钢结构劳务合同范本(汇编)
钢结构劳务合同范本(实用6篇)
钢结构劳务合同范本（实用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!钢结构劳务合同范本（实用6篇）随着合同制度的不断完善,合同越来越受到人们的重视,合同的订立越来越频繁,合同的签订更能体现契约双方的身份平等。
钢结构工施工合同(15份范本)
钢结构工施工合同（15份范本）名目第1篇钢结构工程施工承包合同最新第2篇承包钢结构工程施工合同第3篇厂房钢结构工程承包施工合同第4篇钢结构工程施工安全责任合同书第5篇钢结构工程施工合同新第6篇小型钢结构工程施工合同第7篇钢结构工程施工承包合同第8篇钢结构工程施工安全责任合同第9篇钢结构工程施工通用版合同第10篇钢结构工程施工合同1 第11篇钢结构工程施工安全责任合同（二）第12篇钢结构工程施工合同第13篇钢结构工程施工合同书第14篇建筑工程钢结构工程施工承包合同第15篇钢结构工程施工承包合同范本最新【第1篇】钢结构工程施工承包合同最新发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：__________________________2、工程地点：__________________________3、承包范围：4、承包内容：5、工程造价：6、支付方式：7、工程质量：二、施工预备1、甲方：（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。
（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
（3）合同签订后______天内供应完整的施工图_份，施工技术资料2、乙方：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和修理工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；三、工程期限1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。
钢结构施工合同范本6篇
钢结构施工合同范本6篇钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。
结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。
读书之法，在循序而渐进，熟读而精思，本文是漂亮的编辑为大伙儿分享的钢结构施工合同范本较新6篇，希望对大家有所帮助。
保修期限：篇一一年钢构施工合同篇二甲方：____________乙方：____________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：____________工程地址：____________承包范围和内容：____________________________________________________________二、合同价款：金额(大写)：____________三、双方一般权利和义务甲方责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
2. 乙方责任：a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量。
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。
以合同签订之日起开始计算。
2.如遇以下情况，工期相应顺延：a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；c.甲方原因影响下一道工序施工；d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期；e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期；f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
钢结构安装劳务合同范本最新整理版6篇
钢结构安装劳务合同范本最新整理版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1钢结构安装劳务合同范本甲方（委托人）：（单位名称）（法定代表人：）（联系人：）电话：（传真：）地址：乙方（承包商）：（单位名称）（法定代表人：）（联系人：）电话：（传真：）地址：根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，甲乙双方经友好协商，签订本安装劳务合同。
为了维护双方的合法权益，特约定如下：一、项目名称：（填写项目名称）二、项目地点：（填写项目地点）三、合同总金额：人民币（大写）（小写）四、服务内容及要求：1.乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成钢结构安装工程，并确保工程安全、质量。
2.甲方负责向乙方提供工程图纸、设计方案等所需资料，同时提供必要的技术支持。
3.乙方应保证施工过程中的安全生产，合理使用材料和设备，维护建设工地环境整洁。
4.乙方应配备具备相应资质的安装队伍，并保证施工人员持有效证件上岗。
五、施工周期：自XX年XX月XX日起，至XX年XX月XX日止。
六、支付方式：甲方向乙方支付方式是（一次性或分期支付），具体支付时间及金额详见附件。
七、违约责任：1.若乙方未按照合同规定时间和质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并按日扣除合同款项。
2.如乙方严重违约，导致工程延误或质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
八、争议解决：本合同一旦发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应向双方管辖法院提起诉讼解决。
九、其他事项：本合同的附件视同本文具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日附：合同支付计划表本支付计划是本合同的组成部分，经双方协商一致，详细列明了工程款项的支付金额以及支付时间，双方应按照支付计划执行。
合同总金额：人民币（大写）（小写）付款期数付款日期付款金额备注第一期第二期第三期……第（n）期备注：支付金额不得低于计划金额的10%。
以上为【钢结构安装劳务合同范本】，甲方与乙方应严格按照合同条款执行，确保合同的履行顺利进行。
钢结构劳务分包合同范本5篇
钢结构劳务分包合同范本5篇篇1甲方（用工单位）：XXXX公司地址：XXXX法定代表人：XXXX联系方式：XXXX乙方（承包单位）：XXXX公司地址：XXXX法定代表人：XXXX联系方式：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方钢结构工程的劳务分包事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX钢结构工程2. 工程地点：XXXX3. 建筑面积：XXXX平方米4. 结构类型：钢结构5. 承包范围：钢结构制作、安装及配套工程的劳务分包二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 工程质量标准：符合国家相关钢结构工程质量标准。
2. 验收标准：按照甲方提供的图纸及技术要求进行验收。
四、劳务分包内容及价格1. 劳务分包内容：钢结构制作、安装及配套工程的劳务服务。
2. 价格及支付方式：（1）本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
（2）甲方按照以下节点支付乙方劳务费：a. 合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；b. 钢结构制作完成，甲方支付乙方合同总价的XX%；c. 钢结构安装完成，甲方支付乙方合同总价的XX%；d. 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余款项。
3. 税金及发票：乙方应按照国家税收法律法规的规定缴纳相关税款，并向甲方提供合法有效的税务发票。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）提供施工图纸及技术要求；（2）负责施工过程中的指导、监督和验收工作；（3）按照合同约定支付乙方劳务费。
2. 乙方权利和义务：（1）按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工；（2）确保施工质量符合国家相关标准；（3）负责施工过程中的安全防护工作，确保施工安全；（4）提供施工所需的劳务人员，并负责劳务人员的日常管理和培训工作。
六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按照合同约定支付乙方劳务费的，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同总价XX%的违约金；（2）未能按照合同约定提供施工图纸及技术要求的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构劳务合同范本钢结构劳务合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容钢结构安装，甲方负责提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装（含工人工资、吊车费）。
二、工期经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不可抗力因素（如战争、地震、雨天等），工期相应顺延。
三、双方责任1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。
如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。
四、劳务费用乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%作为工程质量保证金，一年后付清。
五、安全施工乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范、统一安排，自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
六、工程质量1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。
3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。
4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
七、违约责任按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。
八、争议解决方式1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向____________人民法院起诉。
2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。
甲方：（签章）法定代表人：联系电话：______年______月______日乙方：（签章）家庭住址：联系电话：______年______月______日钢结构劳务合同范本2发包方：临泉县韦臣大地农业发展有限公司（甲方）承包方：（乙方）甲方现将1#牛棚及栏杆、牛床钢结构工程钢结构焊接安装劳务发包给乙方，为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，特订立如下条款：一、承包方式：劳务清包即包工不包料（含小型工具、钢构加工制作、吊装用工、除锈刷漆等）二、包工内容：１、劳务清包钢结构安装，包括牛棚框架、栏杆、牛床及屋面彩钢瓦等即牛棚内全部钢构内容。
2、工期：有效工期为三十个日历天。
自甲方通知乙方开始施工时计算。
三、工程款结算办法：本合同为固定价格合同，乙方不得依任何理由调整价格，即乙方完成合同项下的全部施工内容，甲方按每平方米贰拾元（￥20。
00）向乙方支付工程款。
面积的计算：以屋面瓦水平投影面积计算。
四、付款方式：乙方进场施工，甲方预付工程款壹万元整；工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的95%，余款5%作为工程质量保证金，一年后付清。
五、施工质量要求：1、乙方严格按施工图、技术交底、规范及甲方要求施工。
2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。
3、所有焊缝均应满焊焊接，且焊缝必须均匀饱满达到二级焊缝要求。
3、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方承担。
六、施工进度：1、按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
2、乙方在合同约定的时间内完成施工任务，若因甲方供料不及时，导致工期延误的，经甲方代表确认，工期可以顺延，但甲方不承担由此引起的责任。
七、安全：1、乙方人员进入施工现场必须遵守安全操作规章制度，严格按操作规程作业。
2、施工期间的安全由乙方负责，若施工期间发生事故，造成人员伤亡的，由乙方承担全部经济责任。
八、乙方在施工中要珍惜甲方的材料，爱护机械设备；现场材料归类堆放整齐，已完工序要清扫归堆，对三次警告仍不听者，甲方派人清理，乙方按1。
5倍的工资支付甲方。
九、乙方及乙方保证所聘用的人员必须遵守甲方的规章制度，保证所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物，此情况每出现一次，乙方须按所涉财物价值的10倍向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除本合同，未付的工程款不再支付。
施工期间，若乙方人员不遵守劳动纪律和甲方的规章制度，如酒后作业，打架斗殴等，每发生一次，乙方须向甲方支付违约金500元，该事件若发生三次以上，甲方有权单方解除合同，未付的工程款不再支付。
十、乙方需编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，材料和机械设备，成品，半成品等进场计划，送发包方。
十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：临泉县韦臣大地农业发展有限公司乙方：委托人（签字）：委托人（签字）：20__年月日20__年月日钢结构劳务合同范本3甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方将项目钢结构防火保护工程单项承包给乙方并施工完成，具体内容如下：一、名称：项目钢结构防火保护工程二、工程范围：工程防火保护三、技术要求乙方：必须服从甲方、业主方的管理;严格按照《油漆施工规范和工艺流程》进行施工;对工程其他成品进行保护，造成损失者自行负责;对施工材料要妥善保管和应用，切记不得浪费，应必须远离火源;做成成品后，表面应“不花、不流、不漏底”。
地面漆点不能随处可见;24小时保持通讯畅通，施工中必须配备安全防护，个人意外保险施工人员必须购买，若发现一次没栓安全带和不带安全帽，甲方罚乙方责任人最低￥1000元至￥20__0.00元;由于乙方违反安全操作规程和安全管理制度，造成安全事故(包括人员伤亡及生产、生活用具、设施的毁坏等)或造成恶劣影响的，由乙方承担一切责任和费用;构成犯罪的提交司法机关追究法律责任;备注：自带工具，乙方人员来去的路费、施工时食宿由乙方自己负责。
四、人工费按图___________________附甲方决算表。
五、付款方式：该工程完工后付 60 %，其余待甲方交工，收到尾款全部付清。
六、承包方式：单项承包七、施工工期：按通知进场天内完成八、违约责任：按《合同法》的规定执行。
九、其它事项：本合同自签定之日起生效，结清财务后自行失效，本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：年月日年月日钢结构劳务合同范本4编号：HJ/GC—1201程劳务分包合同工程名称：发包方：承包方：身份证号：家庭住址：联系方式：签约时间：年月工日甲方（全称）：乙方（全称）：甲方将所承建的工程，本着互惠互利的原则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：第二条：施工内容及单价的确定1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。
该工作内容包括：①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。
②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标高所用垫板均由乙方自备且承担全部费用。
2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。
该工作内容包括：①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构件及节点油漆由甲方提供。
②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全部费用。
9、合同总金额为元（大写人民币元整）10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后，技工按元/工日，普工按元/工日进行结算。
11、其他约定：①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。
②屋面板面积计算按以下原则：A现场复合玻璃丝棉，复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算，外露出天沟部分上层板按单板计算面积。
B单板面积按屋面实际长度、宽度计算（不计搭接部分）。
③以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。
第三条：付款及结算方式1、合同签定后，施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元（壹万元）整。
2、主结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中主结构安装费的60% 给乙方。
3、次结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中次结构安装费的60% 给乙方。
7、工程全部完工，经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后，甲方付至合同总价款的 80 % 给乙方。
8、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的95 % 给乙方。
9、留5%余款作为质量保证金，在一年的质保期满后无任何质量问题，甲方于一周内付清余款给乙方。
10、甲方每次向乙方支付工程款时，乙方应提供以下内容：①乙方应提供与每次付款额相等的建筑安装发票（机打）。
②乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。
第四条：工期本工程合同工期日历天。
1、开工日期：本合同工程暂定于年月日开工。
竣工日期：于年月日竣工。
由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时，工期顺延。
开工时间为暂定时间，甲方于钢结构进场前五天通知乙方。
工程延期罚款：未按合同要求日期竣工，每延误一天，按 20__ 元/天进行罚款。
2、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于人，如达不到要求，甲方有权按300元/天/人进行处罚并有权安排其他施工队进场。
3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工，甲方不予支付任何费用。
4、因甲方原因（如构件影响、材料影响）造成的停工、窝工，五个工作日内甲方不予支付费用，但超过五个工作日以上，经现场项目经理签证、认可后，可以支付一定比例的停工工资（注：可按当时工人日工资的市场价的60%商议）。
5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工，经公司同意施工队应配合项目部共同向业主索要工程款，要款期间的工人工资由甲方据实支付。
但停工时间不能超过五天，五天后施工队可以分流工人，甲方不再支付工人停工工资。
第五条：图纸资料本合同生效后，甲方向乙方提供施工图纸及有关技术资料 1份。
负责向乙方进行技术和安全交底并提供技术服务。
工程施工过程中乙方应无偿配合甲方做一些现场实测数据等工作，并在工程竣工时配合甲方进行资料整理和收集工作。