电子版建设施工合同范本
施工合同范本住建部(通用10篇)
施工合同范本住建部（通用10篇）施工合同范本住建部第1篇甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点1、工程名称：镇村村级道路2、工程地点：____县镇村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。
二、工程承包范围及内容该段工程为水泥路面，要求路面平整。
水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥；铺垫连沙石厚度10公分、宽度4.5米，需要连沙石400方；路基以有效路面4.5米为准；涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分；邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离；刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张XX田坎处；张XX傲田和唐XXXX两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。
三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造价根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写：元)五、工程施工工期本合同施工工期为天，(雨天除外)，________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。
六、甲、乙双方的权利，义务1、甲方的主要权力、义务。
(1)甲方的主要权利乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。
(2)甲方的主要义务严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。
在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。
2、乙方的主要权力、义务(1)乙方的主要权利。
有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(2)乙方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。
按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。
2024版建设工程施工三通一平合同范本
2024版建设工程施工三通一平合同范本甲方（建设单位）信息全称：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]授权代表：[甲方授权代表姓名]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（施工单位）信息全称：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]授权代表：[乙方授权代表姓名]电子邮箱：[乙方电子邮箱]鉴于1. 甲方拟进行[具体项目名称，如“新城区商业综合体建设项目”]的建设工作；2. 根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就三通一平工程的施工事项订立本合同。
第一条工程范围1.1 乙方负责为甲方提供包括但不限于道路、供水、排水和电力供应在内的“三通一平”服务。
具体施工内容应符合国家相关标准和规范要求。
1.2 乙方需确保所有施工活动均符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，并接受甲方的质量监督。
第二条工程期限2.1 本工程自合同签订之日起天内开工，开工日期以甲方书面通知为准。
2.2 工程竣工日期不得超过开工日期后的天，具体竣工日期由双方另行协商确定。
第三条工程费用3.1 本工程总造价为人民币[具体金额]元，包含但不限于材料费、人工费、管理费等所有费用。
3.2 工程款项支付方式为：合同签订后日内支付预付款，占总造价的%；主体结构封顶后日内支付进度款，占总造价的%；竣工验收合格后日内支付尾款，占总造价的%。
3.3 若因甲方原因导致工程延期，甲方应按日向乙方支付迟延履行金，迟延履行金的计算标准为每日工程总造价的X‰。
第四条质量保证4.1 乙方必须保证工程质量达到国家规定的行业标准，且不得低于行业平均水平。
4.2 乙方应对施工过程中可能出现的任何质量问题负责，并承担相应的修复和赔偿责任。
4.3 工程完工后，乙方应组织相关部门进行质量验收，验收合格后方可交付使用。
钢结构施工合同范本电子版(范文7篇)
钢结构施工合同范本电子版（范文7篇）钢结构施工合同范本电子版篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：2.工程3.工程性质：建筑工程主体钢结构工程(含辅助材料)二、承包价款按施工图的建筑面积结算，合计建筑面积_____㎡，每平方米为____元，承包总价为(￥)_____元，面积决算时不作调整，按以上总平方计算。
施工中如有联系单及工艺更改增减工程量费用不作调整，在总价包干内甲方不作补偿，赢亏由乙方自负三、双方一般权利和义务1、发包人责任：1)负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
2)做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水3)及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题，检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。
2、承包人责任：1)组织专业施工人员到进行项目工程施工，确定实施施工计划和安全方案，并积极运送施工中相关应用的设备和工具到场，提前做好施工所需工具、设备拟定工作。
2)在工程施工过程中，一定要考虑到生产中的安全性，警醒施工人员在作业中的安全，如排栅架的稳固性，电线的拉扯裸露和临接点设备及工具的摆放，以及施工中活动的范围等;时刻牢记“安全第一、生产第二”，不可为了抓时间、赶进度，不顾安全，强行、冒险施工。
3)在施工中，施工工人一定要配备好安全设置和防护工具，如安全带、安全帽、安全鞋等，施工中的工具、设备、性能要安全可靠，不能带“病”或超负荷运作。
现场、油漆、稀释剂，存放要安全，保护良好，同热源、火源隔离开来。
4)节约材料，杜绝浪费。
需要材料提前一个星期用书面形式通知甲方。
四、安全责任1、施工中，因材料、工具设备，安装施工程序或行为过失等问题造成自身或第三者的人身伤害，财产损失或形成的责任事故、民事责任，乙方应无条件接受、承担，一切责任责任与甲方无关，甲方概不负责。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013 -0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
建设工程设计与施工合同范本最新(2024版)
建设工程设计与施工合同范本最新(2024版) 甲方（全称）：__________有限公司 乙方（全称）：__________工程有限公司 鉴于甲方拟进行一项建设工程，根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方的权利与义务，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。 第一条 工程概述 1.1 工程地点：_____________________________________ 1.2 工程规模和范围：_____________________________________ 1.3 工程内容：_____________________________________ 第二条 设计服务 2.1 设计要求：乙方应根据甲方提供的工程需求，提供满足甲方要求的工程设计服务，包括但不限于初步设计、详细设计、施工图设计等。 2.2 设计周期：乙方应在接到甲方的设计需求后，于年月日前提交初步设计方案；于年月日提交最终设计方案。 2.3 设计成果交付：乙方应将设计成果以电子文件形式提交给甲方，并确保文件的准确性和完整性。 第三条 施工服务 3.1 施工队伍：乙方应指派具有相应资质的施工队伍，负责工程施工。 3.2 施工周期：乙方应在接到甲方的施工通知后，于年月日前开始施工；于年月日完成所有施工任务。 3.3 施工质量：乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范，如发生质量问题，乙方应承担相应的责任。 第四条 费用支付 4.1 设计费：甲方应按照合同约定向乙方支付设计费，金额为人民币X元。 4.2 施工费：甲方应按照合同约定向乙方支付施工费，金额为人民币X元。 4.3 其他费用：除上述费用外，甲方还应按照合同约定向乙方支付其他相关费用。 第五条 违约责任 5.1 甲方违约：若甲方未按合同约定支付设计费或施工费，应按未支付金额的千分之五支付违约金。 5.2 乙方违约：若乙方未按合同约定提供设计服务或施工服务，应按未履行部分的费用总额支付违约金。 5.3 双方违约：若一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。 第六条 争议解决 6.1 协商解决：甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。 6.2 仲裁解决：若协商不成，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第七条 合同变更和解除 7.1 合同变更：本合同一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。 7.2 合同解除：在履行合同过程中，因不可抗力或其他正当理由，一方可提出解除合同，但应提前日通知对方。 第八条 其他条款 8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。 8.3 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充。 甲方代表（签字）：_____________________ 日期：_____________________ 乙方代表（签字）：_____________________ 日期：_____________________
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
农村自建房施工合同书电子版免费(7篇)
农村自建房施工合同书电子版免费（7篇）农村自建房施工合同书电子版免费精选篇1甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________甲方将位于__________________________________自用住房建设施工工程承包给乙方施工，双方本着平等互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方自愿协商一致，同意签订本合同，供甲、乙双方共同遵守。
一、承包方式及工价1、甲方房屋建设施工工程以包工不包料的形式承包给乙方施工。
2、全部工价按实际施工面积每平方米价格200元计算，完工后以双方实际丈量面积为准。
二、付款方式乙方先垫付施工工价款，待整个工程完工，房屋经过甲方验收合格后，甲方在____天内付清乙方工钱。
三、工程内容乙方从地圈梁浇筑开始施工，直至房屋封顶。
负责房屋主体建设，包括楼梯、起隔墙、屋顶、内外墙水泥砂浆批灰刮平，内墙刮双飞粉，外墙贴磁砖，地面清光并铺地板砖，布好屋顶落水管和卫生间水管等。
四、施工要求1、甲方负责提供施工用的水源、电源、石灰、砖头、水泥、沙子、钢材等建筑材料。
水费、电费由甲方负责。
2、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、顶撑木、脚手架、钉子、铁丝等，费用由乙方自理。
3、所有工人的吃住等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。
4、乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。
5、乙方应节约用水用电，合理使用材料，不能浪费甲方的建筑材料。
五、工程质量1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸或甲方的意见施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的监督检查。
2、乙方施工时要保证质量。
如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改的。
返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。
六、施工工期除因停电、下雨或人力不可抗拒的自然力量造成停工外，乙方不能延误施工。
施工epc合同范本(精选6篇)
施工epc合同范本(精选6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!施工epc合同范本(精选6篇)施工epc合同范本第1篇发包人（全称）承包人（全称）依照《XXX民法·典》、《XXX 建筑·法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_XXXX项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
工程建设合同管理电子版
工程建设合同管理电子版工程建设合同管理电子版范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________工程项目的实施达成一致，本着平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条工程概述1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程规模及内容：_________1.4 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条双方责任与义务2.1 甲方责任：（1）提供必要的工程资料和施工条件；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）协助解决工程施工过程中的相关问题。
2.2 乙方责任：（1）按约定时间完成工程建设任务；（2）保证工程质量符合国家标准及甲方要求；（3）负责施工现场的安全管理。
第三条合同金额及支付方式3.1 合同总金额为：人民币（大写）_________元整（￥_________）。
3.2 付款方式：_________（1）首期款项：_________（2）进度款项：_________（3）竣工结算款：_________第四条违约责任4.1 若甲方未能按期支付工程款项，应当承担迟延支付的利息赔偿责任。
4.2 若乙方未能按期完成工程建设或工程质量不符合要求，应按照合同约定承担相应的违约责任。
第五条合同变更与解除5.1 任何一方需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后处理。
5.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应及时沟通，依法处理。
第六条争议解决6.1 合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；6.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（签字/盖章）：_______________ 日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：_______________ 日期：____年____月____日。
绿化工程施工合同电子版（6篇）
绿化工程施工合同电子版业主（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期：____年____月____日第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由____日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
（2）不可抗力因素。
第五条：工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币____元（大写元）。
2、结算方式：（1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：JS-20210149
甲 方：______________________________
乙 方：______________________________
日 期：_________年________月_______日
电子版建设施工合同范本
Party A and B have reached an agreement through friendly consultation
to conclude the following contract.
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程施工合同
JS-20210149
Page 2 of 7
[标签: titlecontent]
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
根据《民法典》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方
友好，就有关富XX道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，
为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：
一、工程名称及地点
1、工程名称：富XX道二期二段工程
2、工程地点：富加镇
二、合同期限
自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗
力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。
三、合同内容
工程项目及工程量：富XX道二期二段工程 边坡三维网植草，
工程量约 65000 2。
乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，
对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工
备注：本合同旨在保护双方的合法权益，以履行协议中的约定。内容仅供参考，使
用时必须仔细阅读所列的条件条款，协议的内容将根据双方的实际情况进行调整。[内容
可以下载和编辑]
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程施工合同
JS-20210149
Page 3 of 7
作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同
单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排
乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合
同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义
务仍参照本合同条款执行。
四、合同价款
1、工程单位： 2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。
（注：此价不含税）
2、乙方向甲方支付保证金2万元。
3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完
成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发
生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料
费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。
4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程
范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均
属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经
过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工
作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所
暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。
五、结算方式
1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价
和实际完成数量计算工程价款。
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程施工合同
JS-20210149
Page 4 of 7
2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程
款时提取总额5%作为质量保证金。
质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方
将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。
3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据
不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必
须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。
4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000
平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工
程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全
款。
5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构
形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`损失由乙方负担。
7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工
或超设计数量，甲方不予计量。
六、双方的责任和义务
甲方的责任和义务
1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等
要求。技术员技术交底放线、质检。
2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。
3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程施工合同
JS-20210149
Page 5 of 7
环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。
乙方的责任和义务
1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，
保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方
施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工
种的操作人员必须持有效证件上岗。
2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量
问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。
3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全
防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声
音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，
安全责任事故，甲方不负任何责任。
4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备
方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安
全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。
5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。
6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。
7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。
8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自
行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款
中扣除。
8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程施工合同
JS-20210149
Page 6 of 7
七、其它约定
1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，
对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为
违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条
款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能
按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲
方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%
结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。
八、争议解决方式
1、本协议未尽事宜，双方另行协商。
2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不
成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方
不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履
行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法
院起诉。
九、合同的生效和终止
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
甲方（签字）：
乙方：（签字）
联系电话：
CONTRACT TEMPLATE | 建设工程施工合同
JS-20210149
Page 7 of 7
联系电话：
签约日期：
签约日期：
签约地点：
签约地点