天津2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
2024年监理工程师合同真题考试答案
选择题单项选择题：根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保的主要形式是：A. 保证书B. 银行汇票C. 保留金D. 银行保函答案：D单项选择题：在建设工程合同履行过程中，合同一方接到另一方的索赔后，首先应该采取的措施是：A. 提出反索赔要求B. 审核索赔要求C. 分析理赔依据D. 立即支付索赔金额答案：B单项选择题：根据《民法典》合同篇，合同当事人一方明确表示不履行合同义务的，守约方可以要求其承担违约责任的起始时间是：A. 守约方履行其合同贷款支付义务之后B. 合同履行期限届满之后C. 守约方全部合同义务履行完成之后D. 一方明确表示不履行合同义务之后答案：D单项选择题：与邀请招标相比，公开招标在招标程序的主要区别是：A. 形式B. 响应性C. 预审D. 后审答案：C单项选择题：下列施工投标人行为中，应当否决其投标的是：A. 拒绝修正其投标报价中的算术错误B. 投标保函的有效期短于投标文件规定的期限C. 投标报价明显高于其他投标人的报价D. 评标委员会认定的投标报价低于其成本答案：D填空题建设工程合同管理的核心是风险控制和合同履约。
招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。
预付款担保的主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。
施工合同的计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同。
根据《民法典》，合同变更和转让时，债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。
简答题简述施工合同中的索赔程序。
合同一方接到索赔要求后，应严格审核索赔要求，分析索赔成立条件和理赔依据。
若索赔成立，应及时与对方协商赔偿事宜，签订赔偿协议。
若协商不成，可按照合同约定或法律规定，通过仲裁或诉讼方式解决。
简述工程预付款担保的作用。
工程预付款担保主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，合理使用发包人支付的预付款。
2016年河北省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图2.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%8.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件9.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任11.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法12.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。
A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】 D2、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。
不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。
A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人【答案】 A3、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.6B.12C.18D.24【答案】 B4、（）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】 A5、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B6、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】 D7、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】 D8、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
2023年天津市汇编监理工程师《合同管理 》考试试题
2023年天津市汇编监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费2.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用6.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同7.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( )。
A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要9.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸10.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
2023年天津市监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2023年天津市监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷2.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任3.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩4.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.76.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人7.关于合同法律关系的说法，正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭8.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书9.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
2024监理工程师考试合同管理真题答案
选择题根据《合同法》，合同成立的时间通常是（）A. 合同开始履行时B. 要约到达受要约人时C. 承诺发出时D. 双方签字盖章时（正确答案）D下列关于施工合同计价方式的说法，正确的是（）A. 固定总价合同适用于工程量变化较大的工程B. 可调单价合同有利于承包人控制成本C. 成本加酬金合同的风险主要由发包人承担D. 最高限价合同是公开招标的必要条件（正确答案）C在施工合同履行过程中，发包人要求变更设计导致工程量增加，关于工程价款调整的说法，正确的是（）A. 发包人应自行承担增加的费用B. 承包人应无条件执行变更并承担费用C. 双方应按照合同约定调整工程价款D. 承包人有权拒绝变更并索赔（正确答案）C下列属于无效合同的是（）A. 一方以欺诈手段订立的合同B. 损害社会公共利益的合同C. 双方协商一致解除的合同D. 标的物已不存在的合同（正确答案）B根据《标准施工招标文件》，施工合同中的“合同工期”是指（）A. 投标函中承诺的工期B. 招标文件中规定的工期C. 投标函中承诺的工期加上经批准的顺延时间D. 实际完成的工期（正确答案）C在工程招标中，资格预审和资格后审的主要区别在于（）A. 审查内容不同B. 审查时间不同C. 审查标准不同D. 审查主体不同（正确答案）B下列关于履约担保的说法，错误的是（）A. 中标人应在签订合同前提交履约担保B. 履约担保可以是银行保函形式C. 履约担保的金额一般不超过合同价的10%D. 履约担保的有效期应至工程竣工验收合格之日止（正确答案）A根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计文件需政府有关部门审批的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内报送政府有关部门。
A. 5B. 7C. 10D. 15（正确答案）B下列关于联合体投标的说法，正确的是（）A. 联合体各成员应就中标项目向招标人承担连带责任B. 联合体牵头人可单独与招标人签订合同C. 联合体各成员可分别就不同专业与招标人签订合同D. 联合体成员变更须经招标人同意，但无需重新资格审查（正确答案）A。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法2.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为3.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日6.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则7.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人8.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷9.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证10.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准11.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金12.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商13.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。
A：材料供应商和设备供应商B：设备供应商和政府部门C：政府部门和社会团体D：社会团体和材料供应商E：工程保险金2、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是__。
A．单位工程动用时间B．土建工程完工日期C．一季度进度目标D．二期(年)工程进度目标3、下列不属于项目监理机构的内部协调的是。
A：建立信息沟通制度B：与政府建设行政主管机构的协调C：及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系D：明确监理人员分工及各自的岗位职责E：工程保险金4、不属于建设工程流水施工方式的特点的有。
A：有利于资源供应的组织B：施工现场的组织管理比较简单C：能实现专业化施工D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短E：自我评定5、办公及生活用家具购置费属于。
A：设备及工、器具购置费B：有项目建设有关的其他费用C：生产准备费D：与未来企业生产经营有关的其他费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循的准则是。
A：服务、科学、公正、独立B：诚恳、诚信、公正、科学C：守法、诚信、公平、科学D：守法、诚信、公平、独立E：工程保险金7、某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有条。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定8、【例2·单选题】采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按。
A：承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B：发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C：招标文件中的暂估价定D：市场价格信息在综合单价中调整E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以。
A：低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B：低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C：低于市场的价格竟标，不得降低工程质量D：低于标底的价格竞标．不得降低工程质量E：工程保险金10、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：管理措施E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、【例2·单选题】在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为。
A：回弹仪B：超声回弹综合法C：取芯法D：超声波对测法E：工程变更单12、发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间。
A：不可顺延B：可顺延2天C：可顺延3天D：可顺延6天E：专业监理13、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。
检验结果表明质量合格。
因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为。
A：工期顺延，给予经济补偿B：工期不予顺延，给予经济补偿C：工期顺延，不给经济补偿D：工期不予顺延，不给经济补偿E：专业监理14、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。
A：实际工作B：虚拟工作C：计划工期D：实际工期E：自我评定15、依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括__。
A．投资计划年度分配表B．工程项目一览表C．工程项目进度平衡表D．年度建设资金平衡表16、工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金17、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款18、【例3·单选题】某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．00B：90．00C：137．25D：184．50E：由于传染病的影响而暂时停止的施工19、《建设工程质量管理条例》颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。
保修费用由__承担。
A．发包人B．承包人C．监理人D．造成质量缺陷的责任方20、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对分部分项工程量进行详细审查。
这种审查方法称为__审查法。
A．标准预算B．筛选C．分组计算D．对比21、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。
A：监理工作联系单B：备忘录C：会议纪要D：监理工程师通知E：工程变更单22、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。
A：采购及保管费B：运输损耗费C：检验试验费D：运杂费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．资质管理部门D．监理员24、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定时，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单25、以下情况能体现出CM模式的优点。
A：设计变更可能性较小的建设工程B：质量因素较为重要的工程C：投资控制比较严格的工程D：时间因素最为重要的建设工程E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、关于建设工程监理作用的说法．正确的有。
A：有利于提高建设工程投资决策科学化水平B：有利于监理单位维护建设单位的合法权益C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为D：有利于实现建设工程投资效益的最大化E：有利于促使施工单位保证建设工程质量2、【例1·多选题】施工合同的当事人包括。
A：发包人B：发包人法定代表人C：监理人D：承包人E：承包人法定代表人3、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于。
A：分析造成质量问题的薄弱环节B：寻找质量不合格是最多的关键过程C：分析比较各制造技术水平和质量管理水平D：分析费用、安全问题E：分析质量特性的分布规律4、不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有__。
A．债务人许可债权人转让债权的B．债权人许可债务人转让债务的C．债权人与债务人协议变更主合同D．债权人要求债务人履行债务E．主债务履行期间5、确定施工进度分解目标应考虑。
A：外部协作条件的配合情况和工程项目所在地区地形、水文、气象等方面的限制B：做好资金供应能力、施工力量配备、物资供应能力与施工进度需要的平衡工作C：结合本工程特点，参考同类工程的经验来确定施工进度目标、合理安排土建与设备的综合施工D：对大型工程建设项目，应根据“早提供、可动用”原则，集中力量分期分批建设，尽早投入使用，尽快发挥投资效益E：工人工资福利等6、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A：发包人要求中引用的原始数据和资料B：对工程的工艺安排C：试验和检验标准D：对某工程部分功能的要求E：承包人可以核实的数据7、工程项目竣工决算的内容有（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算报表C．竣工财务决算说服书D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析8、建设工程合同管理的目标包括。
A：提高工程建设的管理水平B：发展和完善建筑市场C：培训合同管理人才D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：推进建筑领域的改革9、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有（）。
A．采用更先进的施工方法B．增加劳动力和施工机械的数量C．改进施工工艺和施工技术D．改善劳动条件E．采用更先进的施工机械10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的有。
A：从施工现场外部接通施工用电线路B：施工现场的安全保卫C：已完工程的保护D：办理爆破作业行政许可手续E：施工现场邻近建筑物的保护11、关于格式条款的说法，正确的有。
A：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B：格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C：格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款D：格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明E：格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明12、下列行为中属于委托代理的法律行为有__。
A．施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B．监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C．施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D．建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E．总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作13、施工图审查机构的主要职责有。
A：制定审查程序、范围和内容B：对涉及安全和强制性标准执行情况进行技术审查C：提交施工图审查报告D：承担施工图审查失职责任E：颁发施工图审查批准书14、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。
A：工程师负责分包商施工的协调管理B：业主不参与分包合同履行的管理C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔15、对建设工程进度全方位控制的重点是对进行控制。
A：各阶段工作的合理搭接B：关键线路的进度C：建设工程所有工作内容的进度D：建设工程所有工程内容的进度E：影响进度的各种因素16、总监理工程师签发工程开工令的条件有。
A：设计交底和图纸会审已完成B：施工组织设计已由监理工程师签认C：预付款已到位D：拆迁工作已满足开工要求E：进场道路等已满足开工要求17、在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用（）等合同比较合理。
A．固定价B．可调价C．总价D．成本加奖罚E．成本加固定金额酬金18、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有。