小区电力施工合同模板
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】住宅小区电力安装工程承包合同（精选篇1）甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
电力施工合同范本3篇
电力施工合同范本3篇篇1电力施工合同范本甲方（甲方名称）：______________，法定代表人：______________，地址：______________，电话：______________，传真：______________。
乙方（承包商名称）：______________，法定代表人：______________，地址：______________，电话：______________，传真：______________。
为了更好地明确双方的权利和义务，在平等自愿的基础上，经双方友好协商，特订立本合同如下：第一条项目简介甲方同意委托乙方进行电力施工项目，任务及工作范围详见附件A。
第二条合同金额本项目合同总金额为人民币______________元整（大写：______________元整）。
第三条工期本项目工期为自________年__月__日起，至________年__月__日止，共计_______个工作日。
第四条付款方式1. 甲方需按照具体工作进度和完成情况向乙方支付工程款，具体金额详见附件B。
2. 甲方支付工程款的时间为自本合同签订之日起______天内支付完成。
第五条质量保证1. 乙方承诺在本项目施工过程中，严格遵守国家有关标准和规定，保证施工质量。
2. 如甲方对乙方所完成的施工质量存有异议，乙方应及时进行整改，保证项目顺利进行。
第六条安全保障1. 乙方需确保施工现场的安全，按照相关法规和标准进行安全生产，防止事故发生。
2. 如因乙方原因造成的施工安全事故，乙方需承担相应责任。
第七条变更和解约1. 如需变更本合同任何条款，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，任何一方均有权提前书面通知对方解除合同，解除合同后双方互不承担法律责任。
第八条违约责任1. 如任何一方未能按照本合同规定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需向守约方支付违约金，金额为合同总金额的______%。
电力施工简易合同范本5篇
电力施工简易合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_____________________________乙方（承包方）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：电力施工，包括但不限于电缆铺设、设备安装、调试运行等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为____天。
2. 如有特殊情况需延长工期，应取得甲方书面同意。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方在工程完工验收合格后____天内支付乙方工程款项。
3. 乙方需提供相应的发票和结算资料。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和验收资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的____天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成事故，乙方应承担相应的责任和损失。
六、工程保修1. 工程保修期为验收合格之日起____年。
2. 在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一天，需向甲方支付____%的违约金。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，并承担相应损失。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。
2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。
三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。
2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。
四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。
2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。
六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。
七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。
八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。
2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设施的施工、安装、调试等。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如有特殊情况需延长工期，需经甲方同意。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）进度款：工程完成______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）质保金：工程总造价的______%作为质保金，自竣工验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方应返还乙方质保金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的电力施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程完工后，应按照有关规定进行调试、试运行，确保工程质量和安全。
3. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方相关电力施工规范、标准执行。
五、工程保修及服务1. 乙方在工程竣工后应提供一定期限的工程保修服务，保修期限为______年。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的______%作为违约金。
住宅小区电力施工合同(小区电力施工方案)
住宅小区电力施工合同(小区电力施工方案)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!住宅小区电力施工合同(小区电力施工方案) 住宅小区电力施工合同1规范物业管理，构建和谐社会肃北县住房和城乡建设局党组书记、局长王向林（2022年10月16日）按照县委统一部署，对照《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》要求，结合我县实际，为进一步了解和掌握全县物业管理情况，本人深入全县各物业小区，通过与有关部门、公共服务企业、街道、社区、物业服务企业负责人和部分居民代表进行了座谈交流，并现场察看了金地花园、紫亭小区、牧民小区、和硕佳园等4个住宅小区物业管理情况进行了调研。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
新建住宅小区供配电工程施工合同7篇
新建住宅小区供配电工程施工合同7篇篇1甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 建筑面积：_________4. 供电容量：_________5. 施工单位：_________二、工程内容1. 乙方负责供应和安装供配电设备，包括变压器、配电柜、电缆等。
2. 乙方负责供配电设备的调试和运行维护。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基本条件。
4. 甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。
三、工程期限1. 本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。
2. 如有特殊情况需调整施工期限，需经双方协商同意。
四、工程造价及支付方式1. 本工程造价为人民币_________元整（￥_________），其中设备款为_________元，施工费为_________元。
2. 甲方需在合同签订后支付乙方设备款和施工费的30%作为预付款。
3. 在设备安装完毕后，甲方需支付乙方施工费的70%。
4. 剩余款项在竣工验收后一次性支付。
五、质量保证及售后服务1. 乙方需保证所供应的设备符合国家相关标准，并提供相应的质量保证文件。
2. 乙方需提供设备自安装完成之日起至少一年的保修期，保修期内设备出现非人为损坏，乙方需负责免费维修或更换。
3. 乙方需提供24小时的售后服务，对甲方提出的问题及时响应并解决。
六、安全施工及验收1. 乙方需严格遵守安全施工规范，确保施工过程安全无事故。
2. 工程竣工后，乙方需向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。
3. 甲方需在收到验收报告后尽快组织验收，并在验收合格后签署验收意见。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1
页脚内容
6
合同编号：
XX小区送电工程建设协议书
工程名称： XX小区二期送电工程
建设单位： XX开发有限公司
实施单位：
签订日期： 2013年4月3日
1
页脚内容
6
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双
方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。
合同双方当事人：
建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）
法定代表人（签章）： 联系电话：
委托代理人（签章）： 联系电话：
实施单位: （以下简称乙方）
负责人（签章）：
委托代理人（签章）： 联系电话：
第一条：乙方承担的送电工程建设任务
工程名称：XX送电工程
工程地址：XXXXXXX
工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。
第二条：甲乙双方责任
甲方责任如下：
（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变
的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路
由批复手续。
乙方责任如下：
1
页脚内容
6
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居
民表计以上的所有供配电设施。
（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设
备购置、安装、调试等费用。
（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条：合同金额及付款方式
经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。
（甲方前期购买的变压器等装置费用150万元，施工建设完工后资产无偿
移交给供电部门。）
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条：规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3
日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，
如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同
金额。
第五条：质量保证
（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规
定。
（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房
及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
1
页脚内容
6
第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所
需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工
场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方
红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完
成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。
（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处
理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护
工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。
（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，
满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工
场地，满足供应需要。
（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控
制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述
资料的真实性负责。
（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保
护，如有损坏，甲方负责协调处理。
（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位置，方便居
民及底商客户使用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济
支出及各项损失。
第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：
1
页脚内容
6
（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求
进行施工，建立健全施工质量保证体系。
（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起
工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已
完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。
（三）遵守国家的法律、法规。
第八条：工程延期
对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。
（一） 工程量变化和设计变更。
（二） 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过
8小时。
（三） 不可抗力。
（四） 自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可
手续未在二个月内办理完毕。
（五） 约定或甲方代表同意顺延的其它情况。
第九条：送电日期
甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。
第十条：协议期限
协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。
第十一条：违约
甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法
履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支
1
页脚内容
6
出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协
议条款约定赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范要求，或发生其
它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违
约给甲方造成的损失。
第十二条：争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。
第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等
效力。
第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。