2016年下半年天津监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题
上海2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题
上海2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。
A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全__制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A．合同管理B．施工技术交底C．质量的预控D．质量的检验3、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息4、某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。
按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年25％，第2年55％，第3年20％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％。
建设期贷款利息为1395万元，建设工程其他费用为3860万元；基本预备费率为l0％。
试估算该项目的建设投资万元。
A：56959．01B：59659．01C：59569．01D：59695．01E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。
A：组建生产管理机构B：征地、拆迁和场地平整C：准备必要的施工图纸D：办理工程质量监督和施工许可手续E：工程保险金6、在下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的是__。
A．总分包模式B．项目总承包模式C．CM模式D．Partnering 模式7、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是。
A：质量手册B：程序文件C：作业文件D：作业规程E：工程变更单8、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的。
2016年天津市监理工程师《合同管理 》试题模拟
2016年天津市监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证书应( )。
A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认3.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面4.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同5.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担6.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法7.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金8.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单9.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
天津2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题
天津2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制2、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避3、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责4、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证5、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程6、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制7、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门8、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性9、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法10、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任11、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留12、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
2016年天津市汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2016年天津市汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体3.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑D.投标人最多只能提供一个备选投标方案4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关7.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%8.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序9.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷10.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是( )A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法11.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
2016年天津市监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年天津市监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人2.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修3.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方4.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指（）的金额A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程6.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法7.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保9.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的( )作为验收款。
2016年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试题
2016年上半年天津监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是__。 A．物 B．财 C．行为 D．智力成果 2、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金 3、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。 A：凭据法 B：估价法 C：均摊法 D：分解计量法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。 A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理 5、总监理工程师是工程监理的主体。 A：决策 B：权力 C：利益 D：行为 E：工程保险金 6、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。 A．点位 B．1 C．2 D．3 E．4 F．5 G．6 H．7 I．8 J．9 K．强度/MPa L．30 M．35 N．32 O．37 P．39 Q．38 R．35 S．33 T．31 7、保证方式没有约定或约定不明确的，按__承担担保责任。 A．合同 B．连带保证 C．法律 D．一般保证 8、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。 A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费 D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理 9、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《施工合同(示范文本)》的规定，如果是__。 A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 10、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在后，业主应将保留金全部返还给承包商。 A：颁发工程接收证书 B：颁发履约证书 C：签发最终支付证书 D：承包商提交结清单 E：专业监理 11、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。应将被授权监理人员的通知承包人。 A：发包人，姓名及其授权范围 B：发包人，职能分工及监理权限 C：总监理工程师，姓名及其授权范围 D：总监理工程师，职能分工及监理权限 E：专业监理 12、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。 A：审核施工进度计划 B：控制施工工作按进度计划执行 C：争取提前工期完成工程 D：发布工程暂停令 E：专业监理 13、【例1·单选题】某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为。 A：自2月1日始，至12月5日止 B：自2月1日始，至12月20日止 C：自2月5日始，至12月5日止 D：自2月5日始，至12月20日止 E：专业监理 14、【例1．单选题】下列对世界银行工程造价构成中应急费的理解，正确的是。 A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金 B：未明确项目的准备金只是一种储备，可能不动用 C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D：未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 15、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。 A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：按照招标文件要求逐页签字 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：有法定代表人的签字和盖章 E：专业监理 16、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。 A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D：组织设计交底 E：专业监理 17、【例1·单选题】某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。 A：按实际交货数量支付 B：按订购数量支付 C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理 18、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款应为。 A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金 B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 E：专业监理 19、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。 A：地基承载力检验报告 B：外窗气密性检测报告 C：幕墙气密性检测报告 D：外墙热工性能 E：工程变更单 20、下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是。 A：合同价与实际投资值 B：投标价与施工图预算值 C：概算值与施工图预算值 D：合同价与概算值 E：工程保险金 21、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。 A．接近于 B．严格等于 C．低于 D．高于 22、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。 A：14 B：28 C：36 D：42 E：专业监理 23、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是__。 A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延 B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 24、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。 A：直接费 B：直接工程费 C：间接费 D：利润 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 25、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。 A：发包人承担全部费用，工期相应顺延 B：发包人承担全部费用，工期不予顺延 C：承包人承担全部费用，工期不予顺延 D：承包人承担全部费用，工期相应顺延 E：专业监理 二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列关于网络计划的叙述中，正确的说法有__。 A．在单代号网络计划中不存在虚拟工作 B．在单、双代号网络计划中均可能有虚箭线 C．在单代号网络计划中不存在虚箭线 D．在双代号网络中，一般存在实箭线和虚箭线 E．在时标网络中，除有实箭线外，还可能有虚箭线 2、根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括。 A：建筑材料、建筑构配件在工程上使用 B：设备在工程上安装 C：施工单位进行下一道工序的施工 D：建设单位拨付工程款 E：建设单位进行竣工验收 3、项目监理机构中，总监理工程师代表应。 A：经监理单位法定代表人同意 B：由总监理工程师书面授权 C：代表总监理工程师行使其部分职责和权力 D：取得监理工程师执业资格证书并经注册 E：征得建设单位同意 4、下列属于组织协调中交谈协调的是。 A：面谈 B：专题会议 C：电话 D：通知书 E：网络 5、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。 A．编制施工组织设计 B．签署工程付款凭证
2016年下半年天津监理工程师合同管理：保险赔偿试题
2016年下半年天津监理工程师合同管理：保险赔偿试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、是指排除人的主观因素，直接从包含N个抽样单元的总体中按不放回抽样抽取N个单元，使包含N个个体的所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法。
A：完全随机抽样B：分层抽样C：等距抽样D：整群抽样E：工程变更单2、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。
A：总监理工程师B：监理人C：发包人D：总监理工程师代表E：专业监理3、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》．若发包人委托两个以上监理人承担施工监理服务且委托其中一个监理人对施工监理服务总负责的，被委托总负责的监理人按向发包人收取总体协调费。
A：各监理人合计监理服务收费额的4％～6％B：项目总投资额的4％～6％C：各监理人合计监理服务收费额的3％～5％D：项目总投资额的3％～5％E：工程保险金4、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。
A：董事长的户口所在地B：主要办事机构所在地C：主要合同履行地D：主要经营场所所在地E：专业监理6、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。
A：准备阶段B：分析阶段C：创新阶段D：实施阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由负责实施处理。
A：建设单位B：施工单位C：设计单位D：监理单位E：工程变更单8、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
天津2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题
天津2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、拟定对目标控制有利的建设工程组织管理模式，是建设工程目标控制的措施。
A：组织B：技术C：经济D：合同E：工程保险金3、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A：56B：28C：14D：35E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是。
A：编制技术设计文件B：建筑设计C：专业设计的协调D：结构设计E：专业监理5、在进度计划实施中进行调整，若则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。
A：项目总工期允许拖延B：项目计算工期小于计划工期C：偏差发生在非关键线路D：总时差不等于零E：自我评定6、【例2·单选题】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，。
A：应进行修改之后，再次提交B：发出通知，催促其提出审查结论C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D：不得进行下一步的工作E：专业监理7、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是。
A：两者均为期望价格B：投标报价高于招标控制价的为废标C：招标控制价是投标报价的成本价D：开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。
2016年天津市汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年天津市汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件2.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。
A. 合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料3.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单4.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式5.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面6.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%7.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2B.5C.10D.158.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价9.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
2016年天津市整理监理工程师《合同管理 》例题
2016年天津市整理监理工程师《合同管理》例题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是()。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担3.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年4.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成5.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法6.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工7.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6B.12C.18D.248.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1209.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年下半年天津监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、关于Project Controlling模式的说法，正确的是。 A：Project Controlling模式的核心是以工程物质流控制工程信息流 B：Project Controlling模式是适应建设工程总承包方管理需要而产生的 C：Project Controlling模式是工程咨询和信息技术相结合的产物 D：Project Controlling模式可以按服务对象分为多种不同的类型 E：工程保险金 2、【例2·单选题】工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项、专业顺序排列说法错误的是。 A：请示在前、批复在后 B：印本在前、定稿在后 C：主件在前、附件在后 D：同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开 E：工程保险金 3、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金 4、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为。 A：不可抗力发生日 B：发出通知日 C：通知到达对方日 D：对方同意日 E：专业监理 5、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。 A：材料设备因素 B：资金因素 C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定 6、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6天、4天、6天、4天，则专业工作队数应为个。 A：3 B：4 C：6 D：10 E：自我评定 7、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。 A：间接搜集信息法 B：直接调查法 C：专家调查法 D：情况调查法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 8、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，无法施工，停工5天。在这种情况下。 A：承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿 B：承包商可得到延长工期，得不到费用补偿 C：承包商得不到延长工期，可得到费用补偿 D：承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 9、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。 A：总监理工程师 B：监理人 C：发包人 D：总监理工程师代表 E：专业监理 10、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。 A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准 D．需承包人书面通知发包人 11、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。 A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：专业工程师 D：施工单位技术负责人 E：工程变更单 12、施工图设计文件的审查是根据国家法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查，审查工作由进行。 A：建设行政主管部门 B：监理单位 C：质量监督站 D：施工图审查机构 E：工程变更单 13、某混凝土工程按计划12天完成，下图中标出了截止第7天末的实际施工时从图中可以看出__。 A．该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天 B．第5天末实际进度比计划进度拖后3% C．第4天内计划完成的任务量为12% D．第7天内实际进度比计划进度拖后5% 14、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。 A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同 B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度 C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查 D：设计人不对变更部分的设计质量负责 E：专业监理 15、在工程实际的运行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差则在项目进度计划中应采取的措施。 A：废除计划进度 B：将实际进度调整到计划进度 C：偶有偏差不足为怪 D：采用准确的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题 E：自我评定 16、进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费=×人民币外汇牌价×外贸手续费率。 A：离岸价 B：离岸价+国外运费 C：离岸价+国外运输保险费 D：到岸价 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 17、有关施工合同的订立不正确的是__。 A．施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和承诺两个阶段 B．招标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同 C．签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价相一致，投标书中已确定的合同条款一般不做修改，如需修改经双方协商解决 D．如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不退还其投标保证金 18、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。 A：1200 B：2000 C：2350 D：2570 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 19、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。 A：设计单位 B：施工单位 C：资金提供单位 D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金 20、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。 A：工程预算投资额 B：工程概算投资额 C：工程投资估算指标投资额 D：工程施工定额投资额 E：工程保险金 21、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是。 A：指示承包商修复缺陷后再进行检验 B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书 C：建议业主解除施工合同 D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 E：专业监理 22、由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。 A：折价拍卖工程 B：提交裁决 C：起诉 D：停工 E：专业监理 23、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金 24、某工程单代号搭接网络计划如图3-47所示，其中关键工作有。 A：工作A和工作B B：工作C和工作D C：工作B和工作D D：工作C和工作F E：自我评定 25、下列关于开标、评标和定标说法错误的是。 A：招标人应按招标文件规定的时间、地点主持开标 B：邀请所有投标人派代表参加 C：评标由建设行政主管部门负责 D：招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人 E：工程保险金 二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、工程网络计划中的关键线路是指的线路。 A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成 B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线 C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零 D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线 E：双代号网络计划中由关键声点组成 2、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是( ．)。 A．集思广益 B．过程分析 C．制订对策 D．明确质量问题 E．ABC分类 3、下列关于工程延期审批成立的条件表述正确的是（）。 A．延期事件满足合同规定的时限 B．事件发生不是承包商的原因 C．业主现场代表口头允诺 D．承包商的请求 E．事件确给承包商带来损失 4、关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有。 A：Partnering协议由工程参与各方共同签署 B：Partnering协议的参与者须一次性到位 C：Partnering协议应由业主起草 D：Partnering协议与工程合同是完全不同的文件 E：Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议 5、工程变更的要求可能来自（）。 A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位 E．建设行政主管部门 6、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有。 A：承包人已完成了合同约定的各项工作 B：工程质量监督机构已确认了工程质量合格