瓦工劳务协议合同
装饰装修瓦工劳务合同5篇
装饰装修瓦工劳务合同5篇篇1甲方（雇主）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（雇员）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本装饰装修瓦工劳务合同。
一、合同期限本合同自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，有效期为XX年。
二、工作内容乙方同意为甲方提供装饰装修瓦工劳务服务，具体工作内容包括：1. 室内外瓦工施工；2. 瓷砖、石材等材料的铺设、切割、打磨；3. 瓦工工程的质量控制和验收；4. 其他与瓦工相关的装饰装修工作。
三、工作时间和地点1. 工作时间：乙方需按照甲方的施工进度安排工作时间，确保按时完成工作任务。
2. 工作地点：甲方提供的施工地点。
四、报酬和支付方式1. 报酬：甲方按照乙方实际完成的工作量和双方约定的单价结算报酬。
具体单价和结算方式如下：（1）瓷砖铺设：XX元/平方米；（2）石材铺设：XX元/平方米；（3）其他瓦工工作：双方根据实际工作量协商确定单价。
2. 支付方式：甲方每月向乙方支付一次报酬，支付方式为银行转账或现金。
具体支付时间双方另行协商确定。
五、保险和福利甲方应为乙方提供意外伤害保险和工伤保险，保险费用由甲方承担。
乙方在施工过程中发生意外伤害或工伤，甲方应负责及时救治并承担相关费用。
六、违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付乙方报酬的，应按照应付报酬的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：乙方未按照合同约定完成工作任务的，应承担相应的赔偿责任，并按照未完成工作量的XX%向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
工地瓦工劳务合同（精选5篇）
工地瓦工劳务合同工地瓦工劳务合同（精选5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的工地瓦工劳务合同（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工地瓦工劳务合同1甲方（用人单位）名称：_________乙方（劳动者）姓名：_________根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿，协商一致的原则订立本劳务合同。
一、劳务合同期限甲，乙双方选择以下第___种形式确定劳务合同期限：（一）有固定期限：自___年____月____日起至___年__月__日止。
（二）无固定期限：自___年__月__日起至止。
（三）以完成一定的工作任务为期限：自__年__月__日起至_________时止。
其中，试用期自___年__月__日至___年__月__日。
二、工作内容和工作时间（四）根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在______岗位上工作。
经甲乙双方协商同意，可以变更工作岗位，双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。
（五）乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
（六）乙方每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时。
甲方应当保证乙方每周至少休息1日。
甲方因生产特点不能按照前款执行时，经劳动保障行政部门批准，可以实行综合计算工时或者不定时工作制。
三、劳动报酬和社会保险（七）甲方根据本单位的工资制度，确定乙方正常工作时间工资执行以下第___种方式：1、甲乙双方实行月（周，日，小时）工资制。
乙方月（周，日，小时）工资为___元。
试用期的工资为___元/月（周，日，小时）2、甲乙双方实行计件工资制，计件单价为____元。
甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的，不得折算为乙方工资。
（八）甲方按月以货币形式支付乙方工资，每月___日前支付工资，并由乙方签字确认。
瓦工劳务合同范本
2.1本合同自双方签字之日起生效，至工程验收合格之日止。
2.2如遇特殊情况，双方可协商延长或缩短劳务期限。
第三条：劳务报酬
3.1乙方完成约定工作量后，甲方应按照双方约定的单价支付劳务报酬。
3.2甲方应在工程验收合格后七个工作日内支付乙方劳务报酬。
3.3乙方劳务报酬的具体金额及支付方式如下：
（1）瓦工劳务单价：人民币________元/平方米；
（2）支付方式：银行转账。
第四条：甲方权利与义务
4.1提供施工所需的材料、设备、工具等；
4.2提供工程图纸、施工方案及质量标准；
4.3按时支付乙方劳务报酬；
4.4对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量；
4.5配合乙方办理施工所需的各项手续。
第五条：乙方权利与义务
6.2甲方未按时支付劳务报酬的，应按逾期支付金额的日千分之五向乙方支付违约金。
6.3乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合约定的，应承担返工、整改等费用。
第七条：争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条：其他约定
8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
瓦工劳务合同范本
甲方（雇主）：
乙方（瓦工）：
鉴于甲方拟聘请乙方提供瓦工劳务，乙方同意提供该项劳务，双方经平等协商，就劳务合作事宜，达成如下协议：
第一条：劳务内容
1.1乙方根据甲方的工程要求，提供瓦工劳务。
1.2乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案及质量标准进行施工。
1.3乙方应保证施工过程中遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工安全、环：__________日期：__________
瓦工承包的合同范本（精选6篇）
⽡⼯承包的合同范本（精选6篇）⽡⼯承包的合同范本（精选6篇） 随着⼈们对法律的了解⽇益加深，合同在⽣活中的使⽤越来越⼴泛，签订合同能平衡双⽅当事⼈的平等地位。
相信很多朋友都对拟合同感到⾮常苦恼吧，以下是⼩编整理的⽡⼯承包的合同范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
⽡⼯承包的合同1 甲⽅： ⼄⽅： 根据中华⼈民共和国合同法和建筑⼯程管理条例及其他相关法律、法规，遵循平等、⾃愿、公平、诚信的原则，明确甲⼄双⽅在⼯程施⼯和⼯程承包的结算权利、义务，促使双⽅在⼯作中创造条件，通⼒协作、按时保质保量完成⼯程任务，经双⽅协议签订如下合同。
⼀、⼯程概况 1.⼯程名称：⼴东志成冠军⼈才公寓楼。
2.⼯程地点：仁化县周⽥镇323国道旁。
3.⼯程结构类型、层数：框架剪⼒墙结构，地下⼀层、地上⼗七层。
⼆、承包形式及范围 1.包⼯不包料。
2.承包范围：包括本⼯程所有泥⽡⼯⼯程内容，以及施⼯图中所载明的泥⽡⼯⼯程所有内容，墙体砌筑、内外墙批荡、外墙贴⾯、斜屋⾯盖⽡、楼地⾯卫⽣清理、楼梯贴⾯、电梯⼤堂贴⾯等所有泥⽡⼯⼯程，验收前⼯程缺陷修补，内外墙挂⽹、拉⽑，包⼯程质量验收。
3.承包单价的组成：包括⼈⼯费、机械费、搅灰砂浆机、⽃车、⽔管、铝合⾦刮尺、泥刮、砖⼑、灰桶、线、施⼯机械⽤的电缆线、清楼地⾯⽤的机械、钻⼦、锤⼦、扫把、劳保⽤品、施⼯现场材料搬运、垂直运输、材料清理、现场卫⽣打扫等⼯作。
三、承包单价 按建筑⾯积计算，每平⽅⽶_________元，图纸修改的按修改图增减计算⾯积，合同总造价约为_________万元⼈民币。
四、甲⽅责任和义务 1.甲⽅在⼄⽅进场3天内提供施⼯图⼀份，并向⼄⽅进⾏施⼯技术和安全技术交底，组织⼄⽅参加图纸会审⼯作。
2.为⼄⽅提供施⼯场所，安排施⼯场地、施⼯⽤电，并做好班组与班组之间的协调。
3.制定⼯程进度计划，主要⼯作安排，提供提升机、原材料、红砖⽔泥、⽯灰、砂⼦、⾃来⽔、挂⽹⽤的胶⽔，根据⼯程计划和⼯程进度，结合现场材料使⽤情况供应材料。
建筑瓦工施工合同范本（精选8篇）
建筑瓦工施工合同范本（精选8篇）建筑瓦工施工篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和地市人民政府的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、分包工程范围及工程量工程主体工程验收前，施工图纸范围内的所有工程(包含设计变更)。
具体工作内容包括但不限于以下内容：1、原材料的卸车及整齐堆放;2、施工机具的安装;3、施工现场劳务施工必要的硬化;4、施工工棚的搭设;5、施工现场由于乙方造成的责任乙方进行清理;6、现场施工材料必要的倒运;7、混凝土的养护;8、模板工程的制作安装;模板工程拆除;脚手架的搭设、拆除。
混凝土的浇筑、振捣、凿毛、养护等;填充墙的砌筑、拉结筋的植筋、构造柱、圈梁的浇筑振捣等;9、内外脚手架的搭设和拆除;安全防护的搭设与拆除;10、基槽的清理、防水找平层、保护层的施工;11、在所承包范围内的工程不在出现零工;12、合同中未约定，但施工中必须要做的工作;四、分包工程期限20xx年7月1日开工，20xx年7月30日竣工。
第二条工程结算每年收麦、中秋、春节按实际完成工程量的85%拨付工程款，平时工人借支生活费。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
工程质量目标：合格第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
瓦工劳务合同模板
瓦工劳务合同模板瓦工劳务合同模板甲方(雇主)：地址：电话：身份证号：乙方(劳务人员)：地址：电话：身份证号：经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规，签订本瓦工劳务合同，共同遵守。
第一条合同目的甲方聘请乙方为瓦工，提供瓦工劳务服务，双方应本着平等、自愿、公正的原则执行本合同。
第二条合同期限本合同自________年________月________日起至________年________月________日止。
第三条工作内容1.乙方应完成甲方安排的各项瓦工劳务工作。
2.乙方应严格按照甲方要求，履行好职业道德和职业规范，做到勤勤恳恳、勇于创新、勇于担当，以确保瓦工劳务服务的质量和效益。
第四条工作时间及工作地点1.工作时间：早上8:00至晚上17:00(中午12:00至13:00为午休时间)。
2.工作地点：本合同生效前双方已确定的工作地点。
第五条工资和福利1. 工资：甲方每月按照约定向乙方支付工资，若乙方工作效果良好，甲方可以酌情适当提高其工资，但不得低于法定最低工资标准。
2. 福利：乙方在本合同期限内享有按照有关规定享有的社会保险以及甲方公司规章制度所规定的其他福利。
第六条违约责任1. 若乙方无故不按照工作要求履行职责，甲方有权解除本合同，乙方应承担违约责任。
2. 若甲方未按照约定向乙方支付工资或者其他合法收入，乙方有权提起合法诉讼要求甲方承担全部法律责任。
第七条未尽事宜本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决，并可签订补充协议。
第八条合同效力1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，如双方要变更或解除合同，需经双方协商一致后签订书面文件，且变更或解除合同应提前15个工作日通知对方。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第九条争议解决本合同如有争议，甲、乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方可向劳动仲裁委员会申请仲裁；或者可向人民法院提起诉讼解决。
2024版建筑施工瓦工劳务合同范本
2024版建筑施工瓦工劳务合同范本甲方（发包方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方需要乙方提供建筑施工瓦工劳务服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、劳务内容1. 乙方负责完成甲方指定工程的瓦工劳务工作，包括但不限于砌筑、抹灰、镶贴等。
2. 乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成工程任务。
3. 乙方应遵守国家有关建筑施工的法律法规和标准，确保施工安全。
三、劳务费用1. 劳务费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 劳务费用支付方式：（1）开工前支付总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，支付总额的____%；（3）工程进度达到____%时，支付总额的____%；（4）工程竣工后，经甲方验收合格，支付剩余的劳务费用。
3. 甲方应在约定的付款时间内支付劳务费用，乙方应提供相应的发票或收据。
四、工程进度与验收1. 乙方应按照工程进度计划，按时完成各项工程任务。
2. 甲方有权对工程进度进行监督检查，并对乙方的工作进行验收。
3. 工程验收标准：按照国家有关建筑施工的法律法规和标准执行。
五、违约责任1. 乙方未按时、按质、按量完成工程任务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
工程承包力瓦工合同书（精选17篇）
工程承包力瓦工合同书（精选17篇）工程承包力瓦工书篇1甲方：_____ (以下称甲方)乙方：_____ 瓦工班(以下称乙方)根据施工需要，甲方将______工程瓦工工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工，建筑工程瓦工承包合同。
为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。
经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。
一、工程名称：______工程二、工程地点：______三、承包范围：施工图纸范围内四大分部的瓦工工程：1、基础，2、主体。
包含基础清槽、内墙外墙砌筑、雨棚。
四、工程承包方式：1、本工程采用包工不包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、文明施工、材料节约，工完场清、垂直运输、工地周边100米内的水平运输，砼养护，砂浆搅拌、灰桶、施工用线、成品保护、扫把、施工使用电钻、切割机、切割片、铝合金尺等一切使用工具及其耗品)。
五、承包价格：蓝图面积按每平方50元计算，基础部分按实际余下全文基础面积50%乘以50元计算。
本工程总造价人民币约元(工程总造价以竣工结算为准)。
六、付款方式：七、质量要求：严格按图纸要求及施工员技术交底单施工，质量必须满足各分项工程检验批验收规范的规定，每一道工序需由监理或质检员检验合格后方可进行下道工序施工，如质量达不到要求所产生的返工，其一切费用包括材料费由乙方承担，严重者作退场处理。
八、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
九、双方责任：(一)甲方责任：1、提供有效施工图纸，会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。
2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。
3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
4、提供机械负责垂直水平运输。
5、提供外脚手架及安全防护网。
6、负责现场施工质量的验评，并对不符合质量要求进行相应处罚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 工程施工劳务协议
合同编号： 立协议双方： （以下简称甲方） 瓦工作业班组 （以下简称乙方） 甲、乙双方本着平等互利，协商一致的原则，根据国家和上海市建委有关文件精神，结合本工程的具体情况，甲方委托乙方分包合同规定的工程项目及内容。为了明确双方的权力和义务，特订立如下协议条款，甲、乙双方共同遵守执行。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 承包幢号： 3.工程地址： 二、承包方式 内部劳务承包，即包任务量完成、包安全、包质量、包进度、包落手清、包节约、包劳务费。 三、承包范围 每幢工程按施工图、设计变更等内容，自挖土开始至结构封顶为止的所有瓦工工程施工，主要(但不限于)包括以下内容： 1． 工作内容：基础工程：包括土方清理（平均300mm内）、开挖排水沟、基坑排水、修坡护坡（如有）、地基处理、砖胎模（含粉刷）、垫层、防水保护层、防水前R圆、防水保护及外墙挤塑板铺贴、保护墙、土方夯实，临时散水等；混凝土工程：包括清理、浇水湿润、墙柱根部板缝砂浆填塞，混凝土浇捣、养护、覆盖及保温、成品保护、楼层清理、修补、后浇带清理等；砌筑工程：包括基层清理、浇水湿润，按规定凿毛及浇筑导墙、墙体砌筑、勾缝、顶部嵌缝、砌筑脚手架的搭设（外墙外脚手架由甲方提供），预制及放臵混凝土砖，维护拉接筋、对场地内砌块下铺上盖及成品保护。施工场地内的材料运输（水平、垂直），自身班组落手清工作。地下车库除地坪外所有工作包括挖土、垫层、底板、结构、防水层、回土保护、防水保护层、砌体、粉刷、后浇带清理等一切。 2． 材料承包：甲方提供瓦工施工中所需的建筑材料，乙方原则上无自购材料。甲供材料严格执行领用制度，由乙方代表或委托代理人到仓库领取材料，其它人员不得领用任何材料，分项工程结束后，剩余材料及时归还。乙方每应做好落手清工作，不得故意浪 2
费材料，发现一次处罚500-1000元。 3． 机械设备及工具：甲方提供工程合理需要的塔吊或井架、人货梯大型垂直运输机械，提供二级配电箱，每二层1个；除以上机械设备由甲方提供，其它小型机械设备和工具均由乙方自购，包括以下内容但不限于：小推车、平板振动器、插入式振动器（配振动棒）、电夯、磨光机（地面打磨机）、石材切割机、配电箱（配电缆线）、手电钻、直尺（括尺）、灰桶、煤锹及手动小型工具等。乙方应维护甲方大型机械设备安全使用，服从塔吊指挥人员指挥，不得破坏甲方机械设备，造成损失由乙方赔偿。 4． 作业区域内按标化、文明工地要求的保洁、落手清工作；为施工期间的质量、安全、文明工地、标化工地检查所作的准备工作；项目部提供的各类设备、配电箱等日常保养及清理；为达到优质结构工程所进行的整修工作。 5．必须配合甲方进行测量定位放线工作，如乙方甩项，甲方有权委托别人完成，按200元/天进行支付，由乙方承担。 四、施工期限 具体进度安排必须按甲方编制的月计划、周计划要求完成。如因乙方原因造成工期延误（特别恶劣天气除外），则每延期一天扣乙方1000元。 五、工程量及合同价款 1、承包单价：幢号楼、地下车库按图纸图示建筑面积计量，幢号楼（±0以上）综合单价 53 元/m2, 地下车库综合单价 58 元/m2.综合单价分析详见下表：
楼号 综合单价 (含所有瓦工工作内容)
其 中 安全、文明 与清理 质量 进度 开挖与回填散水 主体 结构 砌筑（含二结构） 其他
幢号楼（±0以上） 53元/m2 1元/m2 1元/m2 1元/m2 5元/m2 20元/m2 24元/m2 1元
/m2
地下车库 58元/m2 1元/m2 1元/m2 1元/m2 7元/m2 30元/m2 17元/m2 1元/m2 注：综合单价中包含的费用：人工费、辅材费、机械费、施工管理费、利润、工具费、材料卸力费、场内运输费、劳保福利及个人防护用品费、安全文明施工费、现场整理及清理费、配合费、赶工措施费、超高费；含文具用品费用、材料清理归堆费、作业区域内按文明、标化 3
工地要求的保洁落手清费用、小型工具机械费、创优工程增加人工费、军区检查清洁费、办理各种证件费、其他不可预计费用。含因食宿而发生的交通、误工等其他各种费用；含人员进退场车旅费；含非乙方原因8小时以内的停电、停水等费用；含塔吊覆盖不到部位的人工降效费等。 2、 承包范围以外的工作内容，按计日工计酬，由施工员签字认可，安排做小工工作的单价按 140 元/工日，安排做大工工作的单价按 190 元/工日。 3、 综合单价已含上述“三、承包范围”的所有内容。 4、 乙方合同范围内工作量如有甩项，甲方可委托其他班组施工，发生的费用按本合同承包双倍的价格由乙方承担，在结算扣除。 5、 临时设施施工单价参照工程公司临建内部定额进行结算。 六、付款方式及期限 1. 生活费按每月1500元/人*月；待工程完工后一次性付款至总价75%；待竣工验收合格后一周内付款至总价85%；余款待结算手续办妥后三个月内结清。 2、结算方式：工程竣工验收合格后，乙方承报一份清楚、完整的结算书（内有每个部位的计算式），以甲方审计确认为准；若乙方承报的数量超出结算量的5%，超出部分作为处罚，从结算量中再次扣除。结算总价=综合单价×工程量+计日工价+奖励费-罚款费-材料损失费-财务往来 七、工程质量及验收标准 1、 乙方必须服从甲方现场管理人员及建设方、现场监理的质量管理，对所发现的质量问题及隐患及时整改，直至符合质量标准。 2、 乙方在施工前必须熟悉图纸，接受甲方的技术交底，发现问题及时提出，积极与甲方施工管理人员取得联系。乙方因对图纸不熟悉而造成的材料浪费及质量问题，损失由乙方承担。 3、 乙方根据甲方的技术交底，严格按图、按规范施工，确保质量达优。 4、 因乙方质量问题造成的返工，不计工程量，所发生的费用由乙方负责，同时赔偿甲方材料损失费 5、 乙方进场后先按甲方的要求在指定的区域进行操作，经甲方、监理方验收合格后，方可大面积施工，如质量达不到要求，甲方有权辞退队伍。 6、 本工程的验收标准按照《建筑安装工程施工与验收规范及有关质量评定标准》及万科产品实测操作指引A5提升版进行验收。 7、 依据施工技术交底和质量验收标准，甲方对施工全过程进行跟踪验收，具体规定如下： （1） 根据每层质量验收标准，每个被检项目全数检查，合格率必须 4
达到95%。 （2） 根据检查情况，提出整改或返工意见，乙方必须在限定的时间内整改结束，否则甲方有权安排他人整改，整改人工按2倍计。 （3） 严格“三检”制度，如在施工中出现未报验情况，除必须承担监理方的处罚外，甲方对乙方每次处以1000元的罚款。 八、双方责任与义务 （一） 甲方的权利与义务 1、 工程开工前，对乙方进行施工、质量及安全技术交底，并负责工程进度的控制。 2、 甲方为乙方创造必要的施工条件，按计划及时提供所需材料和机械设备，配合乙方顺利工作。 3、 甲方负责对工程全面检查验收，发现与规范不符，达不到质量要求，有权责令乙方停工；同时，在施工过程中，如乙方出现严重质量问题、安全问题、影响工期或不服从现场管理人员的管理和指挥，甲方有权随时更换队伍，乙方必须无条件服从，并在两天内退场，所造成的损失均由乙方自负。 4、 甲方现场代表人： 电话： （二） 乙方的权利与义务： 1、 乙方必须无条件接受甲方、甲方的主管部门及业主和监理在安全、质量和进度等方面的管理。 2、 乙方必须提供劳务资质相关材料和证明,进场人员必须出示完整的花名册（姓名、年龄、住址、身份证号码、务工许可证号码）。 3、 乙方进场前及施工期间应根据甲方对施工范围及工期的要求，安排施工人员的进场人数及进场时间。 4、 乙方在施工前接受甲方的技术交底，严格按照本合同规定的工程进度和质量要求组织施工，并符合《建筑安装工程施工与验收规范及有关质量评定标准》的要求。 5、 乙方人员须具有当地警署发放的《流动人口暂住证》，否则后果自负。进场后将进场人员的身份证交甲方造册登记，并交一寸近期免冠照片三张。 6、 施工期间乙方自身原因发生的工伤事故等，由乙方自行负责。 7、 工程完毕验收合格后，乙方应迅速组织人员退场，并将住处清扫干净。 8、 在施工期间，乙方不得浪费材料、损坏甲方提供的设备与工具，发现以一罚十；同时，乙方不得以种种借口，提出经济索赔并拖延工期。 9、 乙方现场代表人： 电话： ，乙方代表24小时长驻工地。 九、安全生产： 5
1. 按上海市文明工地标准组织施工。 2. 乙方所有职工必须身体健康、思维正常、作风正派、遵章守法，能适应建筑工地工作。 3. 乙方进入本工地后，应组织自身的管理及施工人员对安全生产、治安保卫等规章制度进行教育，必须自觉遵守工地各项安全规章制度，同时绝对服从甲方现场管理人员对安全生产方面的管理和指挥。 4. 建筑垃圾按规定地点堆放，建筑垃圾应装袋运输，不得从楼层中直接向下抛弃。 5. 进入现场戴好安全帽、扣好安全帽带；对不戴安全帽的人员每发现一次罚款100元、戴安全帽不扣好安全带的人员每发现一次罚款30元。 6. 乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标识和警告牌不得擅自拆除、更动，如确需拆除、更动的，必须经甲方工地施工管理人员同意，乙方派专人负责监管，施工完毕立即恢复；如乙方擅自拆除、更动，所造成的后果由乙方负责。 7. 工地及生活区不得私拉乱接电线，需要时必须请工地值班电工，货梯运输各种材料必须由甲方机械操作人员操纵，严禁擅自违章操作，造成一切事故由乙方负责。 8. 宿舍内不得使用煤气灶、电炉、电磁炉、电热水器等用电设备，一经发现全部没收，并视情节给予100～200元的罚款。 9. 乙方对甲方提供的安全设施有异议，应及时书面提出，由甲方更改、完善；因乙方自身原因造成的一切安全事故，由乙方自行负责，并承担由此发生的一切费用。 10. 发生工伤事故，单项事故5000元以内由乙方承担，超出5000元以外部分，乙方再承担超出部分的30%，其余由甲方承担。 11. 乙方职工劳保福利用品均由乙方自行解决，进入施工现场必须按甲方要求，统一服装上班。甲方提供统一服装，费用由乙方支付。 12. 乙方所有职工必须身体健康、思维正常、作风正派、遵章守法，能适应建筑工地工作；必须按照甲方要求保质保量，安全生产，文明施工。现场工完料清，涉及本组所工作的内容一概不作签证。 13. 严禁酗酒、闹事、打架斗殴，一经发现打架不论谁对谁错，每次、每人对乙方处以200元罚款，情节严重送交公安机关处理，所发生的医药费由责任人负责。 14. 严禁在工地上赌博、偷窃、嫖娼，一经发现，立即送交当地公安机关处理。 15. 严禁带家眷到工地、男女混居。甲方批准（但绝对限制）你班组，允许夫妻职工4对，但必须入住“夫妻房”； 超过按300元/对*月收取费用。