停工人工费明细 - 360文档中心

工程索赔中管理人员及工人人员工资如何计价

工程索赔中，管理人员及工人人员工资如何计价案例：某工程因甲方资金原因停建15个月，施工总承包单位索赔：1、工程管理人员：项目经理15000元/月、副经理12000元/月、技术负责人10000元/月、其他管理人员（6人）平均8500元/月索赔费用：（15000*1+12000*1+10000*1+8500*6）*15=88000*15=132万元2、劳务公司留守人员：管理人员（3人）平均9000元/月、工人（5人）平均6800元/月索赔费用：（9000*3+6800*5）*15=61000*15=91.5万元合计：132+91.5=223.5万元作为业主如何审核？一、我们先看合同约定，我们再看法规约定；处理如下：定性：按楼主所说，产生索赔的原因是业主单位，因此责任由业主负责。

二、分析如下：停工时间确定：1、有监理公司出具的停工通知吗？有，按监理单位出具的停工通知计算时间。

由业主的停工通知，也可以按业主停工时间计算停工时间。

没有，那么有施工单位催款、或因资金原因强行停工的函件吗？函件有业主单位相关人员签收吗？没有函件，那么你凭什么说有15个月？我说只有10个月。

我说是施工单位歪叼，我业主单位还有损失呢。

（１）索赔事件发生后２８天内，向工程师发出索赔意向通知；（２）发出索赔意向通知后２８天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（３）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于２８天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（４）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后２８天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（５）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后２８天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。

否则视为施工单位放弃索赔。

施工单位的进场、施工的进度是否与计划进度一致？不一致，是施工单位的原因，可以反索赔。

河南省住房和城乡建设厅关于重污染天气管控停工期间有关计价事项的通知-豫建行规〔2020〕3号

河南省住房和城乡建设厅关于重污染天气管控停工期间有关计价事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------河南省住房和城乡建设厅关于重污染天气管控停工期间有关计价事项的通知豫建行规〔2020〕3号各省辖市、济源示范区、省直管县（市）住房和城乡建设局：为贯彻落实《河南省支持建筑业发展厅际联席会议办公室关于支持建筑业转型发展的十条意见》有关精神，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程工程量清单计价规范》，现将我省重污染天气管控停工期间有关计价事项通知如下：一、重污染天气管控停工损失计入暂列金额。

建设单位在编制最高投标限价时，应参考往年气象资料，充分考虑项目所在地重污染天气情况，将建筑工地停工损失计入暂列金额，列入税前工程造价，并在施工合同中予以明确约定。

二、重污染天气管控停工损失计价原则。

按施工合同约定执行，无约定的由发承包双方协商解决，或参照以下原则计价。

（一）工期因天气管控造成停工，其工期应合理顺延。

停工时间按政府相关部门下达停工指令为准。

（二）停工损失1. 施工人员工资施工人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的1.3倍计取。

2. 现场看护人员工资现场看护人员工资不得低于工程项目所在地当期最低工资标准的1.3倍计取。

3. 现场管理人员工资现场管理人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的2倍计取。

4. 施工现场大型机械停滞费（1）施工企业自有机械自有机械停滞费=机械人工费+（折旧费+检修费+维护费）×1/2，折旧费、检修费、维护费按照《河南省统一施工机械台班费用定额》（HA JX-31-2017）计算，机械人工单价以工程项目所在地当期最低工资标准的1.3倍计取。

2024年工程停工相关赔偿条款

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年工程停工相关赔偿条款本合同目录一览第一条定义与术语1.1 工程1.2 停工1.3 赔偿第二条工程概况2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程期限第三条停工原因3.1 不可抗力3.2 甲方原因3.3 乙方原因第四条停工期间的责任与义务4.1 甲方责任4.2 乙方责任第五条赔偿计算方式5.1 直接损失5.2 间接损失5.3 利润损失第六条赔偿金额的确定6.1 赔偿计算6.2 赔偿支付第七条停工期间的费用7.1 工程维护费用7.2 人员工资及福利第八条赔偿的支付方式与时间8.1 支付方式8.2 支付时间第九条合同的解除与终止9.1 解除条件9.2 终止条件第十条违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约第十一条争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 法律途径第十二条合同的效力12.1 生效条件12.2 无效条件第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 泄露后果第十四条其他条款14.1 合同修改14.2 合同转让14.3 附件列表第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 工程：指甲方委托乙方建设的项目，具体工程范围和内容见附件一。

1.2 停工：指在工程执行过程中，由于非乙方原因导致工程暂时停止施工的状态。

1.3 赔偿：指在本合同约定的停工情况下，乙方因停工所造成的直接经济损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

第二条工程概况2.1 工程概述：工程名称为项目，工程地点位于地区，工程内容包括等。

2.2 工程地点：具体工程地点见附件二。

2.3 工程期限：工程预计开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日。

第三条停工原因3.1 不可抗力：指因自然灾害、社会事件等不可预见且无法克服的因素导致的停工。

3.2 甲方原因：指因甲方违反合同约定或者甲方指令导致的停工。

3.3 乙方原因：指因乙方违反合同约定或者乙方无法履行合同义务导致的停工。

工程停工赔偿方案(3篇)

第1篇一、方案背景随着我国建筑行业的快速发展，工程项目在施工过程中可能会遇到各种突发情况，如自然灾害、政策调整、资金链断裂等，导致工程停工。

工程停工不仅会对施工进度造成严重影响，还会给业主、施工单位和相关方带来经济损失。

为保障各方权益，维护建筑市场秩序，特制定本工程停工赔偿方案。

二、赔偿原则1. 公平合理原则：赔偿方案应公平合理，充分考虑各方利益，确保赔偿数额的公正性。

2. 依法合规原则：赔偿方案应符合国家法律法规和行业规范，确保赔偿行为的合法性。

3. 及时有效原则：赔偿方案应确保在工程停工后及时启动，有效解决各方损失。

4. 全面责任原则：赔偿方案应明确各方责任，确保赔偿责任的全面性。

三、赔偿范围1. 业主损失：（1）工程进度延误导致的工期延长费用；（2）因停工导致的质量问题修复费用；（3）因停工导致的相关设备、材料损失费用；（4）因停工导致的工程合同违约金；（5）其他因停工给业主造成的直接经济损失。

2. 施工单位损失：（1）工程停工期间的人工费、机械费、材料费等直接经济损失；（2）因停工导致的工程质量问题修复费用；（3）因停工导致的工程合同违约金；（4）其他因停工给施工单位造成的直接经济损失。

3. 供应商损失：（1）因停工导致的原材料、设备等物资损失费用；（2）因停工导致的供应合同违约金；（3）其他因停工给供应商造成的直接经济损失。

4. 相关方损失：（1）因停工导致的相关服务合同违约金；（2）其他因停工给相关方造成的直接经济损失。

四、赔偿标准1. 工期延误费用：（1）根据工程合同约定的工期延误赔偿标准，按实际延误天数计算；（2）如合同未约定，则按国家相关规定或行业惯例确定赔偿标准。

2. 质量问题修复费用：（1）根据质量问题严重程度，按实际修复费用计算；（2）如质量问题为施工单位责任，则由施工单位承担修复费用；如质量问题为业主或供应商责任，则由相应方承担修复费用。

3. 设备、材料损失费用：（1）根据设备、材料的价值和数量，按实际损失计算；（2）如损失为施工单位责任，则由施工单位承担损失费用；如损失为业主或供应商责任，则由相应方承担损失费用。

青岛肺炎疫情停工损失计算

青岛肺炎疫情停工损失计算（一）人工费（1）停工看护人员人工费停工看护人员人工费+批准增加的停工期间看护人员共日数量x 看护人员疫情前日平均工资x2为什么乘2？2表示按照劳动法规定的休息日工资以2倍计算，但此处应分段计算：政府发文确定为休息日的时段按照2倍计算，其余按照1倍计算。

（2）停工代工人员人工费停工待工人员人工费=停工期间待工人员工日数量x待工人员日平均补贴标准（3）现场隔离人员人工费隔离人员人工费=疫情防控期间隔离人员工日数量x隔离人员日平均补贴标准（二）机械费承包人在投标时注明机械为租赁的，可计算停工期机械租赁增加费，弱投标时未注明为租赁，但实际确实发生了租赁成本的，发承包双方可通过友好协商确定各自分担比例。

自有机械不计算此项费用停工期间机械租赁增加费=各租赁机械租赁日期（累加）x租赁单价x分担比例。

1.停工损失工期(可索赔的延误工期）（1）发承包双方在合同、补充合同上确认停工、复工日期的计算方式：停工损失工期=双方确认的停工工期-春节计划停工工期（春节计划停工工期为双方以确认货施工组织中明确的停工工期）2.承包人为申请停复工的计算方式：停工损失工期=地区文件允许的复工日期-地区发布的公共卫生时间响应一级日期3.降效影响工期降效影响工期=人机降效时段天数x 人工、机械综合降效率（或消耗量增加率）人机降效天数不等于疫情防控期间，一般是要小于疫情防控期间，因为在封闭、郊外可能存在的防控时间不会超过疫情防控期间这个公式中影响的工期没有考虑到因材料设备合同执行不力，劳务分包人员到位不足等可能会对开工率产生影响的因素，在实际索赔中，还需要额外考虑这些可能的影响因素。

4.总延长工期（1）实行施工降效当日赶工的计算方式：总延长工期=停工损失工期-赶工工期（2）未实行施工降效当日赶工的计算方式：总延长工期=停工损失工期+降效影响工期-赶工工期。

广东工程窝工费计算标准

广东工程窝工费计算标准
1、停工、窝工的工日单价按普通工日单价的 60%计算综合价格；
工日数按施工现场直接生产工人（包括机械操作人员，不包括管理人员）人数计算。

管理人员工资一般按现场直接生产工人窝工工资总额的 20%计算。

2、停工、窝工的工日一般按不多于 3 个月的实际停工天数计算，
停工超过 3 个月时，作为窝工的承包方应该考虑止损措施。

如果有超过部分由承发包双方另行协商。

机械停置台班单价按《施工机械台班定额》中相应机械的台班折旧费的 60%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：
机械停置台班=额定年工作台班 X 机械停置期（天）/365。

式中的额定年工作台班是指《施工机械台班定额》中规定的机械年工作台班。

长期停工的工程，固定机械（指《施工机械台班定额》）中单独计算安拆费用的机种）的机械停置期一般按不多于 3 个月的实际停置天数计算，停工超过 3 个月时，作为窝工的承包方应该考虑止损措施。

如果有超过部分由承发包双方另行协商；其他机械的机械停置期一般按不多于 20 天的实际停置天数计算，停工超过 20 天时，超过部分由承发包双方另行协商。

3、停工、窝工的工日费用、机械停置费经双方确认后，均列入“其他项目清单计价表”中的“零星工作项目费”计价。

关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计

关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知川建价发〔2006〕19号各市、州建设工程造价管理站（处、办），各建设、设计、施工、工程造价咨询单位：为了更好地执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”，针对工程量清单计价中发现的问题，经研究，现将零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法明确规定如下：一、零星工作项目人工单价综合费率按25%计算。

其计算公式为：零星工作项目人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×25%二、停（窝）工人工单价综合费率按10%计算。

其计算公式为：停（窝）工人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×10%三、机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算。

其计算公式为：机械停置台班单价=定额机械台班单价×60%四川省建设工程造价管理总站二○○六年四月十九日四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知川建造价发[2006]119号各市、州建设行政主管部门：《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”从2004年7月1日颁布以来，对全面、正确的贯彻实施国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和我省全面实行工程量清单计价起到了极大地推动作用。

针对工程量清单计价中发现的问题和定额执行中反馈的意见，经研究，现对《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平凋整如下，请遵照执行。

一、将《四川省建设工程工程量清单计价定额》A.建筑工程中的建筑物超高施工增加费、B.装饰工程中的高层建筑增加费、C.安装工程中按定额说明计取的高层建筑增加费、超高增加费、脚手架费、D.市政工程中的行车行人干扰增加费列入措施项目清单，计入措施项目清单计价表（二）。

关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计

关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知川建价发〔2006〕19号各市、州建设工程造价管理站（处、办），各建设、设计、施工、工程造价咨询单位：为了更好地执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”，针对工程量清单计价中发现的问题，经研究，现将零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法明确规定如下：一、零星工作项目人工单价综合费率按25%计算。

其计算公式为：零星工作项目人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×25%二、停（窝）工人工单价综合费率按10%计算。

其计算公式为：停（窝）工人工单价=地区零星工作项目人工单价+定额人工单价×10%三、机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算。

其计算公式为：机械停置台班单价=定额机械台班单价×60%四川省建设工程造价管理总站二○○六年四月十九日四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知川建造价发[2006]119号各市、州建设行政主管部门：《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套的“两个办法”从2004年7月1日颁布以来，对全面、正确的贯彻实施国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和我省全面实行工程量清单计价起到了极大地推动作用。

针对工程量清单计价中发现的问题和定额执行中反馈的意见，经研究，现对《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平凋整如下，请遵照执行。

一、将《四川省建设工程工程量清单计价定额》A.建筑工程中的建筑物超高施工增加费、B.装饰工程中的高层建筑增加费、C.安装工程中按定额说明计取的高层建筑增加费、超高增加费、脚手架费、D.市政工程中的行车行人干扰增加费列入措施项目清单，计入措施项目清单计价表（二）。

工程合同停工费

工程合同停工费---工程合同停工费条款甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“主合同”），因特殊情况需对工程进行停工，现就相关费用问题达成如下补充协议：1. 停工定义及条件本合同所指的“停工”是指因非乙方原因导致的工程施工无法继续进行的状态。

包括但不限于以下情况：- 不可抗力因素，如地震、洪水、台风等自然灾害；- 政府行为，如政策调整、法律法规变更等；- 甲方原因，如资金不足、设计方案变更等；- 其他双方认定的情况。

2. 停工通知一方发现可能发生停工时，应及时书面通知另一方，并说明停工原因、预计停工时间及影响范围。

3. 停工费用3.1 若因甲方原因导致停工，甲方应按照以下标准向乙方支付停工费用：- 人工成本：按照乙方现场管理人员及工人的实际人数计算，每人每日____元；- 机械设备租赁费：按照机械设备租赁合同计算，不足一日按一日计算；- 材料损失费：按照已进场但未使用的材料价值计算，由甲方承担；- 间接费用：包括管理费、保险费等，按照实际发生的费用计算。

3.2 若因不可抗力导致停工，双方应根据实际情况协商确定费用分担方式。

4. 费用支付甲方应在收到乙方提交的停工费用清单后的__个工作日内，完成费用的审核并与乙方确认。

确认后，甲方应在__个工作日内将费用支付给乙方。

5. 违约责任若甲方未按照约定支付停工费用，应按未付款项的__%支付违约金。

若因乙方原因导致未能及时复工，乙方应承担相应的违约责任。

6. 争议解决因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至__仲裁委员会进行仲裁。

7. 生效与变更本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本补充协议。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日---。