北京某文化发展有限公司加工合同纠纷(合同示范文本)
加工合同(示范文本)3篇
加工合同（示范文本）3篇篇1加工合同甲方（委托方）：__________乙方（加工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，明确双方职责，甲乙双方经过友好协商，达成以下加工合同：一、合同概况1. 甲方委托乙方进行__________加工，乙方同意接受甲方的委托。
2. 加工物品的具体描述、数量、质量、规格、价格等详见附件。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部加工任务并验收合格为止。
三、加工物品的质量要求和技术标准1. 乙方应按照甲方提供的技术标准和质量要求完成加工任务。
2. 如无甲方提供的技术标准，则按照国家标准或行业标准执行。
3. 乙方应确保加工物品的质量达到甲方要求，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
四、加工物品的数量和交货时间1. 乙方应按照合同约定的数量和交货时间完成加工任务。
2. 如因乙方原因未能按时交货，乙方应承担违约责任。
3. 甲方如有特殊需求，双方可另行协商调整数量和交货时间。
五、加工费用及支付方式1. 加工费用根据附件中的约定执行。
2. 甲方应按照合同约定支付加工费用，乙方应提供合法的发票。
3. 乙方完成交货并经甲方验收合格后，甲方支付尾款。
1. 双方应对本合同内容及相关商业信息保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在完成加工任务后，应销毁与本合同相关的所有资料，除非得到甲方的书面同意。
七、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定完成加工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 如因乙方原因导致加工物品存在质量问题，乙方应承担修理、更换、退货等责任。
3. 如甲方未按合同约定支付加工费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
加工合同(示范文本GF6篇
加工合同(示范文本GF6篇篇1加工合同甲方（委托方）：____________________乙方（加工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公正、平等、自愿的原则，就甲方委托乙方进行加工事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方对以下物品进行加工：____________________（具体物品名称、规格、数量等详见附件）。
二、加工要求1. 乙方应按照甲方的要求进行加工，确保加工质量符合相关标准。
2. 乙方应在约定的时间内完成加工任务，如因特殊情况需延迟完成，应提前与甲方协商并取得同意。
3. 乙方在加工过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员安全。
三、材料提供1. 甲方负责提供加工所需的原材料，并确保原材料的质量符合相关标准。
2. 乙方在加工过程中如发现原材料存在质量问题，应及时通知甲方，由甲方负责处理。
四、费用及支付方式1. 加工费用：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体费用根据加工物品的数量、难度等因素确定。
2. 支付方式：甲方应在乙方完成加工任务并通过验收后，一次性支付加工费用给乙方。
五、质量保证1. 乙方应确保加工质量符合甲方的要求，如因加工质量不合格造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 甲方有权对乙方加工的物品进行质量检验，如质量不符合要求，甲方有权要求乙方重新加工或退换货物。
六、保密协议1. 甲乙双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密、技术秘密等信息。
七、违约责任1. 如因乙方原因未按约定时间完成加工任务，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
2. 如因甲方提供的原材料质量问题导致加工质量不合格，甲方应承担相应责任。
3. 如一方违反保密协议，应向对方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
加工合同(示范文本)4篇
加工合同(示范文本)4篇 全文共4篇示例，供读者参考 篇1 加工合同示范文本 甲方：（委托方） 地址： 联系人： 电话： 传真： 乙方：（加工方） 地址： 联系人： 电话： 传真： 鉴于甲方需要对其产品进行加工加工，双方经友好协商，达成如下协议：
一、 产品名称及规格： 甲方需加工的产品名称及规格为： 二、 加工内容： 1. 乙方应对甲方提供的产品进行加工处理，保证加工质量符合国家标准及甲方要求。
2. 加工费用计算方式为： 三、 交货时间： 产品加工完成后，乙方应按照双方协商的时间交付给甲方，逾期需承担相应责任。
四、 付款方式： 1. 加工费用支付方式为： 2. 付款时间： 五、 质量保证： 乙方应保证加工产品的质量符合国家标准及甲方要求，如有质量问题，乙方应负责处理。
六、 保密条款： 1. 双方应对涉及商业机密的信息保密，不得向第三方泄露。 2. 违反保密条款的一方应承担相应法律责任。 七、 违约责任： 1. 若乙方未按约定时间完成产品加工或质量不合格，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付加工费用，应承担违约责任。 八、 争议解决： 双方如发生争议，应友好协商解决；如无法协商解决，应提交仲裁委员会进行仲裁。
九、 其他条款： 其他约定事项： 十、 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项完成之日终止。如需变更或终止，应经双方协商一致并签署书面协议。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签字日期： 签字日期：
以上为加工合同示范文本，双方应根据具体情况进行个性化修改，并保留备份。合同一旦签订生效，双方应按照约定履行合同内容，共同维护合作关系。祝双方合作愉快、顺利！
篇2 加工合同 甲方：（委托方） 地址： 法定代表人： 联系电话： 乙方：（加工方） 地址： 法定代表人： 联系电话： 鉴于甲方需要进行某种产品的加工生产，现甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守：
一、产品名称：（具体产品名称） 二、规格及要求： 三、加工数量： 四、交货时间： 五、价格及支付方式： 1.加工费用总金额为（具体金额）； 2.支付方式：（如：预付金额占总金额的30%，剩余70%货款在货物交付后3个工作日内支付）
加工合同范本(示范文本)范本7篇
加工合同范本（示范文本）范本7篇篇1加工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（加工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在加工过程中的权利与义务，保障双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
一、合同标的1. 甲方委托乙方对____________（具体物品）进行加工。
2. 加工的具体要求：按照甲方提供的图纸、技术要求和工艺流程进行加工。
二、合同金额及支付方式1. 加工费用总计为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______日内支付乙方______%的加工费用作为预付款。
3. 乙方完成全部加工任务并提交甲方验收合格后，甲方支付剩余______%的加工费用。
4. 支付方式：通过银行转账方式支付。
三、加工期限1. 乙方应在收到预付款后______日内完成全部加工任务。
2. 如因甲方原因导致图纸、技术要求的变更，乙方可根据实际情况顺延加工期限。
四、质量保证1. 乙方应严格按照甲方提供的图纸、技术要求和工艺流程进行加工，确保产品质量符合国家标准及甲方的要求。
2. 如因乙方原因造成产品质量问题，乙方应承担全部责任，并负责更换或修复。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付加工费用，每逾期一日，应向乙方支付______%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成加工任务，每逾期一日，应向甲方支付______%的违约金。
3. 若因乙方原因造成产品质量问题，致使甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在完成加工任务后，应销毁与本合同相关的技术资料，除非甲方另有要求。
七、争议解决1. 本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
加工合同范本(示范文本)范本3篇
加工合同范本（示范文本）范本3篇篇1加工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（加工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在加工过程中的权利与义务，保障双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
一、合同概况1. 加工物品：____________________（具体物品名称、规格、数量等）2. 加工地点：____________________3. 加工期限：自本合同签订之日起至______年______月______日完成。
二、加工质量、标准及验收方式1. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行加工，确保加工质量符合双方约定。
2. 验收方式：按照甲方提供的技术标准、样品或双方共同确认的质量标准进行验收。
3. 验收时间：在加工完成后的______个工作日内完成验收。
三、加工费用及支付方式1. 加工费用：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在验收合格后______个工作日内支付加工费用至乙方指定账户。
四、甲方责任与义务1. 甲方应提供必要的技术支持和指导，确保乙方能够按照要求完成加工任务。
2. 甲方应按时支付加工费用，如因甲方原因导致延期支付，应按照相关规定支付违约金。
3. 甲方有权对乙方的加工过程进行监督，确保加工质量。
五、乙方责任与义务1. 乙方应按照甲方要求，确保加工物品的质量、规格、数量等符合约定。
2. 乙方应按时、按量完成加工任务，如因乙方原因导致延期交付，应按照相关规定支付违约金。
3. 乙方应对加工物品的质量负责，如因乙方原因导致质量问题，应承担相应责任。
4. 乙方应妥善保管甲方提供的原材料、技术资料等，不得擅自更换、挪用。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有技术资料、信息等进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
篇2加工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（加工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在加工过程中的权利与义务，保障双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行加工事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在加工过程中的合作关系，确保双方遵守国家法律法规，遵循公平、公正、诚实信用的原则，共同实现商业目标。
加工合同(示范文本)3篇
加工合同(示范文本)3篇篇1加工合同一、合同双方约定甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（加工方）：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 甲方委托乙方对以下产品进行加工加工：2. 乙方应当按照甲方提供的加工要求，完成加工加工工作，并保证加工产品质量符合相关标准要求。
3. 乙方应当按照本合同约定的时间节点，按时完成加工工作，并将加工产品送达甲方指定的地点。
4. 乙方应当对加工产品进行质量检验，并保证加工产品达到甲方的要求。
5. 如果乙方在加工过程中发现问题，应当及时向甲方进行通报并协商解决方案。
6. 甲方应当按照合同约定的价格支付加工费用，并按照合同约定的时间节点支付。
7. 本合同自双方签署之日起生效，有效期至加工产品送达甲方并确认验收之日。
三、违约责任1. 如因乙方原因导致加工产品质量不符合要求，乙方应当承担相应的违约责任，并承担由此产生的全部费用。
2. 如因甲方原因导致加工工作无法正常进行，甲方应当承担相应的违约责任，并承担由此产生的全部费用。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可暂时免除责任，但应当及时通知对方，并尽快恢复履行义务。
四、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可以另行协商解决，并签署书面补充协议。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）:乙方（盖章）:日期:补充说明：加工合同是甲乙双方在加工合作过程中所达成的协议。
本合同内容严格按照《合同法》和《民法通则》相关规定制定，履行时需要遵守国家法律法规。
希望双方能够全面理解本合同内容，并按照本合同规定进行履行。
篇2加工合同(示范文本)甲方(委托方)：____________（以下简称甲方）乙方(加工方)：____________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有_______（产品）的生产销售权，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据中华人民共和国合同法的有关规定，达成如下协议：一、合同内容1.1 乙方接受甲方委托，按照约定的技术要求，对甲方提供的_______（产品）进行加工，并按期完成，并保证加工产品的质量符合国家相关标准。
加工合同(示范文本)5篇
加工合同(示范文本)5篇篇1加工合同甲方（委托方）：____________________乙方（加工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方加工__________（产品名称）事宜达成如下协议，以共同遵守。
一、委托加工项目1. 甲方委托乙方加工的产品名称为：____________________。
2. 乙方应按照甲方的要求，按照规定的数量、质量、规格等标准进行加工生产。
二、加工物品的数量、规格、质量等要求1. 甲方委托乙方加工的具体数量、规格、质量标准等详见附件《委托加工物品清单》。
2. 乙方应严格按照《委托加工物品清单》的要求进行生产，确保产品质量符合国家标准和相关行业标准。
三、加工物品的价格及支付方式1. 甲方应按照约定的价格向乙方支付加工费用。
具体价格详见附件《委托加工物品清单》。
2. 甲方在验收合格的产品后，应按照约定支付加工费用。
支付方式可以是现金、银行转账等方式。
四、交货期限和方式1. 乙方应在约定的交货期限内完成加工任务，并按照约定的方式交付给甲方。
具体交货期限和方式详见附件《交货协议》。
2. 如因不可抗力等因素导致无法按时交货的，乙方应及时通知甲方，并协商解决方案。
五、保密条款1. 双方应保守对方的商业秘密和技术秘密，不得将对方的信息泄露给第三方。
2. 在合同履行过程中，乙方应对甲方的技术资料、图纸等信息进行保密，未经甲方许可，不得擅自泄露、使用或向第三方转让。
六、质量保证和售后服务1. 乙方应保证加工产品的质量符合国家标准和相关行业标准，如因产品质量问题导致的损失，由乙方承担。
2. 如甲方在收到产品后发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快进行售后处理。
具体售后条款详见附件《售后服务协议》。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付加工费用，乙方有权停止生产或交付产品，并追究甲方的违约责任。
加工合同(示范文本)4篇
加工合同（示范文本）4篇篇1加工合同示范文本甲方：________________ 地址：________________ 电话：_________________乙方：________________ 地址：________________ 电话：_________________鉴于甲方需求乙方提供加工服务，双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：一、加工内容1.1 乙方同意根据甲方的委托，针对特定的产品进行加工处理。
1.2 加工内容包括但不限于：XX加工、XX组装、XX检测等领域。
二、加工标准2.1 乙方保证加工过程中严格按照甲方提供的工艺标准和质量要求进行操作。
2.2 乙方需确保所加工产品的质量符合国家相关标准，并保证产品合格率达到甲方要求。
三、加工周期3.1 双方约定的加工周期为______（天/月），自本合同生效之日起计算。
3.2 若因不可抗力等原因导致加工周期延长，乙方应及时告知甲方，并经双方协商确定新的加工完成时间。
四、加工费用4.1 甲方支付给乙方的加工费用为________元，支付方式为_________。
4.2 加工费用应在产品加工完成后__天内结清，逾期支付的，甲方应支付违约金。
五、保密条款5.1 双方同意在合作过程中，对涉及商业秘密和技术信息等保密内容进行严格保密，不得向任何第三方透露。
5.2 保密期限自本合同解除之日起____年。
六、违约责任6.1 如因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方的损失。
6.2 如因不可抗力等不可抗力造成一方无法履行合同的，该方不承担违约责任。
七、争议解决7.1 本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁机构裁决。
7.2 争议期间，合同的其他内容仍须履行。
八、其他条款8.1 本合同经双方签字盖章后生效，具有约束力。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：____ 年____ 月____ 日以上为加工合同示范文本，双方在签订合同前应认真阅读，确保内容清晰明了。
北京市加工合同范文（3篇）
北京市加工合同范文尊敬的合作伙伴：感谢贵公司对我公司的信任和支持，经双方友好协商，我公司与贵公司达成加工合作协议如下：一、合作目的本合作协议的目的是为了加强双方的合作关系，共同推动双方业务的发展，提高产品的质量和市场竞争力。
二、合作内容1.加工项目：具体包括（列举具体项目），双方进一步商定。
双方约定在合作期内将围绕加工项目全力开展合作。
2.加工方式：双方将根据加工项目的具体要求，确定加工方式，并进行详细安排。
3.成品交付：双方约定按照加工合同规定的日期和时间，交付成品。
如因双方原因造成延迟交付的，延迟交付的具体处理办法由双方协商确定。
4.质量要求：双方保证加工产品符合相关国家标准和行业标准的要求，确保产品质量稳定可靠，履行相关质量检验和测试。
5.价格和支付方式：具体价格和支付方式双方将在加工合同中详细约定，并商定与支付节点相关的约定。
双方约定支付方式为（现金支付/银行转账等方式），付款方应在约定时间内将款项支付至收款方指定账户。
6.机密保护：双方承诺对于涉及双方合作的商业机密和技术保密信息，进行严格保密，并采取必要的保护措施。
未经对方同意，任何一方不得将机密信息泄露给任何第三方。
7.知识产权：加工合作过程中产生的知识产权归属问题将根据相关法律法规和双方协商的约定来处理。
8.违约责任：任何一方未履行合同义务导致对方损失的，应当承担相应的违约责任。
具体违约责任双方将在加工合同中进行约定。
三、合作期限本合作协议自双方签署之日起生效，合作期限为（具体合作期限，如一年）。
四、保密条款1.在本合作协议履行过程中，双方可能了解到对方的商业秘密和技术秘密，双方约定对这些信息进行严格保密。
2.双方对于获知的对方商业秘密和技术秘密的保密义务将在本合作协议终止后依然有效。
五、争议解决本合作协议的解释和履行适用中华人民共和国法律。
双方如有争议应友好协商解决，如协商无果，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1.本合作协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
加工合同示范文本(8篇)
加工合同示范文本甲方：_____（定做方）乙方：_____（承揽方）双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：一、甲方权利和义务1.合同签定后，甲方为乙方免费提供_____。
_____、_____及_____工具，乙方自购。
如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续生产，为保证本厂产品质量，材料不退。
2.甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务1.通过考察同意后，自愿购买材料。
如产品质量问题，乙方自己负责。
2.乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
三、违约条款1.甲方违背合同第一条（2款）时以（____元/㎡）的1倍支付乙方违约金。
2.乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米____元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：_____乙方：_________年____月____日加工合同示范文本（二）甲方：_____乙方：_____第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。
第四条材料由____方负责。
第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_______________。
第六条验收时的检验方法是采用_____，正常检验，二级检验水准。
一次抽样计划，alq为_____，或正常检验，四级检验水准。
一边规格界限，形式_____，alq为_____。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The contract has the function of maintaining social stability and promoting
economic development. If one party violates the contract, he shall bear
legal responsibility.
（合同范本）
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
北京某文化发展有限公司加工合
同纠纷(合同示范文本)
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 2 页
北京某文化发展有限公司加工合同纠纷(合
同示范文本)
原告北京金视光盘有限公司，住所地北京市海淀区杏石口路30号。
法定代表人李小健，董事长。
委托代理人张永军，北京市博金律师事务所律师。
委托代理人蓝晓东，北京市博金律师事务所律师。
被告北京艾迪特文化发展有限公司，住所地北京市西城区新外大
街8号金丰和物业写字楼a座二层01室(德胜园区)。
法定代表人黄爱兵，董事长。
原告北京金视光盘有限公司(以下简称金视光盘公司)与被告北京
艾迪特文化发展有限公司(以下简称艾迪特公司)加工合同纠纷一案，
本院受理后，依法组成合议庭。原告金视光盘公司委托代理人张永军、
被告艾迪特公司法定代表人黄爱兵到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
金视光盘公司诉称：艾迪特公司委托金视光盘公司加工光盘，金
视光盘公司按照约定完成了光盘加工任务。但经多次敦促，截止起诉
说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不
仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则
要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 3 页
时，艾迪特公司共拖欠加工费用10 420元。故金视光盘公司诉至法院，
请求判令艾迪特公司：1、支付光盘复制加工费10 420元;2、支付逾
期付款违约金4842元;3、并承担本案的诉讼费用。
金视光盘公司向本院提交了以下证据材料予以证明： 1、光盘加
工合同书，证明双方设立承揽合同关系;2、发货单，证明金视光盘公
司按照合同的约定履行了义务;3、艾迪特公司信函，证明艾迪特公司
收到两批光盘没有付款也没有退回;4 律师函，证明金视光盘公司曾向
艾迪特公司主张权利。
艾迪特公司辩称：事实和理由方面成立，加工光盘合同属实。但
是金视光盘公司没有按照艾迪特公司的要求完成加工任务。金视光盘
公司收到电子文件后应该先加工母盘，再加密后再进行商品光盘的复
制。现加工后的母盘在金视光盘公司手中，没有退还给艾迪特公司。
商品光盘已交付给5000张，第二期的5000张是对第一期的换货，因
第一期货物有质量问题，有的无法读取或者是格式不对，且第二期同
样存在质量问题，给艾迪特公司造成损失。故不同意支付货款。因具
体的损失数额现在无法确定，故艾迪特公司保留另行起诉的权利。
艾迪特公司在庭审后提交补充答辩意见称：1、第一批和第二批光
盘的母盘都在金视光盘公司处。金视光盘公司并未提供这一关键证据。
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 4 页
庭审中金视光盘供词承认第一批光盘存在质量问题，所以加工第二批
光盘以替换第一批光盘，否则违反了合同第五条第三点的规定;2、第
二批光盘既然是第一的替换，所以在计算欠款总额时不应计算第一批
光盘的金额5360元;3、光盘属于特殊商品，如光盘存在质量问题，已
无任何使用价值，如退回给金视光盘公司容易造成非法侵权后果，合
同中并为规定必须退货，所以艾迪特公司自行销毁并无不妥;4、如判
决艾迪特公司违约，违约金的计算起始日应为第二批交货日45天后，
且按有关规定不应高于同期银行贷款利率;5、第二批光盘是否存在质
量问题，艾迪特公司希望法院要求金视光盘公司交换母盘这一证据，
以便检验。
艾迪特公司未向本院提交证据。
经本院庭审质证，双方当事人对于金视光盘公司提交的证据1光
盘加工合同书、证据3艾迪特公司信函、证据4 律师函的真实性、合
法性、关联性没有异议，本院对以上证据予以认定。
双方当事人对于涉及本案争议焦点的证据持有异议：
对原告提交的证据2发货单，被告艾迪特公司认为事实存在，两
批光盘已送到包装厂，但是接受人的签字不一样。本院认为，被告艾
迪特公司认可接受货物的事实，且并未提供相关证据证明签字人并非
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 5 页
其公司人员，故本院对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。
本院根据上述认证查明，XX年3月8日，金视光盘公司与艾迪特
公司签订光盘复制加工合同书(合同编号XX-03-a064)。合同约定：金
视光盘公司为艾迪特公司进行光盘加工：盘片加工，节目名称为“高
考英语口语全真导考”，数量为5000片，单价0.9元，总价4560元;
“高考英语口语全真导考”母盘加工，总价800元。以上合计5360元。
金视光盘公司应于XX年3月10日前送货给艾迪特公司，交货地点为
恒淼包装厂。艾迪特公司于收到产品之日起45日内付清货款。艾迪特
公司应按合同规定的时间付款，每迟延一天，应向金视光盘公司支付
合同总金额5%的违约金。
合同签订后，金视光盘公司于XX年3月11日向艾迪特公司交付
了“高考英语口语全真导考”5015张光盘。光盘交付后，艾迪特公司
向金视光盘公司提出口头质量异议，但是未经金视光盘公司核实。XX
年4月4日，金视光盘公司向艾迪特公司交付同名称光盘5015张。以
上供货后，艾迪特公司共支付了加工费300元。XX年10月28日，艾
迪特公司向金视光盘公司发函，称金视光盘公司制作的第一批光盘存
在质量问题，重新制作的第二批光盘仍有部分被退回，造成了公司的
损失，故请求以4000元结算账务。金视光盘公司对此未予答复。XX
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 6 页
年9月19日，金视光盘公司向艾迪特公司发出律师函，催要两笔加工
费共计10 420元。截止起诉时止，艾迪特公司尚欠10 420元未付。
另查，金视光盘向艾迪特公司提供的10 030张光盘中，艾迪特公
司已经将第一批全部光盘及第二批中其认为有质量问题的光盘销毁，
未退还给金视光盘公司。
以上事实还有开庭笔录在案佐证。
本院认为，金视光盘公司与艾迪特公司所签订的加工光盘合同，
系当事人真实意思表示，未违反国家法律或行政法规的强制性规定，
本院确认有效。金视光盘公司交付了定作物后，艾迪特公司应该在收
货后按照合同予以付款。艾迪特公司未按合同履行全部付款义务，已
构成违约，应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费及
逾期付款违约金于法有据，本院予以支持。
关于艾迪特公司提出由于金视光盘公司的第二次供货是替换第一
次所加工的存有质量问题的光盘一节，本院认为，艾迪特公司并未提
出相关证据证明金视光盘公司所加工的第一批光盘存在质量问题，且
金视光盘公司对此未予认可，本院对艾迪特公司的抗辩不予认可。艾
迪特公司在收到两批加工的光盘后，虽口头提出质量异议，但未经金
视光盘公司核实，自行将光盘销毁，视为实际接收并使用，应该依据
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 7 页
合同支付对价。
金视光盘公司仅请求180日的利息，属于自愿放弃权利的行为，
本院对此不持异议。
综上所述，本院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百
零九条及有关法律之规定，判决如下：
一、被告北京艾迪特文化发展有限公司于本判决生效之日起十日
内给付原告北京金视光盘有限公司加工费一万零四百二十元;
二、被告北京艾迪特文化发展有限公司于本判决生效之日起十日
内给付原告北京金视光盘有限公司违约金四千八百二十四元。
如果被告艾迪特公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，
应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加
倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费一百八十元(原告北京金视光盘有限公司已预交九十
元)，由被告北京艾迪特文化发展有限公司负担，于本判决生效后七日
内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上
诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上
诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。
合同范本 | DOCUMENT TEMPLAT
HT-YW-0532
第 8 页
如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处
理。
审 判 长 谢 东
代理审判员 王克楠
代理审判员 邢玉明
二οο八年八月二十七日
书 记 员 王 澜
XX设计有限公司
Your Name Design Co., Ltd
.