.4 保证金乙方应在合同签订后（时间）内向甲方支付合同总价款的（百分比）作为保证金。
1.5 违约行为违约行为包括但不限于：（列举具体违约行为）。
第二条保函的有效期2.1 起始日期履约保函的起始日期为合同签订之日起。
2.2 终止日期履约保函的终止日期为工程竣工交付之日起。
第三条保函的金额3.1 保函金额的确定履约保函的金额为合同总价款的（百分比）。
3.2 保函金额的调整如合同总价款发生调整，履约保函的金额也将相应调整。
2024版施工合同中的履约保函
2024版施工合同中的履约保函甲方(承包商):____________________乙方(业主):____________________鉴于甲乙双方在2024年签订了《2024版施工合同》(以下简称“本合同”),为确保工程质量、工期和安全等方面的约定得到有效执行，特订立本履约保函。
第一条保函内容1.1 本保函保证乙方按照本合同的约定向甲方支付工程款，并保证甲方按照本合同的约定完成工程施工任务。
1.2 本保函还保证甲方在施工过程中遵守国家法律法规、地方规定以及行业惯例，保证工程质量、工期和安全等方面的要求。
1.3 如甲方未按照本合同的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权根据本保函的规定向甲方索赔。
第二条保函期限本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
第三条保函金额本保函的金额为人民币____元整(大写：___________________________)。
第四条保函免责条款4.1 因不可抗力事件导致的工程延误、质量问题等，甲方不承担赔偿责任。
但因不可抗力事件导致的损失，甲方应在扣除已支付的相关费用后，将剩余部分退还给乙方。
4.2 甲方在施工过程中如因自身原因导致工程质量、工期等问题，应自行承担相应的赔偿责任。
4.3 如乙方未按照本合同的约定支付工程款，甲方有权暂停施工直至乙方支付欠款。
在此期间发生的相关费用和损失，由乙方承担。
第五条争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本保函自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
本保函的有效期内，如甲乙双方变更合同内容，应同时签订书面协议，并对本保函作出相应修改或补充。
6.3 本保函未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议明确。
补充协议与本保函具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同履约保函条款是怎样的
引言
施工合同履约保函是一种常见的保证方式，适用于建筑工程施工
合同中。
它承诺保证承包商会按照合同约定的要求和条件履行其义务。
本文将介绍施工合同履约保函的条款内容，包括保函的定义、主要条
款的解释和解读。
保函的定义
施工合同履约保函是由发包方（通常为业主）向承包方（施工企业）的开具的一种担保函。
保函中承诺发包方会为承包方的履约义务
提供担保，以确保工程的顺利进行和按时完成。
主要条款
1. 保函名称和双方基本信息
保函应明确标注保函的名称，并包含业主和承包商的详细信息，
包括名称、地质、联系方式等。
2. 保函金额和有效期限
保函金额是指保函担保的最高金额，也是保函的限额。
有效期限是指保函保持有效的时间段。
保函金额和有效期限应根据具体的合同要求进行确定，并在保函中明确。
3. 履约义务的具体约定
保函应明确约定承包商的履约义务。
这包括工程的质量要求、工期和进度、款项支付方式、合同变更等方面的具体要求。
保函要确保承包商能够按照这些约定履行义务。
4. 法律适用和争议解决
保函中应明确约定适用的法律以及争议的解决方式。
通常，这些争议应提交仲裁解决，并指定仲裁机构和仲裁地点。
5. 保函的生效和解除条件
保函应明确约定保函的生效条件和解除条件。
保函的生效通常包括保函被发出并得到业主确认，承包商签署相应合同文件等。
保函的解除条件通常包括工程竣工验收、合同解除或终止等情况。
解释和解读
•保函金额如何确定？保函金额通常根据合同工程的总金额和业
主的要求进行确定。
一般来说，保函金额为合同总金额的一定比例，
通常为10%-30%。
业主可能要求根据工程进度支付，也可能要求一次性支付。
•有效期限对应工期和分期付款如何确定？保函的有效期限应根
据工程的工期和分期付款计划进行确定。
保函可以根据工程的进度分
期设定有效期限，确保及时支付和工期的完成。
•履约义务的具体约定需要具体明确到哪些方面？履约义务的具
体约定应包括工程质量要求、工程进度和工期、款项支付方式、合同
变更等方面的具体要求。
这些要求应根据合同的具体内容和合同条款
进行确定。
•法律适用和争议解决如何约定？保函应明确约定适用的法律和
争议解决方式。
根据国内法律，合同履约争议通常应提交仲裁解决。
保函中可以明确指定仲裁机构和仲裁地点。
•保函的生效和解除条件如何约定？保函的生效通常需要保函被
发出，并由业主确认后方可生效。
而解除条件通常包括工程竣工验收、合同解除或终止等情况。
解除条件应根据合同的具体约定进行确定。
结论
施工合同履约保函条款是一种常见且重要的保证方式，用于确保承包商按照合同约定履行其义务。
保函条款包括保函名称和双方基本信息、保函金额和有效期限、履约义务的具体约定、法律适用和争议解决、保函的生效和解除条件等内容。
保函条款的具体解释和解读需要根据合同的具体内容和合同条款进行确定。