《建设工程合同》复习题及答案
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2020年一建法规章节典型例题精选(第四章：建设工程合同)
第四章建设工程合同及劳动合同法律制度【建设工程合同】一、单项选择题1、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。
A、要式合同B、实践合同C、有偿合同D、双务合同【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是合同的分类。
要式合同指法律规定必须采用特定形式；实践合同指除双方当事人意思表示一致以外，尚需交付标的物才成立的合同；有偿合同指双方必须付出相应的代价的合同；双务合同指双方互付对待给付义务。
2、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。
A、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B、水泥厂的答复文件到达施工单位时C、施工单位发出订购水泥的要约时D、水泥厂发出答复文件时【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是合同的要约与承诺。
承诺生效时合同成立；承诺是自到达邀请人生效。
3、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。
A、提交投标文件是承诺B、发放招标文件是要约C、签订书面合同是承诺D、发放中标通知书是承诺【正确答案】 D【答案解析】本题考查的是合同的要约与承诺。
选项A投标文件是要约，选项B招标文件是要约邀请。
4、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。
甲、乙公司之间的买卖合同（）。
A、无效B、成立C、可变更D、可撤销【正确答案】 B【答案解析】本题考查的是合同的法律特征和订立原则。
《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
”第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。
5、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
建设工程合同管理试题A卷及答案--柴要点
合肥学院2010至2011学年第二学期工程合同法律制度课程考试（A）卷系级专业学号姓名题号一二三四五六七八九十总分得分阅卷一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。
）得分1.不属于《合同法》调整范围的合同是（）。
A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（）享有的中止履行义务的权利。
A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。
正确答案A债权人：债的关系中有权利要求另一方（债务人）为或不为一定行为的当事人。
债务人：债的关系中有义务按约定的条件向另一方（债权人）承担为或不为一定行为的当事人。
根据以上定义，某建设单位为债权人，设备公司为债务人，根据《合同法》第八十条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。
未经通知，该转让对债务人不发生效力。
”这一条明确了我国在债权让与对债务人生效的问题上采用的是通知原则，债权人转让权利的，只需通知债务人，即对债务人发生效力。
在本例中，合同明确约定，应属于A。
债权转让一旦在债权人与受让人之间达成合意即有效成立，债权即移转于受让人。
债务人不是债权转让合同的当事人，债务人对合同债权的转让同意与否，并不影响债权转让合同的成立和生效，是否通知债务人只决定债权转让对债务人有无法律约束力，而不能决定债权转让有无效力。
因此即使没有通知，在债权转让达成合意后，受让人即取代原债权人的地位而成为债权人。
受让人因受让债权而具有原告资格。
“通知”的履行主体是债权人，受让人并没有义务履行通知义务，但是，债权人是否履行通知义务却直接关系到受让债权能否对债务人发生效力。
A. 债权转让B. 合同变更C. 债务转移D. 合同转让4. 合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析
![[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/1f4c7f003169a4517723a33b.png)
建设工程施工合同管理练习试卷7及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 当( )时,总承包商可提出终止合同。
（A）出现恶劣的天气（B）发生严重的工伤事故（C）业主严重拖欠承包商应得的工程款（D）承包商与工程师关系紧张2 下列行为中,( )不符合暂停施工的规定。
（A）工程师在确定有必要时,可要求乙方暂停施工（B）工程师未能在规定时间内提出处理意见,乙方可自行复工（C）乙方交送复工要求后,可自行复工（D）施工过程中发现有价值的文物,乙方应暂停施工3 发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指令承包人的仓库保管员负责保管,施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( )。
（A）发包人承担损失责任（B）保管员负责赔偿损失（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人和承包人各承担损失的50%4 发包人供应的材料设备使用前,由( )负责检验,费用由( )负责。
（A）工程师,承包人（B）发包人,承包人（C）工程师,发包人（D）承包人,发包人5 承包人采购的材料设备与设计要求或者标准要求不符时,工程师可以拒绝验收,由( )重新采购符合要求的产品。
（A）工程师（B）发包人（C）承包人（D）分包人6 承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,( )。
（A）承包人承担发生的费用,工期顺延（B）发包人承担发生的费用,工期顺延（C）发包人承担发生的费用,工期不予顺延（D）承包人承担发生的费用,工期不予顺延7 下列事件中,由于( )导致的损失不属于不可抗力范畴。
（A）地震（B）洪水（C）施工爆破作业（D）现场毗邻建筑物的火灾8 ( )属于不可抗力事件。
（A）战争、动乱（B）乙方责任造成的爆炸（C）正常的阴雨天气（D）雨天积水9 在工程施工过程中,由于不可抗力事件的发生导致的费用中,( )需要由承包人承担。
[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析
![[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/8c989ef933d4b14e8524683e.png)
建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。
（A）工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复2 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修复该部位工程质量缺陷时应由( )。
（A）发包人承担费用和工期损失（B）承包人承担费用和工期损失（C）承包人承担费用,工期给予顺延（D）发包人承担费用,工期给予顺延3 依据施工合同示范文本的规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由( )。
（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延4 施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由( )。
（A）发包人办理申报手续,发包人承担相关费用（B）发包人办理申报手续,承包人承担相关费用（C）承包人办理申报手续,承包人承担相关费用（D）承担人办理申报手续,发包人承担相关费用5 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后推迟开工日期。
（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）工程师征得承包人同意6 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。
（A）送达竣工验收报告日（B）修改后提请发包人验收日（C）修改后验收合格日（D）办理竣工移交手续日7 施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由( )承担责任。
一级建造师考试《建设工程项目管理》-建设工程合同与合同管理真题练习
一级建造师考试《建设工程项目管理》建设工程合同与合同管理真题练习[单选题] 1、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。
2017A 成本加固定费用合同是指在工程直接费中加一定比例的报酬费B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%～75%作为酬金计算的基数正确答案：B答案解析：本题考查的是成本加酬金合同的运用。
选项A，指的是成本加固定比例费用合同。
选项C，指的是最大成本加费用合同。
选项D，指的是成本加奖金合同[单选题] 2、下列财产损失和人身伤害事件中,属于第三者责任险赔偿范围的是（）。
2017A 项目承包商在施工工地的财产损失B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失正确答案：D答案解析：本题考查的是工程保险种类。
第三者责任险是指由于施工的原因导致项目法人和承包人以外的第三人受到财产损失或人身伤害的赔偿。
[单选题] 3、在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（）。
（2016）A 标的价值B 保险金额C 保险费D 实际赔付额正确答案：B答案解析：本保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额，是保险人承担赔偿或给付保险金责任的最高限额。
[单选题] 4、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债券的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。
这种担保方式是（）担保（2014）A 保证B 质押C 抵押D 留置正确答案：C答案解析：抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。
债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。
[单选题] 5、根据《招标投标法实施条件》，对某3000万元挺资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 《建设工程合同》复习题及答案 一、单项选择题（每题1分，在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。） 1．合同的主体是（D ）。 A．法人 B．法人和其他组织 C．自然人 D．自然人、法人和其他组织 2．施工招标的广告属于（D ）。 A．要约 B．有效承诺 C．无效承诺 D．要约邀请 3．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。 A．风险损害赔偿 B．双倍返还定金 C．缔约过失责任 D．违约赔偿责任 4．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。 A．一方以欺诈手段 B．以合法形式掩盖非法目的 C．恶意串通损害第三人利益 D．违反法律、行政法规强制性规定 5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。 A．可视为无效合同 B．按可撤销合同对待 C．在接受货币一方所在地履行 D．在支付货币一方所在地履行 6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。 A．使施工场地具备施工条件 B．提供施工场地的地下管线资料 C．做好施工现场地下管线的保护工作 D．组织设计交底 7．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。 A．工程师批准 B．发包人批准 C．承包人自行决定 D．承包人通知发包人 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。 2
A．费用和工期损失全部由业主承担 B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延 D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。 A．由承包人负责，费用由承包人承担 B．由发包人负责，费用由发包人承担 C．由承包人负责，费用由发包人承担 D．由发包人负责，费用由承包人承担 10．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。 A．承包商承担保护费用，工期不予顺延 B．承包商承担保护费用，工期予以顺延 C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延 D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延 11．实际施工竣工日期为（A ）。 A．承包方递送竣工验收报告日期 B．承包方施工完工日期 C．竣工验收合格日期 D．办理竣工验收手续日期 12．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．协商解决单位 13．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。 A．发包方 B．承包方 C．发包方和承包方协商 D．发包方和承包方共同 14．按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。 A．指定招标和公开招标 B．全部招标和部分招标 C．公开招标、邀请招标和议标 D．公开招标和邀请招标 15．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。 A．监理工程师单独计量有效 B．监理工程师单独计量无效 C．监理工程师应推迟计量时间 D．监理工程师单独计量后再请承包商确认 16．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。 A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意 C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师 3
17．开标地点应当为( C )。 A．招投标双方确认的地点 B．建设行政主管部门指定的场所 C．招标文件中预先确定的地点 D．投标人共同认可的地点 18．招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B． 提交投标文件截止日期的同一天 C． 提交投标文件截止日期的第二天 D． 提交投标文件截止日期的30天内 19．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 20．按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（B ）。 A．索赔证据 B．索赔意向通知 C．索赔依据 D．索赔报告 21．下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。 ①发布招标公告 ②资质审查 ③接受投标书 ④开标、评标 A．①②③④ B．②①③④ C．①③④② D．①③②④ 22． 根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。 A．15日 B．20日 C．25日 D．30日 23．承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。 A．工期索赔 B． 费用索赔 C．工程变更索赔 D．工程终止索赔 24． 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．1/3 B．3/5 C．2/3 D． 2/5 25． 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。 A．开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行 B．开标时，由招标人检查投标文件的密封情况 C．投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证 D．开标由招标人主持 26． 某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。 A.45万元 B.57万元 C.42万元 D.60万元 27．下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A ）。 A．抵押人所有的房屋 B．抵押人有权使用的集体土地所有权 C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票 4
28．甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。 A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．要约引诱 29．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 30．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（D ）。 A．撤销合同，无须通知对方 B．撤销合同，但应当通知对方 C．解除合同，无须通知对方 D．解除合同，但应当通知对方 31．由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（C ）。 A． 可视为无效合同 B． 按可撤销合同对待 C． 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间 D． 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行 32．当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。 A．终止合同 B．解除合同 C．中止履行合同 D．恢复履行合同 33．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。 A．由总包单位负责 B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责 D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责 34．合同转让属于（D ）。 A．义务变更 B．标的变更 C．权利变更 D．主体变更 35．债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A ）。 A．应当经债权人同意 B．无需经债权人同意，但应通知债权人 C．无需经债权人同意，但应办理公证手续 D．无需经债权人同意，也无需通知债权人 36．当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D ）。 A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议 C．可中止履行义务 D．可要求仲裁机构予以适当减少 37． 按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。 A．办理施工许可证 B．提供施工场地的地下管线资料 C．做好施工现场地下管线的保护工作 D．组织设计交底 38．建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。 A．招标单位 B．监理单位 C．主管单位 D．招标办 5
39．要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。 A．工期索赔 B．费用索赔 C．变更索赔 D．其他索赔 40．一般认为，投标是一种（ B ）。 A． 履约 B． 要约 C． 要约邀请 D． 竞拍行为 41．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B ）。 A． 建设单位未及时供应施工图纸 B． 施工单位施工机械损坏 C． 业主原因要求暂停全部项目施工 D． 因设计变更而导致工程内容增加 42．重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。 A．3000万元人民币以上 B．1000万元人民币以上 C．100万元人民币以上 D．50万元人民币以上 43．因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。 A．不退定金 B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费 44．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。 A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押 44． 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。 A．自然终止 B．归于无效 C．仍然有效 D．可以撤销 45．我国工程项目不允许采取的招标方式是( C )。 A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．竞争性招标 46．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。 A．同时履行抗辩权 B．异时履行抗辩权 C．后履行抗辩权 D．不安抗辩权 47．关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。 A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B．工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效 D．承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内 48．承担违约责任的条件是采用（ A ）。 A．严格责任原则 B．限制责任原则 C．公平原则 D．公正原则 49．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。 A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 50． 《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。 A．只能适用定金 B．可以同时适用违约金或定金 C．只能适用违约金 D．可以选择适用违约金或定金 51．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ A）。 A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 52．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( C )。