水利工程建设监理合同(示范文本)
水利水电施工合同示范文本(3篇)
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计___日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。
（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。
第十一条纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。
第十二条 工程保修
工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本-水建管[2000]62号
![水利水电工程施工合同和招标文件示范文本-水建管[2000]62号](https://img.taocdn.com/s3/m/8f93db6b03768e9951e79b89680203d8ce2f6ae7.png)
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本（水利部国家电力公司国家工商行政管理局2000年2月23日发布水建管[2000]62号）为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利水电工程的建设管理和工程招标投标在公平、公正的基础上健康有序地进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，现颁发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（以下简称《范本》）。
并对《范本》实施的有关问题规定如下：一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。
二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF20000208）（以下简称《合同条件》）颁发后，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF970208）同时废止。
各水利水电工程的发包人在编制招标文件和施工合同文件时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其他文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。
若编制的上述文件内容与《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。
三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。
1.“通用合同条款”应全文引用，不得删改。
2.“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。
3.除《合同条件》的“专用合同条款”中所列编号的条款外，“通用合同条款”其他条款的内容不得更动。
《水利工程施工监理合同(实用)示范文本》(GF-2007-0211)
水利工程施工监理合同(G12007—0211)水利部中华人民共和国国家工商行政管理总局说明为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。
为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”（以下简称《合同文本》）。
本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。
修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。
《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。
《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）规定必须实行施工监理的水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。
在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款” 不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。
水利工程施工监理合同书委托人： ______________________________ 监理人：___________________________ 监理有限公司合同编号： ______________________________合同名称： _________________________________________________________依据国家有关法律、法规，___________________________ （以下简称委托人），委托_________________ 工程监理有限公司（以下简称监理人）提供 ___________________________________________ 工程施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
水利工程合同范本(优选3篇)
水利工程合同范本（优选3篇）【水利工程合同范本第1篇】项目名称：____________________________甲方（委托单位）：____________________乙方（招标机构）：____________________委托日期：____________________________委托地点：____________________________________________（以下简称甲方），____________（以下简称乙方），根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就_______________________（以下简称项目）的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：一、总则1．双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。
2．双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。
二、委托范围1．委托项目：_______________________________2．委托内容：_______________________________三、工作分工1．甲方职责（1）向国家有关部门办理项目审批手续。
（2）甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必需的技术资料、图纸等。
（3）甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。
（4）协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。
（5）参与标前答疑会和开标大会。
（6）组建评标委员会。
（7）根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。
2．乙方职责（1）在甲方委托的招标范围内，组织招标工作。
（2）负责招标文件的编制。
（3）招标文件的印刷和发售。
（4）编写和刊登本项目的招标公告。
（5）澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。
水利工程施工合同
水利工程施工合同1.水利工程施工合同1招标人：监理人：合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，以下简称委托人），委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供：监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别（级）：4、总投资（人民币，下同）：万元5、工期：二、监理范围：1、监理项目名称；2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：4、监理阶段：三、监理服务内容、期限：1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：自年月日至年月日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间向五、监理合同的'组成文件及解释顺序1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）或授权代表人：（签名）或授权代表人：（签名）单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：签订地点：签订时间：年月日2.水利工程施工合同2发包方（简称甲方）：法定代表人：承包方（简称乙方）：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
水利工程施工监理合(GF-2007-0211)
水利工程施工监理合同示范文本GF-2007-0211中华人民共和国国家工商行政管理总局部制定说明为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。
为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本” （以下简称《合同文本》）。
本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。
修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。
《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。
《水利工程建设监理规定》（水利部令第28 号）规定必须实行施工监理的水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。
在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款” 是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。
水利工程施工监理合同书委托人：______________________________监理人：______________________________合同编号：____________________________合同名称：____________________________依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人），委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供_______ 工程（监理项目名称）一监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
水利工程施工监理合(GF-2007-0211)
水利工程施工监理合同(GF-2007-0211)一、合同背景该合同是针对水利工程施工监理服务而制定的，合同编号为GF-2007-0211。
参与合同签订方包括建设单位、监理单位和施工单位。
建设单位是指为建设水利工程而制定合同的组织机构，其职责是组织、协调、安排和监督施工单位的施工活动。
监理单位是由建设单位委托负责监理施工单位的活动，其职责是监督、检查、验收施工单位的施工活动。
施工单位则是由建设单位委托负责实施工程建设的机构，其职责是按照设计文件进行施工，并且确保工程的质量和进度。
二、合同内容根据合同的规定，监理单位应当对施工单位的施工活动进行全程监督和检查，并发现问题及时进行整改和纠正。
同时，监理单位还要对工程质量进行全面检测和认定，以确保工程质量符合要求。
此外，监理单位还要对施工单位进行技术指导和管理，帮助其提高施工质量和效率。
施工单位则应当按照设计文件进行施工，并按照建设单位和监理单位的要求完成相应任务。
建设单位则需要向监理单位提供所需的技术文件及项目资料，并按要求支付监理服务费用。
各方应当保障合同中规定的各项权益，并在合同期限内履行其自己的职责和义务。
三、合同流程合同签订方按照以下流程进行合同的签署和执行：1.各方要对合同的内容进行认真阅读和理解，确保自己的权益和义务。
2.建设单位应当向监理单位提供所需的技术文件及项目资料，并按照要求支付监理服务费用。
3.监理单位应当对施工单位的施工活动进行全程监督和检查，并发现问题及时进行整改和纠正。
4.施工单位应当按照设计文件进行施工，并按照建设单位和监理单位的要求完成相应任务。
5.监理单位还要对工程质量进行全面检测和认定，以确保工程质量符合要求。
6.合同期限满后，各方按照合同约定进行结算和评估。
四、合同的变更和解除在以下情况下，合同可以进行变更或解除：1.经各方协商一致，可以对合同进行修改或变更。
2.出现不可抗力、重大风险或非自身原因导致的不能履行合同义务的情况，任何一方都有权解除合同。
水利工程施工监理合同(GF-2007-0211)
GF-2007-0211水利工程施工监理合同水利工程施工监理合同（示范文本）水利部中华人民共和国国家工商行政管理总局说明为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》，并与国家工商行政管理总局联合颁发。
为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”(以下简称《合同文本》)。
本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。
修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。
《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。
《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)规定必须实行施工监理的水利工程建设项目(不包括水土保持工程)应当使用本《合同文本》，其他可参照使用。
在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。
水利工程施工监理合同书水利工程施工监理合同书委 托 人： 监 理 人： 合同编号合同编号：： 合同名称合同名称：：依据国家有关法律、法规， （委托人名称） （以下简称委托人），委托 （监理人名称） （以下简称监理人）提供（工程名称）工程 （监理项目名称） 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
未知驱动探索，专注成就专业
1
水利工程建设监理合同 (示范文本)
本合同由下述双方于[合同签订日期]签署，生效日期为合同签署之日起。
一、甲方信息
甲方名称：[甲方名称]
甲方地址：[甲方地址]
甲方联系人：[甲方联系人]
甲方电话：[甲方电话]
二、乙方信息
乙方名称：[乙方名称]
乙方地址：[乙方地址]
乙方联系人：[乙方联系人]
乙方电话：[乙方电话]
三、项目信息
项目名称：[项目名称]
项目地址：[项目地址]
未知驱动探索，专注成就专业
2
项目概况：[项目概况]
四、监理范围
根据甲方与乙方的协商一致，乙方将根据以下监理范围对项目进行监理：
1. 对工程建设的施工方案、设计方案、质量控制计划等进行审查，确保
符合法律法规和技术规范的要求；
2. 监督工程施工过程，确保施工质量符合合同约定；
3. 审核工程变更设计，确保设计变更符合法律法规和技术规范的要求；
4. 对施工过程中出现的问题进行解决和调查，并提出相应的整改意见；
5. 验收工程质量，出具相应的工程质量验收报告和监理报告。
五、监理费用
甲乙双方同意按照以下方式支付监理费用：
1. 监理费用总额为合同总工程价款的百分之三；
2. 按照工程进度支付监理费用，具体支付比例根据施工进度决定；
3. 监理费用的支付时间、方式以及发票开具等事项由双方另行商议确定。
未知驱动探索，专注成就专业
3
六、合同变更和解除
1. 如需对本合同进行任何变更或修改，甲乙双方应书面协商一致，并签
署补充协议；
2. 若因不可抗力等原因无法履行合同，双方可协商解除合同。
七、违约责任
1. 如甲乙双方中的任何一方违约，应向对方承担违约责任，包括但不限
于赔偿损失、支付违约金等；
2. 违约方应在知道或应当知道违约事实之日起三日内向对方书面通知。
八、法律适用和争议解决
1. 本合同适用中华人民共和国法律；
2. 如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，若协商不成，可向有管辖权
的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；
3. 本合同中未尽事宜，依据有关法律法规和双方的协商确定。
未知驱动探索，专注成就专业
4
请甲乙双方如实填写各项信息，并提供相应的证明材料。双方代表经过详细阅
读并理解本合同所有条款，并对其具有充分的法律效应表示同意。
甲方（签字/盖章）：____________________
乙方（签字/盖章）：____________________
日期：____________________