建筑智能化设计合同(DOC)
建筑智能化系统设计范例6篇
建筑智能化系统设计范例6篇另外，尽管建设部自1988年开始在部分城市、部门组织开展建设监理工作，但是第一个有关建筑智能化系统工程法规1997年才颁布，即建设部建设［1997］290号文《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》（以下简称290号文）。
所以，建筑智能化系统工程监理可以说是刚刚起步。
在许多监理工作实用手册中就是传统弱电系统篇幅都很少，更谈不上智能化系统了。
本文总结设计监理工作中的经验教训，参与建筑智能化系统工程设计监理这一领域的交流。
一、建筑智能化设计中的各个阶段以及组织格局在我们讨论建筑智能化系统工程设计中的监理之前，我们应先了解建筑智能化设计中各个阶段以及组织格局的一些特点。
建筑智能化设计必须经过用户需求分析、初步设计、系统工程设计以及深化设计等环节。
涉及的单位有业主、监理、设计单位、系统集成商和各专业子系统分包商等。
他们在设计的各个阶段担当各自不同的角色。
如何确定设计的目标由谁来完成，各个参与单位在何时承担什么任务，如何组织落实各阶段的设计目标，从而保证建筑智能化设计中的质量、进度和投资三大目标。
这是我们在从事这项监理工作之前首先应当明确的。
但对系统工程设计由谁承担并完成，290号文中并没有做出明确规定。
显然，在初步方案中，因未定各子系统的品牌，以及系统集成软件平台，所以达不到系统工程设计的深度。
本文建议在设计单位完成初步设计的基础上，编制系统工程设计的招标书，经监理由业主最终确认。
之后，公开招标，择优确定系统工程设计的方案以及系统集成商。
同时，系统集成商为总包，其他各专业子系统可作为分包纳入管理体系。
在设计单位指导下，总包组织各分包单位完成深化设计。
二、建筑智能化设计各阶段监理工作要点（一）用户需求分析和初步设计阶段。
建筑智能化系统工程是多学科、多技术综合集成的新兴事物，大部分业主对智能建筑缺乏一个全面的了解，而且建筑智能化涉及的诸多技术还在迅猛发展，产品和标准日新月异，这就使得业主对将来建成的建筑智能化系统功能很难有明确的需求。
2018建设工程设计合同范本
【导语】签订合同看起来当时⿇烦，但是事前有⼀个⽂字的东西，对双⽅都有⼀个约束，能够使以后少出现不必要的⽭盾，出现⽭盾时也有据可查，避免出现⼤的⿇烦。
以下是为您整理的“”，欢迎阅读。
【篇⼀】 合同编号： 项⽬名称：项⽬建设地点：委托⽅（甲⽅）：承接⽅（⼄⽅）：签订⽇期： ⽬录 正⽂： 1。
合同依据2。
项⽬概况3。
设计范围4。
服务与职责 5。
费⽤、付款⽅式、设计成果和进度要求及交付6。
甲⽅向⼄⽅提供的有关资料及⽂件7。
合同⽣效、终⽌与结束8。
责任与权利9。
⼀般条款 附件⼀：主要设计⼈员名单附件⼆：《设计任务书》附件三：《施⼯图设计指导书》附件四：《设计⽂件深度及设计错误分类》附件五：《宗地规划要求》附件六：宗地地形图附件七：深圳地区⽓象资料附件⼋：销售合同附图样板 1．合同依据 1。
1《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》。
1。
2《建设⼯程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑⼯程勘察设计管理法规和规章。
1。
3相关建设⼯程审批⽂件。
2．项⽬概况 2。
1⼯程名称：项⽬2。
2项⽬地点： 项⽬总占地⾯积万平⽅⽶，总建筑⾯积暂定约万平⽅⽶。
其中别墅部分约为万平⽅⽶；⼩⾼层及⾼层部分约为万平⽅⽶，公建约为万平⽅⽶。
备注：以政府主管部门竣⼯查丈建筑⾯积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率⾯积）。
2。
3产品类型：联排别墅、独幢别墅、商业及公建、⼩⾼层及⾼层。
3．设计范围 本项⽬设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩⼟⼯程勘探和试验、⽤地红线外的任何设施、市政道路、市政电⼒等设计和施⼯图预算及⼯程量清单，但⼄⽅有责任配合甲⽅完成上述⼯作。
3。
1规划建筑⽅案设计阶段：3。
1。
1进⾏规划⽅案设计。
3。
1。
2报建图纸制作。
3。
1。
3设备⽅案的总体规划。
3。
2⽅案调整设计阶段 3。
2。
1根据甲⽅及政府部门的意见，完成规划⽅案调整； 3。
关于建筑智能化工程施工(3篇)
第1篇一、施工准备1. 施工前，应做好施工界面的确定，包括施工图深化、设备采购、工程施工、系统调试、系统试运行、系统检测和竣工验收等全过程的施工准备。
2. 明确建筑智能化工程实施界面，确保与其他建筑结构、装饰、给排水、电气、供暖通风空调和电梯等工程的协调。
3. 确定建筑设备监控系统涉及的机电设备及管路的安装位置，监控系统的管线敷设、穿线和接线的工作，设备调试及相互的配合方式。
二、工程实施1. 按照合同文件和工程设计的要求，对设备和材料进行进场验收，确保设备和材料的安全性、可靠性及电磁兼容性。
2. 智能化设备的安装应在土建和装饰工程完工并合格后进行，各种探测器、传感器的安装应与建筑装饰和机电施工协调定位。
3. 施工单位在安装完成后，依据合同文件和设计要求，以及规范规定的检测项目、检测数量和检测方法对系统进行自检。
三、质量控制1. 建筑设备监控系统的检测应以系统功能及性能检测为主，同时对现场的安装质量、设备性能及工程实施过程中的质量记录进行抽查和复核。
2. 机房环境、电源及接地施工要点：机房应敷设架空防静电地板，供电应为两路电源，并在末端自动切换。
弱电系统的接地应采用等电位联结。
3. 设备、元件安装要点：现场控制器的位置应安装在便于调试和维护的地方，各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置。
四、系统检测1. 建筑智能化工程实施过程中，应对系统进行检测，确保系统功能的实现和性能的稳定。
2. 检测内容包括：系统功能、性能、安装质量、设备性能、工程实施过程中的质量记录等。
五、竣工验收1. 建筑智能化工程施工完成后，应进行竣工验收，确保工程质量达到国家现行规范和标准。
2. 竣工验收内容包括：工程质量、工程进度、工程款支付、工程资料、工程使用功能等。
总之，建筑智能化工程施工是一项复杂而系统的工程，涉及多个专业领域。
在施工过程中，要严格按照相关规范和标准进行，确保工程质量和进度。
随着科技的不断发展，建筑智能化工程将在我国建筑行业发挥越来越重要的作用。
建设工程设计合同范本(15篇)
建设工程设计合同范本（15篇）建设工程设计合同范本建设工程设计合同范本（精选15篇）建设工程设计合同范本篇1合同编号：_________本合同由下列双方于_________省_________市签署：甲方：_________公司乙方：_________公司甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。
第一条设计内容乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：a.甲方厂区总平面布置;b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;c.甲方技术经济效益分析与预测。
第二条设计期限乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条设计报酬及支付方式甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元;b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。
第四条各方义务a.甲方义务(1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料;(2)如期向乙方支付报酬。
b.乙方义务(1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料;(2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。
第五条工程验收a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。
b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。
c.甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核，_________工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。
建设工程设计合同参考范本2024年通用
建设工程设计合同 甲方（业主）信息 全称：X有限公司 地址：省市区路号 统一社会信用代码： 法定代表人：X 联系电话：X 乙方（设计单位）信息 全称：X建筑设计院 地址：省市区街号 统一社会信用代码： 法定代表人：X 联系电话：X 鉴于甲方拟进行一项建设工程，需委托专业设计单位提供设计方案；根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。通过明确双方权利义务，确保工程顺利实施，达到预期的设计目标。 一、设计范围与内容 建筑方案设计：包括但不限于建筑物外观、结构布局、材料选用等。 环境景观设计：包括绿化、水系、道路等与周围环境的协调性。 电气与智能化系统设计：涵盖供电系统、通讯网络、安防监控等。 给排水及消防系统设计：涉及水源、排水路径、消防设施等规划。 其他专项设计：根据项目需求可能包括交通组织、能源利用等。 1.2 乙方须在合同签订后30日内提交初步设计方案，并在甲方提出反馈意见后的15日内完成最终设计方案的修改完善。 二、设计标准与要求 2.1 所有设计方案必须符合国家现行相关法规、标准和规范，并应满足甲方提出的质量、安全、环保等方面的需求。 2.2 设计图纸应清晰、准确，图纸深度至少包含必要的尺寸标注、材料说明及施工图。 2.3 乙方应确保设计方案的创新性，不得抄袭或侵犯他人知识产权。如因抄袭引起的法律纠纷，由乙方承担全部责任。 三、设计周期与进度 3.1 本工程设计总周期不超过60天，自甲方下达设计任务书之日起计算。 3.2 乙方应在合同生效后立即开展工作，并根据项目进展适时调整设计计划。 3.3 关键节点包括方案评审、修改完善、最终交付等，各节点完成时间如下： 方案评审：合同生效后15天内完成。 修改完善：收到甲方反馈后15天内完成。 最终交付：甲方确认无误后30天内完成。 四、费用与支付方式 4.1 本项目总设计费用为人民币元，分阶段支付。 4.2 预付款：合同签订且甲方支付首期款项，金额为总费用的30%，即人民币元。 4.3 进度款：乙方提交初步设计方案并通过甲方审核后，甲方支付第二期款项，金额为总费用的40%，即人民币元。 4.4 尾款：最终设计方案经甲方确认并验收合格后，甲方支付余下的30%作为设计费用，即人民币元。 4.5 甲方逾期支付设计费用的，应按日千分之五向乙方支付违约金。 五、保密与知识产权 5.1 甲乙双方应对在执行合同过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得以任何形式泄露给第三方。 5.2 乙方设计的知识产权归甲方所有，乙方对所设计成果享有署名权。 5.3 若乙方违反保密协议导致甲方损失的，乙方应当赔偿甲方因此遭受的一切损失。 六、变更与调整 6.1 在设计过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，甲方有权提出变更或调整设计要求，乙方应及时响应并协商确定变更事项。 6.2 任何变更或调整均应以书面形式通知对方，并形成书面补充协议。 6.3 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。 七、违约责任 7.1 如甲方未按合同约定支付设计费用，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之五的违约金。 7.2 如乙方未按合同约定完成设计任务，每逾期一天，应向甲方支付该阶段设计费用千分之五的违约金。 7.3 如任一方严重违反合同规定，造成对方重大损失，另一方有权解除合同，并要求对方赔偿因此造成的损失。 八、争议解决 8.1 双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决。 8.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 8.3 在争议解决期间，除争议事项外，甲乙双方仍应履行各自在本合同中的其他义务。 九、合同的修改与终止 9.1 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均须以书面形式作出，并经双方授权代表签字后方为有效。 9.2 除非双方协商一致并以书面形式签署终止协议，否则本合同期满自动终止。 9.3 如一方严重违约，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。 十、其他条款 10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 10.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。 10.3 本合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方（业主）：_________________________________ 法定代表人（签字）：___________________________ 日期：____年____月____日 乙方（设计单位）：________________________________ 法定代表人（签字）：___________________________ 日期：____年____月____日
建筑设计优化协议(2篇)
建筑设计优化协议一、协议背景1.1本协议旨在明确建筑设计优化过程中各方的职责、权利和义务，确保项目顺利进行。
1.2本协议各方包括：甲方（项目甲方，即业主或开发商）、乙方（设计单位）、丙方（施工方）以及可能涉及的监理、咨询等参与方。
二、协议内容2.1 设计优化目标2.1.1甲方应明确设计优化的目标，包括但不限于建筑性能、成本控制、质量保证、绿色环保等方面。
2.1.2 乙方应根据甲方的要求，结合项目特点，制定合理的设计优化方案。
2.2 设计优化过程2.2.1 乙方应在设计阶段，按照甲方的要求，进行设计优化，并提交设计方案。
2.2.2 甲方有权对乙方提交的设计方案进行审查，并提出修改意见。
2.2.3 乙方应根据甲方的修改意见，对设计方案进行修改和完善。
2.3 成本控制2.3.1 乙方应充分考虑项目成本，确保设计优化方案在经济性方面合理。
2.3.2 甲方有权对乙方提交的成本预算进行审查，并提出修改意见。
2.3.3 乙方应根据甲方的修改意见，对成本预算进行调整。
2.4 质量保证2.4.1 乙方应确保设计优化方案符合国家相关法律法规、规范和标准。
2.4.2 乙方应协助甲方进行施工过程中的质量控制，确保施工质量满足设计要求。
2.5 绿色环保2.5.1 乙方应充分考虑绿色环保要求，提高建筑能效，降低能耗。
2.5.2 乙方应协助甲方申请绿色建筑评价标识，提升项目环保水平。
三、协议履行3.1 各方应按照协议约定的内容，认真履行各自职责。
3.2 各方应加强沟通与协作，确保项目顺利进行。
3.3 如一方违反协议约定，另一方有权要求其承担违约责任。
四、协议解除与终止4.1协议履行期间，如发生不可抗力等特殊情况，导致项目无法继续进行，各方协商一致，可以解除协议。
4.2 协议履行完毕，各方达成一致，可以终止协议。
五、争议解决5.1 本协议履行过程中发生的争议，各方应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
修建性详细规划设计合同范本5篇
修建性详细规划设计合同范本5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托人）：XXXXXX乙方（受托人）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行修建性详细规划设计事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：XXXXXX2. 项目地点：XXXXXX3. 项目规模：XXXXXX4. 项目内容：XXXXXX二、设计范围和要求1. 乙方负责进行修建性详细规划设计，包括总体规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计等。
2. 乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，提供创新、实用、美观的设计方案。
3. 乙方应在设计中注重节能环保，推广绿色建筑设计理念。
4. 乙方需按照甲方的要求进行设计修改和完善，确保设计方案的合理性和可行性。
三、设计进度和交付成果1. 乙方应在合同签订后尽快启动设计工作，确保设计进度符合甲方要求。
2. 乙方应按时向甲方提交设计成果，包括但不限于设计方案、设计图纸、设计说明等。
3. 甲方应根据实际需要，对乙方的设计成果进行验收和确认。
四、费用及支付方式1. 乙方应根据项目的实际情况和设计难度，向甲方提供合理的收费标准。
具体费用以双方协商为准。
2. 甲方应在合同签订后尽快向乙方支付设计费用。
支付方式一般为银行转账或支票支付。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误或需要修改设计方案，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、违约责任及争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中，如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
2. 对于因合同条款解释不清或双方理解不一致而产生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
甲方（委托人）：XXXXXX（签字/盖章）乙方（受托人）：XXXXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：[合同编号]项目名称：[项目名称]委托方（甲方）：[委托方公司名称]设计方（乙方）：[设计方公司名称]签订时间：XXXX年XX月XX日签订地点：[签订地点]一、项目概况本次修建性详细规划设计项目位于[项目所在地]，规划用地面积为[占地面积]，规划用途为[规划用途]。
建筑工程三方协议书范本8篇
建筑工程三方协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________丙方（设计方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着公平、公正、诚实信用的原则，就_________建筑工程设计施工事宜，达成如下协议：一、协议目的甲、乙、丙三方通过友好协商，确定由乙方承包甲方指定的_________建筑工程，并由丙方提供设计服务。
为保障三方的权益，明确各方的责任和义务，特制定本协议。
二、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程要求：_________三、设计施工范围1. 设计范围：_________2. 施工范围：_________四、设计施工期限1. 设计期限：自本协议签订之日起_________天内完成设计任务。
2. 施工期限：自设计任务完成后_________天内完成施工任务。
五、费用及支付方式1. 设计费用：_________元。
支付方式为：_________。
2. 施工费用：_________元。
支付方式为：_________。
3. 具体支付节点和金额按照《支付计划表》执行。
六、质量保证1. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合相关标准。
2. 丙方应提供符合要求的施工图纸和技术支持，确保工程质量。
3. 甲方有权对工程质量进行监督，提出整改意见。
七、安全保证1. 乙方应建立健全安全管理制度，确保施工过程中的安全。
2. 丙方应提供必要的安全技术支持，确保工程安全。
3. 甲方有权对安全情况进行监督，提出整改意见。
八、违约责任1. 乙方若未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
具体违约责任包括：_________。
2. 丙方若未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
具体违约责任包括：_________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精心打造 未来1 建设工程设计合同 工 程 名 称：建筑智能化设计 工 程 地 点： 河南省
合 同 编 号： 甲 方： 河南中建工程设计咨询有限公司 乙 方： 林州星华建筑智能化工程有限公司 签 订 日 期： 二〇一六年七月二十日
中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 精心打造
未来2 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司
甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条 本合同依据下列文件签订： 1. 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3. 建设工程批准文件。 第2条 工程概况和工作范围： 一、 工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。
二、 合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为 本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布置、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布置及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下： 精心打造 未来3 1﹑设计调研阶段 ① 需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ② 工作考察（案例、产品等） 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③ 根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书； B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布置图、设备布置平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求； C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品牌、工程量清单。 ②初步设计修改 精心打造 未来4 根据甲方与业主的初步设计评审意见对设计方案进行必要的修改； 3、施工图设计阶段：提供本项目完整的建筑智能化系统设计施工图，并按要求报主管部门审查通过。 4、招标设计阶段 ①投标单位资格预审 配合甲方提供选择施工单位的资格意见； ②工作考察 乙方配合甲方对满足资格预审条件的施工单位进行考察，编写考察报告； ③工程招标 配合甲方编写招标文件，递交招标设计文件（包括招标技术方案、招标清单、招标品牌、招标图纸等），并对招标文件进行技术交底。
第3条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜
1 设计任务委托书 1 2 满足智能化系统设计要求的图纸、需求文件等相关资料 1
第4条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜
1 项目智能化系统需求书 6 18天 6份文本文件， 1份电子文件（电子文件格式为可编辑、修改的文档） 2 初步设计 9 18天 1份硫酸图， 精心打造 未来5 3 施工图设计全套设计成果 （设计施工图及项目概算、推荐专业设备和材料的参考品牌、工程量清单、计算书等） 9 10天 8份蓝图， 2份计算书， 1份电子文件（电子文件格式为可编辑、修改的文档）。
4 智能化招标技术文件 1 5天 1份文本招标图纸； 3份文本招标技术方案； 3份文本招标清单及品牌； 1份电子文件（电子文件格式为可编辑、修改的文档）。 第5条 设计合同取费及支付
收费标准：按照工程总建筑面积以1元/m2计取设计费。 暂定价格：8000.00m2×1元/m2=8000.00元（大写：人民币：捌仟元整）。 最终价格： 以完工核定的本工程最终产权测绘为基础，按照约定收费标准按实增减。 设计费支付按下表执行：
付费次序 占总设计费% 付费额（万元）
付费时间
（由交付设计文件所决定）
第一次付费 15% 定金，合同签订后7天内支付 第二次付费 15% 项目需求书及相关技术资料，并经过甲方确定定稿后7天内
第三次付费 20% 提交初步设计图纸及相关技术资料，并经过甲方确定定稿后7天内
第四次付费 30% 提交全套完整设计施工图及相关技术资料，并经过主管部门审查通过后7天内 第五次付款 20% 提交全套招标技术文件后7天内 精心打造 未来6 公司账户：（见合同专用章） （备注1：由于实测产权建筑面积变化产生的设计费增减部分合并在第五次付款时一并结清。） 第6条 工作计划
6.1 工作计划
序号 工作阶段 工作内容 工作周期（天） 备注
1 需求调研阶段 内部需求调研、调研报告编制、需求书编制 A、乙方根据项目定位进行需求分析及调研； B、乙方起草项目需求书提交业主论证。 10 2 乙方提交《需求书》 提交《需求书》，并向甲方、业主进行成果汇报。 5 3 甲方和业主审核《需求书》 甲方和业主对全套《需求书》进行审核并给出审核意见。 5 4 修改需求书，提交正式成果 根据审核意见完成《需求书》修改，并提交正式成果文件。 5 5 项目考察（案例、产品等） 乙方安排甲方对项目案例,设备进行选择和考察。 /
6 初步设计阶段 A、进行初步设计（图纸及说明） B、编制项目概算﹑工程量清单 A、提供初步设计图（包括系统连接图﹑设备安装布置图等）B、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品牌、工程量清单。 15 7 初步设计成果审核 甲方和业主对全套初步设计成果进行审核并给出审核意见。 5 8 修改初步设计成果 根据最终审核意见完成初步设计成果的修改，并提交甲方和业主复核。 3
9 提交初步设计成果 在甲方和业主均复核确认以往审核意见已落实到位后，正式提交最终版初步设计图纸及相关资料。 3 10 施工图设计阶段 提交全套完整的设计施工图。 10 11 报主管部门审查通过。 5
12 招标设计阶段 提供全套招标技术文件 编制招标技术文件（包括招标技术方案、招标清单、招标品牌、招标图纸等），并对招标文件进行技术交底。 5
第7条 双方责任 精心打造 未来7 7.1甲方责任： 7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关规定标准进行设计。有基础图纸修改、装修图纸更新等其他文件，甲方也应在得到相关文件后一周内提供给乙方。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。 7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料有误，或所提交的资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。 7.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。 7.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，相关费用由乙方自理。 7.1.5甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。乙方不允许转让给其他单位设计。 7.2 乙方责任 7.2.1乙方应按国家技术范围、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 精心打造 未来8 7.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家现行的相关法律、法规及规范、规程。 7.2.3乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 7.2.4乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。 7.2.5乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第8条 违约责任 8.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际有效工作量进行设计费用支付。 8.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。 8.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额按合同法相关条款确定。 8.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收本项目总设计费的千分之二。 8.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应按合同总设计费的3%向甲方支付违约金。