临时设施施工合同 施工合同
建设工程施工合同内容(4篇)
建设工程施工合同内容建设单位(甲方)：_____施工承包单位(乙方)：_____为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
工程名称：_____质量要求：_____工程造价：_____本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_____元工程期限：_____201_____年_____月_____日起至201_____年_____月_____日止甲乙双方的责任与权利：_____一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。
五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。
如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。
合同份数及相关说明：_____一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。
三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
搭棚施工合同范本（四篇）
搭棚施工合同范本合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】法定代表人：【甲方法定代表人名称】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方电话】乙方：【乙方名称】法定代表人：【乙方法定代表人名称】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方电话】鉴于甲方需要搭建棚架，乙方具有相关施工能力，甲乙双方本着合作、诚信的原则，达成如下合同：第一条项目概况甲方委托乙方按照约定要求进行棚架搭建工程，具体项目概况如下：项目名称：棚架搭建工程项目地点：【项目地点】项目起止时间：【起止时间】工程规模：【工程规模】第二条工程内容乙方承诺按照甲方要求，进行棚架搭建工程，包括但不限于以下内容：1. 制定详细的施工方案和施工计划；2. 采购所需的材料和设备；3. 组织施工人员进行搭建工作；4. 完成棚架搭建并按照约定进行验收。
第三条材料和设备1. 乙方负责采购搭建棚架所需的材料和设备，并按照甲方要求使用优质材料；2. 材料和设备的采购费用由甲方承担，并在合同签订时支付给乙方。
第四条施工期限及验收1. 棚架搭建工作必须在约定的起止时间内完成，乙方承诺按照约定时间节点进行施工；2. 棚架搭建完工后，乙方将提供相关的验收证明和验收报告，并与甲方共同进行验收；3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程质量和保修1. 棚架搭建工程必须符合国家相关标准和规定，并确保质量合格；2. 棚架搭建完成后，乙方提供一年的保修期，并负责棚架搭建工程质量问题的修复；3. 如因乙方原因造成的棚架搭建工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
第六条工程价款及支付方式1. 工程总价为【工程总价】，乙方根据工程进展情况，向甲方提出支付申请；2. 甲方同意按照约定的支付方式进行支付，具体支付方式包括但不限于现金、银行转账等。
第七条违约责任1. 若甲方或乙方未按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可以协商解除合同，解除合同后双方互不承担违约责任。
工程临时设施分包合同
工程临时设施分包合同合同编号：________甲方（业主）：_________________乙方（分包商）：_________________鉴于甲方为___________工程项目（以下简称“本项目”）的业主，乙方为具有相应资质的临时设施建设专业分包商，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等自愿、诚信互利的原则，就本项目的临时设施建设事宜达成如下合同：一、合同范围1. 本合同包括本项目所需的所有临时设施的设计、施工、安装、调试、验收、维护及相关服务。
2. 具体包括但不限于临时道路、供电系统、供水系统、排水系统、临时办公及生活区等。
二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至临时设施竣工验收合格并交付使用之日终止。
2. 如遇特殊情况需延长合同期限，双方应协商一致后书面确认。
三、质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行设计和施工，确保临时设施的质量达到甲方要求。
2. 乙方应保证所提供的材料、设备符合国家标准和设计要求。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方提供的总进度计划，制定详细的施工进度计划，并在规定时间内完成施工任务。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、价格与支付方式1. 本合同的总价款为人民币________元，包括所有材料费、人工费、机械使用费等。
2. 付款方式：预付款、进度款、竣工款等，具体支付比例和时间由双方协商确定。
六、变更与索赔1. 如因设计变更或其他原因需要对合同内容进行调整，应及时签订书面补充协议。
2. 如一方未能履行合同义务，另一方有权提出索赔。
七、风险与保险1. 乙方应为其施工人员投保人身意外伤害保险，并对施工现场的机械设备、材料等投保相应的保险。
2. 双方应共同识别项目风险，并采取合理措施予以防范。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
施工临时占地合同5篇
施工临时占地合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要进行工程建设，需临时占用乙方土地，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，由甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上共同约定。
甲方因施工需要临时占用乙方土地，乙方同意甲方临时占用其部分土地。
二、合同目的明确双方在施工临时占地过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保施工顺利进行。
三、合同内容1. 临时占地范围及用途甲方临时占地的具体范围、面积、四至界限等详见本合同附件的附图。
占地用途仅限于甲方施工所需，不得挪作他用。
2. 临时占地期限临时占地期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX 月XX日止。
到期后，甲方应按时归还土地。
3. 补偿费用及支付方式（1）甲方应按照国家规定标准向乙方支付临时占地补偿费用。
补偿费用包括但不限于土地补偿费、青苗补偿费等。
具体补偿标准详见本合同附件。
（2）甲方应在乙方完成土地交付后XX个工作日内，将补偿费用支付至乙方指定账户。
4. 双方权利和义务（1）甲方应按时支付补偿费用，确保施工过程中的安全文明施工，保护乙方土地及其地上附着物。
（2）乙方应按时交付土地，并确保交付的土地符合甲方施工要求。
（3）双方应共同遵守国家法律法规，维护施工秩序，确保施工顺利进行。
5. 违约责任（1）如甲方未按约定支付补偿费用，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按时交付土地或交付的土地不符合约定，应承担违约责任。
（3）如因甲方原因导致施工延误，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
6. 争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、合同的变更和解除本合同一经签订，双方应共同遵守。
如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并书面确认。
现场施工服务合同协议书5篇
现场施工服务合同协议书5篇 篇1 甲方（发包方）：_________ 乙方（承包方）：_________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行现场施工服务的相关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________ 2. 工程地点：_________ 3. 工程内容：_________ 4. 工程造价：_________ 二、施工服务内容 1. 乙方应按照甲方的要求，提供现场施工服务，包括但不限于以下几个方面：
（1）施工前的准备工作，如现场勘察、设计交底等； （2）施工过程中的技术服务，如技术指导、问题解决等； （3）施工后的收尾工作，如工程验收、技术总结等。 2. 乙方应确保施工服务质量符合甲方的要求，并按时、安全地完成施工任务。
三、双方权利义务
1. 甲方权利与义务： （1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行现场施工服务； （2）甲方有义务向乙方提供必要的技术支持和配合； （3）甲方应按时向乙方支付施工服务费用。 2. 乙方权利与义务： （1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付施工服务费用； （2）乙方有义务按照甲方要求提供现场施工服务； （3）乙方应确保施工服务质量符合甲方要求。 四、施工服务期限
1. 本合同的施工服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
2. 乙方应在施工服务期限内完成施工任务，并达到工程质量标准。如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、施工服务费用及支付方式
1. 施工服务费用：_________元。该费用包括乙方为完成施工任务所发生的一切费用。甲方应按时向乙方支付施工服务费用。具体支付方式和时间如下：_________。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 支付方式：_________。甲方应通过以下方式向乙方支付施工服务费用：_________。如因支付方式导致乙方无法及时收到款项，甲方应承担相应的违约责任。 六、违约责任 1. 甲方违约责任：如甲方违反合同约定，未按时向乙方支付施工服务费用或未提供必要的技术支持和配合，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。同时，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的法律责任。
2013版施工合同对临时工程和临时设施的定义
2013版施工合同对临时工程和临时设施的定义示例1：
工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
示例2：
临时工厂设施：承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施（包括但不限于），并在各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。
（1）钢筋加工厂；
（2）木材加工厂；
（3）混凝土构件预制工厂；
（4）机械修配工厂；
（5）汽车保养站；
（6）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。
临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
2023版建设工程施工合同范本(精选6篇)
2023版建立工程施工合同范本〔精选6篇〕2023版建立工程施工合同范本〔精选6篇〕2023版建立工程施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原那么，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包平安、包卫生承包施工。
(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。
四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。
五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面开工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除拘留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。
六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监视乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。
本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购置，在施工期间，乙方必须做到平安文明施工，如出现任何平安事故，一切后果由乙方承当。
在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承当。
七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。
八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否那么甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，缺乏局部由乙方补足。
九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：日期：2023版建立工程施工合同2建立单位(甲方)：_________________施工承包单位(乙方)：_________________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
建筑劳务施工合同(通用7篇)
建筑劳务施工合同（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务施工合同（通用7篇）在对法律认识不断深化的今天,合同在其中的作用已不可忽视,同时也成为专业分工协作的桥梁。
施工简易合同
施工简易合同甲方：____________________ （以下简称“甲方”）地址：____________________联系方式：________________乙方：____________________ （以下简称“乙方”）地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方依法拥有位于__________的建设用地使用权，并拟在该地块上进行__________工程建设；乙方系依法成立，具备承担本合同项下工程施工的资质和能力，且愿意按照本合同的约定完成该工程的施工。
为明确双方在工程建设过程中的权利义务，保障工程顺利完成，经双方充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________，具体坐标为：东经__________，北纬__________。
3. 资金来源：__________4. 工程内容：乙方按照本合同约定以及甲方提供的全套施工操作指南、经甲方确认的设计变更文件、技术交底记录、工程洽商记录、会议纪要等所有与本工程施工相关的文件资料（以下统称为“工程文件”）完成本工程的全部施工内容，包括但不限于：（1）土石方工程：包括场地平整、开挖、回填、余土外运及相关支护等工作。
（2）地基与基础工程：包括__________地基处理、桩基工程（如有）、基础结构施工（包括但不限于__________）等，并满足地质查看报告的要求。
（3）主体结构工程：包括__________结构（如框架、剪力墙、框剪等）的梁、板、柱、墙等构件的钢筋制作安装、模板支拆、混凝土浇筑养护等全部工作。
（4）建筑装饰装修工程：包括但不限于内外墙抹灰、地面找平、楼地面铺贴、墙面饰面、吊顶工程、门窗工程（含五金安装）、油漆涂料工程等，具体材料标识、规格型号、颜色等应符合甲方书面确认的标准。
（5）建筑给排水工程：包括建筑内部及红线范围内的给水、排水管道、卫生洁具、阀门、水箱等的安装、调试，并确保系统运行正常。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时设施施工合同 施工合同
临时设施施工合同
1. 引言
本合同（以下简称“合同”）由甲方（施工方）和乙方（委托
方）共同订立，为了明确双方在临时设施施工过程中的权利和义务，
保障双方的合法权益，特制订本合同。
2. 甲方责任
1. 甲方应根据乙方提供的施工方案和要求，按时、按质、按量
完成临时设施的施工任务。
2. 甲方应按照相关法律法规和安全规范，确保施工过程的安全
性。
3. 甲方应采取必要的措施，保护施工现场周边环境和乙方已有
设施的完好。
3. 乙方责任
1. 乙方应提供详细的施工需求和要求，包括临时设施的规格、
数量、位置等，并提供相应的技术资料和图纸。
2. 乙方应按照合同约定支付相应的费用，并按时提供必要的配
合和支持。
3. 乙方应提供相应的施工许可证和其他相关证件。
4. 合同价款
1. 乙方应按照合同约定支付甲方相应的施工费用，包括设备、
人工、材料等费用。
2. 合同价款的支付方式为（在此处填写支付方式，如：一次性
付清、分期支付等）。
3. 若因乙方原因导致施工期延长或施工变更，乙方应按照实际
发生的费用支付额外费用。
5. 违约责任
1. 如果甲方未按照合同约定的施工期限完成施工任务，乙方有
权要求甲方支付相应的违约金。
2. 如果乙方未按照合同约定支付相应的费用，甲方有权要求乙
方支付相应的违约金。
3. 如果因不可抗力因素导致无法履行合同，双方均不承担违约
责任，但应及时通知对方，并协商解决措施。
6. 保密条款
1. 双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密和技术秘密，
双方应保守对方提供的所有机密信息，不能擅自泄露或商业化利用。
2. 保密期限自合同终止之日起至（在此处填写保密期限，如：
五年、永久等）。
7. 争议解决
1. 合同履行过程中如发生任何争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，双方可以提交有管辖权的法院诉讼解决。
8. 合同变更和解除
1. 任何对合同内容的修改或补充，需经双方书面协商，并签订
补充协议。
2. 若因不可抗力因素或其他不可控制的原因，导致合同无法继
续履行，双方可以协商解除合同。
9. 合同生效与终止
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同终止后，双方仍应履行各自的保密义务。
10. 其他事项
（在此处填写双方约定的其他事项，如：合同附件、通知送达
方式等）
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（施工方）：
（签字）___________
（日期）___________
乙方（委托方）：
（签字）___________
（日期）___________