工程造价控制电大作业答案2
新疆电大一体化工程造价控制随堂测试
总分：100 分单选题多选题判断题一、单选题（共3题，共60分）得分：60分1、工程造价的有效控制是以（）为核心。
A :合理控制B :合理确定C :纠正偏差D :有效控制得分：20分本题分值：20分回答正确您的答案： D2、关于工程造价的构成，利润属于（）费用。
A :预备费B :建筑安装工程费C :建设期利息D :工程建设其他费得分：20分本题分值：20分回答正确您的答案： B3、工程造价是指建设一项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产的投资费用，是从（）角度来定义的。
A :业主B :承包商C :材料供应商D :监理方本题分值：20分回答正确您的答案： A二、多选题（共1题，共20分）得分：20分1、工程造价的构成主要分为（）。
A :设备及工具器具购置费B :建筑安装工程费C :工程建设其他费D :预备费和建设期利息得分：20分本题分值：20分回答正确您的答案： A B C D三、判断题（共1题，共20分）得分：20分1、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。
A:对B:错得分：20分本题分值：20分回答正确您的答案： A随堂测试2总分：100 分单选题多选题判断题一、单选题（共3题，共60分）得分：60分1、机会研究阶段所需时间为（）月。
A :1-2个B :1-3个C :2-3个D :3-4个得分：20分本题分值：20分回答正确2、对拟建项目的可行性研究报告提出评价意见，最终决策该项目投资是否可行，确定最佳投资方案是可行性研究（）阶段。
A :机会研究阶段B :初步可行性研究阶段C :详细可行性研究阶段D :评价和决策阶段得分：20分本题分值：20分回答正确3、技术经济可行性研究阶段对建设投资估算的精确度应控制在A :±15%B :±20%C :±10%D :±25%得分：20分本题分值：20分回答正确二、多选题（共1题，共20分）得分：20分1、详细可行性研究阶段的主要目标有（）。
国家开放大学电大专科《工程造价基础》2024期末试题及答案(试卷号2455)
国家开放大学电大专科《工程造价基础》2024期末试题及答案（试卷号2455）A．建筑安装工程承包商B．建筑安装工程发包商C．设备材料供应商D．建设项目投资者2．按照建设项目的建设程序，对生产性建设项目生产准备应该在()进行。
A．竣工验收以后B．竣工验收之前C建设项目后评价之后D．交付使用之后3．工程造价一方面可以对投资进行控制，另一方面可以对以承包商为代表的商品和劳务供应企业的成本进行控制，这体现了工程造价的()。
A．预测职能B．评价职能C．控制职能D．调控职能4．建设项目的()和建设项目的工程造价在量上是相等的。
A．固定资产投资B．流动资产投资C．无形资产投资D．其它资产投资5．在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是()。
A．在进口国目的港码头交货B．在出口国的装运港口交货C．在进口国的内陆指定地点交货D．在出口国的内陆指定地点交货6．土地使用权出让金是指建设项目通过()支付的费用。
A．划拨方式取得无限期的土地使用权B．土地使用权出让方式取得无限期的土地使用权C．划拨方式取得有限期的土地使用权D．土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权7．已知某挖土机的一次正常循环工作时间是2min;每循环工作一次挖土0.5rr13；工作班的延续时间为8h;机械正常利用系数为0.8；其产量定额为()IIl3／台班。
A．72B．96C．120D．1508．定额计价是造价人员采用国家、部门或地区统一规定的()来确定工程造价的。
A．工程量清单、消耗定额和单价B．消耗定额、单价和取费标准C．工程量清单、单价和取费标准D．工程量清单、消耗定额和取费标准9．关于生产能力指数法，以下叙述正确的是()。
A．这种方法是指标估算法B．这种方法也称为因子估算法C．这种方法在于将生产能力与造价的关系考虑为一种非线性的指数关系D．这种方法把项目的投资与生产能力考虑为简单的直线关系10.工程量清单表中项目编码的第四节为()。
工程造价确定与控制(作业答案)
“工程造价确定与控制”作业第一次1、从费用归属上区分以下几组费用？（1）施工现场管理人员的工资—建设管理费中的建设单位管理费施工现场监理人员的工资—建设管理费中的工程监理费施工企业管理人员的工资—间接费中的企业管理费（2）从出口国港口到进口国港口的设备运输费用—进口设备原价中的国际运费从进口国港口到仓库的设备运输费用—设备运杂费从仓库到安装现场的设备运输费用—设备安装工程费（3）单机试运转费—设备安装工程费联合试运转费—工程建设其他费无负荷联动试运转费用—设备安装工程费（调试费）（4）建设单位生产家具购置费—工具、器具及生产家具购置费建设单位生活家具购置费—建设单位管理费2、某进口设备CIF价为1000万美元，外贸手续费率为1.5%，银行财务费率为0.5%，关税税率为20%，增值税率为17%，求该进口设备的增值税额？解：CIF=1000（美元）关税=1000×20%=200（美元）消费税=0（美元）增值税额=（1000+200+0）×17%=204（美元）3、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年为100万元，第二年为200万元，第三年为300万元，年利率为10%，求建设期贷款利息？解：第一年利息：100×1/2×10%=5（万元）第二年利息：（100+5+200×1/2）×10%=20.5（万元）第三年利息：（105+220.5+300×1/2）×10%=47.5（万元）第四年利息：（105+220.5+347.5）×10%=67.3（万元）建设期贷款利息：5+20.5+47.5+67.3=140.3（万元）4、某项目静态投资1000万元，建设期3年，各年投资使用比例为20%，50%，30%。
建设期内年均价格变动率预测为5%，求项目建设期的涨价预备费？解：建设期第一年完成投资：1000×20%=200（万元）第一年涨价预备费:PF1=200×（1.050.5-1）=4.394（万元）第二年完成投资：1000×50%=500（万元）第二年涨价预备费:PF2=500×（1.050.5×1.05-1）=37.96（万元）第三年完成投资：1000×30%=300（万元）第三年涨价预备费:PF3=300×（1.050.5×1.052-1）=38.92（万元）建设期的涨价预备费:PF= 4.394+37.96+38.92=81.27（万元）5、预算定额人工消耗量中的基本用工和施工定额中人工消耗量中的基本工作时间是否为一个概念？有何区别？答：不是。
工程造价确定与控制(作业答案)
“工程造价确定与控制”作业第一次1、从费用归属上区分以下几组费用？（1）施工现场管理人员的工资—建设管理费中的建设单位管理费施工现场监理人员的工资—建设管理费中的工程监理费施工企业管理人员的工资—间接费中的企业管理费（2）从出口国港口到进口国港口的设备运输费用—进口设备原价中的国际运费从进口国港口到仓库的设备运输费用—设备运杂费从仓库到安装现场的设备运输费用—设备安装工程费（3）单机试运转费—设备安装工程费联合试运转费—工程建设其他费无负荷联动试运转费用—设备安装工程费（调试费）（4）建设单位生产家具购置费—工具、器具及生产家具购置费建设单位生活家具购置费—建设单位管理费2、某进口设备CIF价为1000万美元，外贸手续费率为1.5%，银行财务费率为0.5%，关税税率为20%，增值税率为17%，求该进口设备的增值税额？解：CIF=1000（美元）关税=1000×20%=200（美元）消费税=0（美元）增值税额=（1000+200+0）×17%=204（美元）3、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年为100万元，第二年为200万元，第三年为300万元，年利率为10%，求建设期贷款利息？解：第一年利息：100×1/2×10%=5（万元）第二年利息：（100+5+200×1/2）×10%=20.5（万元）第三年利息：（105+220.5+300×1/2）×10%=47.5（万元）第四年利息：（105+220.5+347.5）×10%=67.3（万元）建设期贷款利息：5+20.5+47.5+67.3=140.3（万元）4、某项目静态投资1000万元，建设期3年，各年投资使用比例为20%，50%，30%。
建设期内年均价格变动率预测为5%，求项目建设期的涨价预备费？解：建设期第一年完成投资：1000×20%=200（万元）第一年涨价预备费:PF1=200×（1.050.5-1）=4.394（万元）第二年完成投资：1000×50%=500（万元）第二年涨价预备费:PF2=500×（1.050.5×1.05-1）=37.96（万元）第三年完成投资：1000×30%=300（万元）第三年涨价预备费:PF3=300×（1.050.5×1.052-1）=38.92（万元）建设期的涨价预备费:PF= 4.394+37.96+38.92=81.27（万元）5、预算定额人工消耗量中的基本用工和施工定额中人工消耗量中的基本工作时间是否为一个概念？有何区别？答：不是。
国开工程造价控制形考答案
国开工程造价控制形考答案一、请简述建筑工程造价控制的目的和原则。
建筑工程造价控制的目的是在规定的时间、质量和范围内，使建筑工程的成本控制在预算范围内，确保工程的经济合理性和可行性。
建筑工程造价控制的原则包括：1.经济性原则：即在满足工程质量要求的前提下，尽可能降低造价，提高经济效益。
2.合理性原则：即建筑工程的造价和质量应符合合理范围，避免盲目追求低成本而牺牲质量。
3.预算控制原则：即在工程设计和施工过程中，严格按照预算控制要求进行控制，避免超预算。
4.统筹兼顾原则：即在控制造价的同时，需要综合考虑建筑的功能、美观性以及环境和社会效益等因素。
5.预防控制原则：即通过预防性控制措施，防止造价超支的发生。
二、请列举常用的建筑工程造价控制方法。
常用的建筑工程造价控制方法包括：1.预算控制：在工程设计和施工前，根据项目的需求和要求制定详细的预算，并在整个工程过程中进行控制，确保工程的成本在预算范围内。
2.阶段控制：将工程造价控制分为不同的阶段，并对每个阶段的成本进行控制，及时发现和解决问题，避免成本的失控。
3.标准化控制：通过制定标准化的工程造价控制标准和方法，确保工程的造价计算和控制过程规范、科学、高效。
4.资源控制：对工程所需的材料、设备、人力等资源进行控制，避免资源浪费和过度使用，从而降低工程造价。
5.技术控制：通过技术手段控制工程的施工过程和施工方法，提高施工效率，降低成本。
6.成本控制：对工程施工过程中的各项费用进行控制，包括人工费、材料费、设备费、管理费等，确保成本的合理化和透明化。
三、请解释建设项目工程造价控制分析的基本方法。
建设项目工程造价控制分析的基本方法包括：1.成本效益分析：通过分析建设项目的成本和效益之间的关系，评估工程的经济效益和可行性。
主要包括投资回收期、内部收益率、净现值等指标的计算和分析。
2.成本要素分析：分析建设项目中各项费用的组成和来源，包括人工费、材料费、设备费、管理费等，找出费用的主要影响因素，并进行成本控制和优化。
建设工程造价确定与控制练习题及答案(二)
建设工程造价确定与控制练习题及答案（二）101. 下列关于建筑结构方面的说法，正确的是（）。
A. 钢结构自重比较轻，从而可以降低基础造价B. 钢结构比钢筋混凝土结构便宜C. 五层以下的建筑物砌体结构比钢筋混凝土结构经济D. 木结构在各类建筑工程中广泛采用E. 柱网的选择取决于厂房的地质条件正确答案是：AC102. 下列哪些费用属于土地征用及迁移补偿费（）。
A. 征地动迁费B. 土地清理费C. 安置补助费D. 青苗补偿费E. 土地使用权出让金正确答案是：ACD103. 世界银行规定的项目建设成本包括（）。
A. 不可预见准备金B. 开工试车费C. 业主的行政性费用D. 生产前费用E. 运费和保险费正确答案是：BCDE104. 工程价款的主要结算方式包括（）。
A. 按月结算B. 竣工后一次结算C. 按旬结算D. 分段阶段E. 目标结款方式正确答案是：ABDE105. 《企业会计准则-建造合同》中规定，（）属于合同收入。
A. 索赔形成的收入B. 合同变更形成的收入C. 合同中规定的初始收入D. 工程提前交工获得的销售收入E. 试车收入正确答案是：ABC106. 项目规模合理化的制约因素是（）。
A. 环境因素B. 社会因素C. 技术因素D. 市场因素E. 人文因素正确答案是：ACD107. 国产标准设备的原价一般是指（）。
A. 设备制造厂的交货价B. 设备成套公司的订货合同价C. 设备预算价格D. 设备成套公司的成套合同价E. 建设项目工地的交货价格正确答案是：AB108. 工程实际中，常将工程变更分为（）。
A. 设计变更B. 业主变更C. 其他变更D. 工程师变更E. 承包商变更正确答案是：AC109. 应计入间接费的有（）。
A. 计划利润B. 企业为筹集资金而发生的费用C. 管理用的交通工具耗用的油料、燃料费D. 环境保护费E. 临时设施费正确答案是：BC110. 概算定额的编制依据有（）。
A. 预算定额B. 概算指标C. 施工定额D. 现行的设计标准规范E. 人、材、机的价格正确答案是：ADE111. 关于工序的描述，不正确的是（）。
电大专科《工程造价基础》形成性考核册参考答案(精选)
电大专科《工程造价基础》形成性考核册参考答案(精选)本次形成性考核是针对第1章的教学内容，共有10道单项选择题，每题4个选项中只有一个是正确答案，答对得2分，答错不得分。
1.工程造价的第一种含义是从建设项目投资者的角度定义的。
2.按照工程造价的第一种含义，工程造价是指建设项目总投资。
3.建设专案在用途、结构、造型、位置等方面都不尽相同，体现了工程造价的个别性和差异性特点。
4.建设工程项目的实际造价是在招标投标阶段形成的。
5.单位工程造价是单项工程造价的组成部分，但是不包括工程建设其他费用。
6.按照建设专案的建设程式，对生产性建设专案生产准备应该在竣工验收之前进行。
7.在一个建设专案中，具有独立的设计档、可独立承包、竣工后可以独立发挥生产能力和效益建设工程，称为单项工程。
8.建设工程项目的建设程式中的各个阶段不能任意颠倒。
9.工程建设专案按投资用途划分可以分为生产性和非生产性建设专案。
10.建设工程造价有两种含义，从投资者和承包商的角度可以分别理解为建设工程固定资产投资和建设工程的承发包价格。
工程造价是建设项目投资者和承包商的重要考虑因素，它不仅涉及到建设项目总投资和建设工程的承发包价格，还需要考虑到建设专案的个别性和差异性特点。
在建设工程项目的建设程式中，各个阶段不能任意颠倒，而工程建设专案按投资用途划分可以分为生产性和非生产性建设专案。
因此，工程造价不仅可以对投资进行控制，还可以对以承包商为代表的商品和劳务供应企业的成本进行控制，这体现了工程造价的控制职能。
12.根据《注册造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师执业范围包括工程造价计价依据的编制与审核，而不包括工程经济纠纷的调解与仲裁、工程投资估算的审核与批准以及工程概算的审核与批准。
13.根据《注册造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师注册有效期为3年。
在有效期满前30天，持证者应到原注册机构重新办理注册手续。
再次注册者应经单位考核合格并有继续教育、参加业务培训的证明。
造价工程师考试计价控制真题答案2(网友版)
造价工程师考试计价控制真题答案2（网友版）1、建设投资：工程花费 +利息 +预备费2、运输保险费：（FOB+外国运费 /1-保险费率） * 保险费率3、好象是计算增殖税：95.53 万。
4、属于安全技术举措：垂直方向交错作业防备5、属于通用举措项目：二次搬运费6、计算营业税：记得好象是（1100-90（专业分包）） *0.03=30.3万元。
什么城市保护税、教育附带是扰乱项。
此题问的是营业税。
7、外国建筑工程费组成：这个题嘛我真不会。
8、生产准备及创办费：人员培训费9、好象是计算预备费： 358.21，此题需计算基本预备 +涨价预备，而后好象先期是个0.5 年，别漏算了。
尼玛，第一次做到有建设先期0.5 年的，看的我都蒙了下，直接套公式。
10、利息包含什么内容：向外国银行借钱的利息（我选的，应当对）11、忘了什么题了，我的答案是工程造价信息指数。
12、清单和定额的共同点：都是一种自下而上的分部组合方法。
13、施工过程属于技术要素的是：机械设施性能14、不行防止中止时间吗？忘了，答案是：机器养护相关的中止15、计算砖的耗费量： 537.0416、224.28，题忘了，好象是计算资料的加权均匀。
17、不计入机械台班的：可以自行开动机械。
18、机械幅度差：不行防止中止的工序间歇19、人工工日的计算吧？ 3.2320、不属于机械幅度差的是：准备和结束时间21、好象是什么按什么能力估量的题：我选的是建筑综合生产能力，这个感觉有点偏22、好象是项目招标的风险：单价中考虑23、清单可不描绘的：配合比24、技术举措一定有的是：项目编码25、由承包商自主报价的是：总包服务费26、指数编制方法不一样：综合指数和均匀数指数。
27、指数的同胸怀原则： P10428、不记得了：我答案写了个建筑工程、人、材、机29、工艺流程不正确的选项是：选择合理的生产方法30、好象是给了个计算精度仍是给了个前发问是那个阶段？我选的是初步可行阶段（预计中枪的多）。
工程造价管理作业及答案
第1章3、不同建设阶段工程造价的含义如何答：工程造价是指工程建造价格。
它有两钟含义：第一种含义：工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
也就是一项工程通过建设形成相应的固定资产、无形资产所需用一次性费用的总和。
这一含义是从投资者—业主的角度来定义的。
第二种含义是从市场的角度来定义的，工程造价就是指工程价格。
即为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场，以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。
通常是把工程造价的第二种含义只认定为是工程承发包价格。
它是在建筑市场通过招投标，由需求主体投资者和供给主体建筑商共同认可的价格。
12、预备费和涨价预备费的内容是什么，如何计算。
答：基本预备费的内容：1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。
2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
实行工程保险的工程项目费用应适当降低。
3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘、剥露和修复费用。
基本预备费的计算：基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）× 基本预备费率。
涨价预备费：涨价预备费的内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。
涨价预备费的计算公式为：13、怎样计算建设期利息？答：建设期贷款利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期间内应偿还的贷款利息。
建设期借款利息实行复利计算。
当总贷款分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。
计算公式为：式中：qj——建设期第j年应计利息；Pj-1——建设期第（j-1）年末贷款累计金额与利息累计金额之和；Aj——建设期第j年贷款金额；i——年利率。
国家开放大学2023年7月期末统一试《11408建设工程造价管理》试题及答案-开放本科
D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保
IL针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的
（）策划。
A.目标
B.构思
C.组织
D.控制
.下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。
A.工程概算文件
B.施工图预算文件
C.工程结算文件
D.竣工决算文件
.下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。
A.成本和数量占比较高
B.成本占比高而数量占比小
C.成本和数量占比均底
D.成本占比小而数量占比高
.价值工程应用对象的功能评价值是指（）。
A.可靠地实现要求功能的最低成本
B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比
C可靠地实现用户要求功能的最高成本
D.价值工程应用对象的功能重要性系数
.因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。
A.10
B.15
C.20
ห้องสมุดไป่ตู้
D.30
.在投资方案经济效果评价指标体系中，属于静态比率性指标的是（）。
A.利息备付率和净现值率
B.总投资利润率和净年值率
C.内部收益率和自有资金利润率
D.投资收益率和偿债备付率
.在工程经济分析中，通常采用（）计算资金的时间价值。
A.连续复利 B.间断复利
C.连续单利 D.瞬时单利
A.处理工程变更
B.审核工程概算
C.进行工程计量
D.编制工程量清单
.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。
A.受自然环境限制只有少量潜在投标人
B.需要采用不可替代的专利或者专有技术
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程造价控制》作业·第五章 教材：机械工业出版社《工程造价控制》 一、单选题 1B．设计变更引起的新的工程量清单项目其综合单价由（ 承包人 ）提出，经（业主 ）确认后作为结算的依据。
2C．施工过程中由于设计图纸未能按约提供给承包商造成了工程工期拖延，人工、机械停工，则承包商（即参索赔工期，也能索赔费用）
3D．如甲方不按合同约定时间支付工程进度款，双方又未达到延期付款协议，致使施工无法进行，则（ 乙方可停止施工，甲方承担违约责任 ）
4A．某工程合同价款1000万元，2006年2月签订合同，2007年2月如期竣工，基期造价指数100.06,报告期造价指数100.40，则合同动态结算价款为（ ） P=P0*报告期指数/合同期指数=1000*100.40/100.06=比合同价多一点点，选A
5C．在进行投资控制时，纠偏的主要对象是（ 业主原因 ）偏差。 6B．某分项工程发包方提供的估计工程量120 m3，合同综合单价为10元/ m3，合同约定实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为9元m3/，实际完成工程量150 m3，工程款为（ 1482 ）元 120*1.1*10+(150-120*1.1)*9=1482
7C．某工程，4月份拟完工程计划投资10万元，已完工程计划投资8万元，已完工程实际投资12万元，则进度偏差为（ 2 ） 进度偏差=拟完工计划投资累计-已完工计划投资累计=10-8=2（拖期）
8B．某工程合同工期200天，合同价为500万元（其中含现场管理费60万元）。投标书计算的现场管理费率为10%。因为设计变更新增工程款100万元，引起工期延误55天，则承包人可提出的现场管理费索赔应是（ 10 ）万元 关键在于是用合同价中现场管理费含量，还是用投标书计算的现场管理费率。一般地投标书高于合同的专用条件、通用条件，所以用10%来计算管理费。100*10=10万。
9A．某工程合同价100万元，合同约定按调值公式调整结算价款该工程固定系数0.3，参加调值的因素为A、B、C，分别占价款比例20%、40%、10%，竣工结算时除A增长10%外，其他都未发生变化。则竣工结算价款为（ 102万元 ） 竣工结算价款=100*(0.3+20%*1.1+40%+10%)=102万元
10C．某工程因大地震造成工期延长并发生相应损失，工期拖延5d，工地待用材料损失5万元，承包人施工机械修理费20万元，窝工费2万元，承担的工程修复费30万元。除此之外别无其他损失，则承包商可索赔的工期及费用分别为(5d，35万元 )。 施工机械损失不能索赔，不可抗力窝工费用不预补偿。因此可索赔的费用是工程损失与待用材料损失以及永久工程修复费用。5+30=35万元。 二、多选题 1BDE．由于业主原因修改图纸，导致工程停工10天，则承包人可索赔的费用是 （人工窝工、机械停滞费、税金、 ）
2ADE．工程保修金的返还下列说明不正确的是（竣工结算时返还、工程设计寿命所限满后返还、可以不返还 ）
3CE．进度偏差可以表示为（ ） C、拟定工程计划投资-已完工程计划投资 （金额表示的进度偏差，正表示拖后，负表示提前） E、已完工程实际进度-已完工程计划进度 （时间表示的进度偏差，正表示拖后，负表示提前）
4CDE．下列事件中，可以索赔的是（ 不可抗力的工期，设计变更的工期与费用，工程师错误指令的工期与费用 ）
5ABCD．竣工结算的依据有（ ） A、施工合同 B、完成的工程量
C、经工程确认的索赔事项价款 D、投标文件
原因为：AD是合同文件组成部分，B是实际完成的工程量，C是对索赔事项的确认文件。它们都是结算重要依据。
[案例2]背景：某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件： 事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。 事件4：5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。 事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。 问题 （1）上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔？哪些事伯不可以要求索赔？并说明
原因。 （2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？ （3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的33％，则合理的费用索赔总额是多少？ （4）建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些？
事件2窝工还会造价挖掘机的费用损失。 即450*5*=2250元。索赔合计=5912.55+2250=8162.55
[案例3] 背景： 某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施 工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第5层框架柱钢筋绑扎时。因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至l0月16日停工(该项作业的总时差为0)。 10月7日至lO月9日因停电、停水使第3层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。 lO月14日至lO月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰延迟开工(该项作业的总 时差为4天)。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于lO月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1．工期索赔： a．框架柱扎筋 10月3日至10月16日停工， 计14天 b．砌砖 10月7日至10月9日停工， 计3天 c．抹灰 10月14日至lO月17日延迟开工， 计4天 总计请求顺延工期： 21天 2．费用索赔： a．窝工机械设备费： 一台塔吊 14X468＝6552（元） 一台混凝土搅拌机 14X110＝1540（元） 一台砂浆搅拌机 7x48＝336（元） 小计：8428元 b．窝工人工费： 扎筋 35X40.30x14＝19747（元） 砌砖 30x40.30x3＝3627（元） 抹灰 35x40.30X4＝5642（元） 小计：29016元 c．保函费延期补偿： (1500x10％x6‰／365)X21＝517.81（元） d，管理费增加： (8428+29016+517．81)X15％＝5694．27（元） e．利润损失： (8428+29016+517.81+5694.27)X5％＝2182.80（元） 经济索赔合计：45838.88元 问题： 1．承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
2．假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65％计；考虑对窝主人工 应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日30元计；保函费计 算方才合理：管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。 要点提示： 该案例主要考核工程索赔成立的条件与索赔责任的划分；工期索赔、费用索赔计算
与审核。分析该案例时，要注意网络计划关键线路，工作的总时差的概念及其对工期的影 响，因非承包商原因造成窝工的机械与人工增加费的确定方法。 因业主原因造成的施工机械闲置补偿标准要视机械来源确定，如果是承包商的自有 机械，一般按台班折旧赞标准补偿：如果是承包商租赁来的机械，一般按台班租赁费标准 补偿。因机械故障造成的损失应由承包商自行负责，不给补偿。 确定因业主原因造成的承包商人员窝工补偿标准时，可以考虑承包商应该合理安排 窝工工人做其他工作，所以只补偿工效差。 因承包商启身原因造成的人员窝工和机械闲置，其损失业主不予补偿。 [案例4] 某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖 后)1天奖励(或罚款)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图5-12 所示)，并得到甲方代表的批准。
图5-12发射塔试验基地工程施工网络进度计划 实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质 复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案；增加 直接费用4万元，因地质复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。 事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工 的基础，重新定位施工。由此造成增加用工30个工日，材料费1.2万元，机械台班费3000 元，发射塔基础作业时间拖延2天。 事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成人工窝工8个工日，该项工作作 业时间延长2天。 事件4：在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确 有疑义,要求乙方进行剥离检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方 根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工 20个工日，材料费为1 000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始 作业时间推迟了1天。 事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合 格线材。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。 事件6：鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加 快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费为6000元。 其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题： 1．在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?为什么？
2. 该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖励(或罚款)金额为多少? 3. 假设工程所在地人工费标准为50元／工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标 准为30元／工日，该工程综合取费率为直接费的25％。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少?