结算报告确认的函件
结算移交协议书范本(3篇)
第1篇甲方： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于：1. 甲方与乙方之间曾就[项目名称]（以下简称“该项目”）达成合作协议，约定由甲方负责项目的实施，乙方负责提供资金支持。
2. 经双方友好协商，现就该项目完成后的结算及移交事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目内容：[项目具体内容]1.4 项目合同金额：[合同金额]1.5 项目工期：[项目工期]二、结算依据2.1 本协议的结算依据包括但不限于以下文件：（1）[项目名称]合作协议；（2）[项目名称]施工图纸及设计变更；（3）[项目名称]工程量清单；（4）[项目名称]施工合同；（5）[项目名称]工程结算书；（6）其他与项目结算相关的文件。
三、结算程序3.1 乙方应在[结算期限]内向甲方提交完整的结算资料，包括但不限于：（1）结算书；（2）发票；（3）付款凭证；（4）其他与结算相关的文件。
3.2 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在[审核期限]内进行审核，并将审核意见通知乙方。
3.3 乙方应根据甲方的审核意见，在[修改期限]内对结算资料进行修改。
3.4 甲方在收到修改后的结算资料后，应在[确认期限]内确认结算金额。
3.5 双方确认结算金额后，甲方应在[支付期限]内向乙方支付结算款项。
四、移交程序4.1 项目完成后，乙方应向甲方提交以下文件和资料：（1）[项目名称]竣工报告；（2）[项目名称]工程质量检测报告；（3）[项目名称]工程保修书；（4）[项目名称]工程档案；（5）其他与项目移交相关的文件。
4.2 甲方收到乙方提交的移交文件和资料后，应在[审核期限]内进行审核，并将审核意见通知乙方。
4.3 乙方应根据甲方的审核意见，在[整改期限]内对移交文件和资料进行整改。
工程结算审核流程
工程结算审核流程一、审计目的以《造价咨询合同》为前提，根据施工方送审的工程结算资料，实施工程结算审计程序，审核认定该工程结算造价，合理的确定和有效的控制工程造价。
二、审计原则在进行结算审计过程中，按照合同的约定，在原合同价格基础上，以法律法规及有关规定为依据，坚持实事求是的原则，采用全面审核法和重点审核相结合的原则进行工程竣工结算审核。
三、工作流程1、收集整理资料。
与委托方相关负责人沟通联系，并提交《结算审核资料清单》给委托方。
资料要求全面、充分并能满足工程造价计量，送审资料应包括但不限下列全部内容。
（1）工程招标文件、招标答疑记录、工程概预算书、工程量清单、招标控制价等相关资料；（2）投标文件、投标文件商务标电子版本（计价软件格式）、投标报价表、结算书纸质版及电子版（计价软件格式）等；（3）招标备案记录或评标记录、中标通知书等；（4）施工合同、补充合同（协议）、会议纪要等合同性文件等；（5）招标施工图纸、施工图纸、图纸会审纪要、竣工图纸、审批的施工组织设计等；（6）工程变更通知单、工程设计变更、技术核定单、现场签证单、工程联系函、隐蔽工程记录、洽商记录、材料认质认价表（单）等；（7）开工审批表、延期审批表（单）、竣工验收证明书等；（8）甲供材料、设备清单明细表；（9）批复文件等资料提交后填写《文书函件签收表》并签字一式两份，委托方与造价咨询单位各执一份。
（详文书函件签收表.xls）2、开展结算审核工作（1）根据项目情况成立项目结算审核小组并确定项目负责人。
（2）项目负责人根据项目情况制定结算审核工作计划，分配项目。
（3）项目组成员开展结算审核工作，审核步骤如下：①熟悉项目送审结算资料，熟读合同，重点了解项目计价方式、合同价款调整方式、延期扣款等重要条款。
②通过熟悉结算资料，判断送审的结算资料是否达到审核要求，对未达到审核要求的项目结算资料反馈给项目负责人，由项目负责人核实后填写《工作联系单》发与委托方。
工程竣工结算管理办法
工程竣工结算管理办法目录一、竣工结算申请 (2)二、竣工结算申请单应包括的内容 (3)三、竣工结算审核 (4)四、最终结清 (6)1、最终结清申请单 (6)2、最终结清证书和支付 (6)工程竣工结算管理办法一、竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限、竣工结算资料和结算报告。
承包人应当按照国家和项目所在地地方政府颁布的规章、规定以及行业公认的标准整理竣工结算资料，并向发包人提交竣工结算申请报告。
竣工结算报告和结算资料应当提供两份并符合如下标准：（1）本合同签约工程全部通过竣工验收合格后30个日历天内；（2）按照合同约定的合同价款和专用条款约定的合同价调整方式编制；（3）符合行业公认的编制标准和说明，按编号顺序分土建、安装两部分报送；（4）有承包人的法定代表人或者项目经理的签字以及加盖承包人的公章；（5）整理和装订成册，编制页码并一次报送。
如果没有在报送申请书上明确说明将补充报送结算资料，视为一次报送。
补充报送结算资料的，以最后一次报送资料的日期为报送日期。
承包人报送结算申请和结算资料至发包人指挥部，并索取报送收据。
发包人授权代表收到承包人报送的结算申请和结算资料，经初步审查（形式审查）符合合同约定要求的，应当予以签收。
签收应当以收据方式出具，签收收据注明时间、结算资料册（页）数、发包人授权代表和承包人报送人员签字，交承包人报送人一份，留收据存根联备查。
放弃结算：本合同签约工程的主楼及室外工程全部通过竣工验收合格后三十（30）个日历天内，承包人不能报送竣工结算资料，且经发包人催告后7个工作日内仍未在合理的时间内报送的，视为承包人放弃结算。
承包人放弃后，发包人可在此日期后，按照约定时间独立进行工程结算，并将结算结论通知承包人，承包人无权提出异议，发包人将按照独立结算结论办理工程款支付。
且发包人不承担因此造成的结算或付款违约责任。
二、竣工结算申请单应包括的内容结算资料清单（根据结算工程的情况可以调整），工程结算工作的必备资料主要包括：（1）结算资料清单；（2）施工竞价文件；（3）招标答疑；（4）投标文件；（5）中标通知书；（6）施工合同及补充协议；（7）与材料、合同价款有关的会议纪要；（8）开工报告；（9）竣工报告及竣工验收合格报告；（10）施工日志、隐蔽工程验收记录；（11）合同价预算书（含电子版）；（12）合同价对应的施工蓝图（含电子版）；（13）全套加盖竣工图章且有监理签字的竣工图（含电子版）；（14）原貌地形图；（15）图纸会审记录；（16）签证资料（包括设计变更单、技术核定单、现场签证单及其费用确认单）；（17）经批准的施工组织设计；（18）经评审批准的施工方案（包含但不限于深基坑支护方案、深基坑降水方案等）；（19）其他与工程结算相关会议纪要及双方确认的协议、来往函件、备忘录等；（20）合同约定需要调整的材料及设备价格的暂估价材料价格确认单和询价单；（21）工程结算书（加盖送审单位、编制单位公章、预算员专用章的工程结算书，含软件电子版及表格电子版）；（22）与送审的工程结算书一致的工程量计算书(含电子版)；（23）合同违约执行情况说明书（工期延期证明）；（24）工程里程碑节点完成时间表；（25）现场实际施工与图纸设计异同性说明；（26）施工用水、用电凭证，工程奖励、违约金凭证；（27）其他需说明事项。
工程款结算起诉状
工程款结算起诉状起诉状原告：甲方（公司名称）被告：乙方（公司名称）一、案由甲方与乙方于20XX年X月X日签订了《工程款结算协议书》（以下简称“协议”），约定乙方承担甲方某工程的施工任务，并按照协议约定的工程款结算方式进行支付。
然而，乙方未按照协议约定的时间和金额结算工程款，严重违反了合同约定，给甲方造成了经济损失。
二、事实和理由1. 协议约定了工程款结算的具体方式：工程款应在每月的15日前结算，乙方应提供详细的工程款结算明细表，并在结算明细表中标明各项工程款的计算依据和金额。
事实上，乙方未能按时提供结算明细表，且提供的结算明细表中存在不合理的计算依据和金额，导致甲方无法准确核算工程款。
2. 根据协议约定，乙方应按照工程进度完成相应的施工任务，并及时向甲方提供施工进度报告。
然而，乙方未能按照约定的工期完成施工任务，导致工程延期，进而影响了工程款的结算。
甲方多次催促乙方按照合同约定的工期完成工程，但乙方未能积极采取措施加快施工进度，严重违反了协议的约定。
3. 在工程进行过程中，乙方未能按照施工图纸和技术要求进行施工，导致工程质量严重不达标。
甲方多次提出整改要求，但乙方未能积极采取措施予以整改，严重影响了工程质量和进度。
甲方为了保证工程质量，不得不自行采取措施进行整改，导致额外的费用支出，乙方应承担相应的经济责任。
三、诉讼请求1. 判决乙方按照协议约定的工程款结算方式，向甲方支付拖欠的工程款，共计XXX元。
2. 判决乙方承担由于工期延误导致的违约金，共计XXX元。
3. 判决乙方承担由于工程质量问题导致的额外费用，共计XXX元。
4. 负担本案的诉讼费用。
四、证据1. 《工程款结算协议书》及其附件。
2. 甲方与乙方的往来函件、电子邮件等书面证据。
3. 施工进度报告、整改要求及乙方的回复等相关文件。
4. 相关的工程款支付凭证、费用支出凭证等财务文件。
五、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》六、案件的管辖权根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，本案应由人民法院管辖。
国际结算实训报告范文
国际结算实训报告系部：经管系班级:姓名：学号：指导老师：成绩：1引言随着经济全球化趋势的不可逆转，中国经济日益全面、深入、紧密、加速地融入到世界经济体系之中。
商品、劳务、资本等的双向流动，规模越来越大，频率越来越快。
而如何在日益扩大的国际间的经济交流中规避损失，实现双赢，进而最终胜出，成为广大经贸从业人士的重要责任和使命。
国家需要高素质的国际经贸人才，市场呼唤高水平的国际经贸人才。
而所谓台上十分钟，台下十年功；实践出真知。
我们在学习的过程中，除了积累必要的理论知识外，实务的训练也尤为重要。
更何况，中国加入WTO后，对外经贸活动获得了空前的快速发展。
国际结算是为国际经贸活动提供服务的重要领域。
它既是一门具有较强实务性、操作性的课程，同时有是与国际惯例紧密联系、不断发展变化，具有很强的国际性的专业课程。
在这种严肃的氛围下，实务操作就是专业教育的一个重要实践性教育环节，也给我们提供了一个走入社会、认识社会、认识自己、评估自己的机会，通过实习熟悉国际结算的具体操作，增强感性认识和社会适应能力，进一步巩固、深化已学过的理论知识，提高综合运用所学知识发现问题、解决问题的能力。
国际结算模拟教学软件从高校国际结算教学的实际需求出发，学生在操作过程中，可以更加熟悉国际结算的相关操作。
软件评分功能的使用既让学生得到了自我锻炼的目的，初步理解所学课程在现实中的应用，同时也减轻了教师的工作负担。
2实习目的主要从汇付、托收、信用证……多种不同类型的结算方式，逼真地模拟了出口商、进口商、汇入行、汇出行等角色的办事流程。
在各种结算方式的操作过程中，系统提供了直观的流程图和具体流程，让学生可以方便地掌握国际结算的流程和操作。
通过系统自动评分，可以更加方便直观地了解自己的薄弱环节，针对练习，取得提高。
在实训过程中，我们通过对本系统的实际操作可以完全掌握国际结算业务的全部业务流程，熟悉国际银行的具体业务，将我们从枯燥的理论学习中解脱出来，通过动手操作和实践，加深对理论知识的理解，较好地运用到实践中去，从而提高的综合素质和实际工作能力，使我们有信心毕业后能更快地适应工作需要。
工程结算合同纠纷民事诉状
工程结算合同纠纷民事诉状【原告】：XXX建筑工程有限公司【被告】：YYY开发集团有限公司【案由】：工程结算合同纠纷尊敬的法官：我是XXX建筑工程有限公司（以下简称“原告”），与YYY开发集团有限公司（以下简称“被告”）签订了一项工程建设合同。
根据合同约定，我方负责完成被告方的开发项目，并在完成后进行结算。
在项目竣工并交付使用后，被告方未按照合同约定支付剩余的工程款项，导致我方遭受了巨大的经济损失。
为此，我方决定向法院提起诉讼，要求被告方履行合同义务，支付剩余的工程款项及相应的违约金。
一、事实和理由1. 合同签订情况：我方与被告方于XXXX年XX月XX日签订了《工程建设合同》，合同编号为XXXXXX。
根据合同约定，我方负责完成被告方的开发项目，并在完成后进行结算。
2. 工程完成情况：经过我方的努力，项目已于XXXX年XX月XX日顺利竣工并交付使用。
我方按照合同约定的要求完成了所有工作，并取得了相关部门的验收合格证书。
3. 结算情况：根据合同约定，我方应在项目竣工后向被告方提交工程结算报告，被告方应在收到报告后的30日内完成审核并支付剩余的工程款项。
我方已多次催促被告方进行结算，但被告方一直拖延不决，至今未支付剩余的工程款项。
4. 经济损失：由于被告方未按照合同约定支付剩余的工程款项，我方遭受了巨大的经济损失。
具体包括工人工资、材料费、设备租赁费等各项费用的损失。
二、请求事项1. 要求被告方立即支付剩余的工程款项共计人民币XXX万元；2. 要求被告方支付自逾期之日起至实际支付之日止的违约金，按中国人民银行同期贷款利率计算；3. 要求被告方承担本案的全部诉讼费用。
三、证据清单1. 《工程建设合同》原件及复印件；2. 项目竣工验收合格证书；3. 我方提交给被告方的工程结算报告及催款函件；4. 其他相关证据材料。
四、法律依据根据《中华人民共和国民法典》第六十条、第六十二条、第六十四条等相关规定，我方有权要求被告方履行合同义务，支付剩余的工程款项及相应的违约金。
工程结算书【范本模板】
附件：1《施工单位编报结算模板》工程(工程名称)送审结算资料书合同名称:施工单位：建设单位：送审日期：目录1、封面2、目录3、竣工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核"一览表5、授权委托书(表二）6、竣工结算书（包括6。
1汇总表6.2结算编制说明6。
3工程量计算底稿等）7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）8、设计变更(汇总表、设计变更单及相应附件）9、材料、设备核价单10、会议纪要以及往来函件11、甲供材料(或设备）汇总确认单12、施工单位用水电费清单13、扣罚款单14、开工报告、竣工验收报告15、工程竣工图16、施工组织设计17、合同、补充协议18、中标通知书19、招、投标文件（含招标答疑）20、与工程结算有关的其它影响造价的资料21、提供结算书电子文档（使用广联达软件）3、竣工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表注:1、施工单位必须按照以上资料报送，装订顺序按照上表由上至下，否则建设单位不予接收。
2、资料符合性审核单位必须在每格栏框中注明“是否符合“申报资料要求(具体资料符合性要求详见制度）.5、授权委托书本授权委托书声明:我（姓名)系（施工单位名称)的法定代表人，现授权委托（施工单位名称）的 (姓名）为我公司代理人，参加与 (建设单位）签订的（合同名称）的工程的结算事宜。
代理人在结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
无论本授权书撤销或有效期满，均不影响被授权人在授权期间签署的任何文件的有效性,特此说明。
代理人：性别：手机：单位：部门：职务：授权委托单位：(盖章)法定代表人：(签字或盖章）日期: 年月日（附授权委托人身份证复印件）6、竣工结算书(包括6。
1汇总表（见下例表)6。
2结算编制说明6.3工程量计算底稿等）6.1 汇总表（例表）工程结算汇总表工程名称: 合同名称:建设单位: 施工单位：7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件)工程签证汇总表工程签证单项目名称:合同名称:8、设计变更(汇总表、设计变更单及相应附件）设计变更单汇总表设计变更单项目名称：合同名称：注：本单原件5份，施工单位2份，项目公司工程部、成本合约部各1份，集团成本控制中心1份.9、材料、设备核价单甲定乙供材料(设备）认质认价单项目名称: 合同名称：编号：说明:本认价单一式四份，若需认价的材料规格较多可以以附件形式上报，并加盖印章.10、会议纪要以及往来函11、甲供材料（或设备)汇总确认单甲供材料（或设备）汇总确认单监理单位：施工单位: 建设单位（项目公司工程部、财务部、成本合约部）:12、施工单位用水电费清单13、扣罚款单14、开工报告、竣工验收报告15、工程竣工图16、施工组织设计17、合同、补充协议18、中标通知书19、招、投标文件（含招标答疑)20、与工程结算有关的其它影响造价的资料21、提供结算书电子文档(使用广联达软件）。
工程送审结算模板
附件：1《施工单位编报结算模板》工程（工程名称）送审结算资料书合同名称：施工单位：建设单位：送审日期：目录1、封面2、目录3、竣工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表5、授权委托书（表二）6、竣工结算书（包括6.1汇总表6.2结算编制说明6.3工程量计算底稿等）7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）8、设计变更（汇总表、设计变更单及相应附件）9、材料、设备核价单10、会议纪要以及往来函件11、甲供材料(或设备)汇总确认单12、施工单位用水电费清单13、扣罚款单14、开工报告、竣工验收报告15、工程竣工图16、施工组织设计17、合同、补充协议18、中标通知书19、招、投标文件（含招标答疑20、与工程结算有关的其它影响造价的资料21、提供结算书电子文档（使用广联达软件）3、竣工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表注：1、施工单位必须按照以上资料报送，装订顺序按照上表由上至下，否则建设单位不予接收。
2、资料符合性审核单位必须在每格栏框中注明“是否符合“申报资料要求（具体资料符合性要求详见制度）。
5、授权委托书本授权委托书声明：我 (姓名)系 (施工单位名称)的法定代表人，现授权委托（施工单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加与 (建设单位)签订的（合同名称）的工程的结算事宜。
代理人在结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
无论本授权书撤销或有效期满，均不影响被授权人在授权期间签署的任何文件的有效性，特此说明。
代理人：性别：手机：单位：部门：职务：授权委托单位：(盖章)法定代表人：(签字或盖章)日期：年月日（附授权委托人身份证复印件）6、竣工结算书（包括6.1汇总表（见下例表）6.2结算编制说明6.3工程量计算底稿等）6.1 汇总表（例表）工程结算汇总表工程名称：合同名称：建设单位：施工单位：7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）工程签证汇总表工程签证单项目名称：合同名称：注：本单原件5份，施工单位2份，项目公司工程部、成本合约部各1份，集团成本控制中心1份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
结算报告确认的函件
1. 引言
尊敬的XXXX公司：
根据我们的协议，我将分享我们最近期间的结算报告。
本函件旨在确认该报告
的准确性，并提供一些相关细节。
我希望这份报告能够满足您的期望并促进我们之间的合作关系。
以下是对这份结算报告的确认和概述。
2. 报告概述
2.1 结算周期本次结算报告覆盖了XXXX年X月X日至XXXX年X月X日的时
间段。
2.2 收入总额在本结算周期内，您公司的总收入为XXXXX元。
这个数字是通过
对销售记录和其他收入来源进行仔细分析得出的。
我们的财务团队针对每一笔收入进行了核对，确认这些收入的准确性。
2.3 成本总额与收入相对应，您公司的总成本为XXXXX元。
这包括了生产成本、运营费用以及其他相关费用。
我们的团队已经对这些成本进行了详细的检查，并与您的财务记录进行了核对。
2.4 利润分析根据我们的计算，本结算周期内的净利润为XXXXX元。
这个数字
是通过将总收入减去总成本得出的。
我们已经仔细审查了利润的来源，并将利润分析报告作为附件随函提交。
3. 结算报告确认
我们的团队已经全面审阅了这份结算报告，并与财务记录进行了核对。
我们确
认报告中的数据准确无误，并符合我们的协议约定。
此外，我们还对报告中的一些重要指标进行了分析，并与历史数据进行了比较。
这些指标的变化情况已在报告中详细说明。
根据我们的分析，您公司的财务状况稳定，并取得了可观的增长。
4. 未来展望
基于本结算报告的数据和分析结果，我们对未来持乐观态度。
我们相信，您公
司具备持续增长的潜力，并能够在市场上保持竞争优势。
然而，我们也认识到市场竞争的激烈性和不确定性。
在未来的合作中，我们将继续密切合作，努力应对可能出现的挑战，并寻求新的机会。
5. 结论
再次感谢您对我们的合作的信任。
我们对本次结算报告的准确性和详细性感到满意，并确认相关数据的准确性。
如果您对报告中的任何细节有进一步的疑问或需要更多解释，请随时与我们联系。
我们期待继续为您提供优质的服务，并在未来的合作中取得更大的成功。
此致，
XXX公司
日期：XXXX年X月X日。