开发商的购房合同范本6篇
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________鉴于甲、乙双方就购买房产事项，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：__________________。
2. 房屋类型：__________________。
3. 房屋面积：__________________。
4. 其他物业设施：__________________。
二、交易价格及付款方式1. 甲乙双方议定上述物业的交易价格为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整给甲方；（2）______年______月______日前支付购房款人民币______元整；（3）余款待房屋过户完毕后，一次性支付。
三、物业交付及过户1. 甲方应在乙方付清购房款后______日内将房屋交付给乙方使用。
2. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋过户手续。
3. 过户费用由______方承担。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追究乙方责任。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理过户手续，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权进一步追究甲方责任。
3. 若因甲方原因导致无法办理过户手续，甲方应退还乙方已支付的购房款项，并支付人民币______元整的违约金。
五、其他约定事项1. 甲方应保证房屋的所有权无争议，无抵押、查封等情况。
如有上述问题，甲方应承担全部责任。
2. 双方应当在本地政府规定的期限内办理相关手续，包括税务、物业等相关手续。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
购房合同协议书（6篇）
购房合同协议书卖方（甲方）：_____买方（乙方）：_____根据中华人民共和国房屋买卖相关法律，就甲方将所有权所属的房屋出售给乙方等相关事宜，双方经协商一致，达成协议如下：第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋具体状况如下：房屋座落在_____，面积为____平方米。
房屋为砖混结构商品房，布局结构平方米，门面为_____。
第二条房屋所有权证编号：_____，房产证号：_____，土地所有权号：_____.第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产具体情况已充分了解，自愿购买上述房地产。
第四条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币（大写）：____元整。
甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。
具体时间为：本合同生效之日起十日内乙方交付贰万元____年____月____日前付伍万元;其余在产权转移时全部交清。
第五条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于____年____月____日将上述房地产交付乙方（以房产证交付为标志）。
第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。
第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。
在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。
第八条乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益承担相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。
乙方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和承担相应的义务。
第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。
如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方承担全部责任。
第十条乙方未按本合同约定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起第二天至实际付款日止，利息按银行同期利率计算，逾期30天后，甲、乙双方同意按下列之一处理。
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇篇1甲方（开发商）：_________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（购房者）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________身份证号码：____________________________鉴于甲方作为房地产开发商，合法拥有并出售位于_______________（地点）的房产项目，乙方自愿购买该项目中的房屋，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：具体位于_____________________（详细地址）。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房屋结构：_______层住宅，户型为______，朝向______。
4. 配套设施：包括电梯、停车位、绿化等配套设施。
二、购房款项及支付方式1. 房屋总价款：人民币______元（大写：_____________________）。
2. 支付方式：采用______方式支付，具体支付时间节点如下：（1）定金：人民币______元；（2）首付款：人民币______元；（3）贷款款项：（若适用）剩余款项由银行提供贷款支付。
三、房屋交付与验收1. 交付时间：甲方应于本合同签订后______个月内将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：房屋应达到竣工验收标准，配套设施齐全。
3. 验收：乙方应在接到甲方交付通知后______日内进行验收，如有异议，应当及时提出。
四、违约责任与风险承担1. 乙方逾期付款的，应按照逾期天数支付违约金，每逾期一天支付总房款的______%作为违约金。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。
该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。
第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。
第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。
乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。
第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。
乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。
第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。
如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。
在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。
第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。
购买商品房购房合同范本6篇
购买商品房购房合同范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以共同遵守。
一、标的物1. 甲方同意出售位于____________________的商品房（以下简称“该房屋”），乙方同意购买该房屋。
2. 该房屋的具体位置、户型、面积、配套设施等详见附件一。
二、价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）本合同签订之日起______日内，乙方支付定金人民币______元（大写：______元整）。
（2）该房屋交付前，乙方支付购房余款人民币______元（大写：______元整）。
三、交付与验收1. 甲方应当在乙方支付购房余款后的______个月内，将该房屋交付给乙方。
2. 甲方交付房屋时，应当向乙方提供房屋的验收资料，并共同进行房屋的验收。
3. 若甲方未能按期交付房屋，应当按照以下方式承担违约责任：____________________。
四、产权登记与权属证明1. 甲方应当在房屋交付后______个月内，办理该房屋的产权登记手续。
2. 甲方办理产权登记后，应当向乙方提供产权证明。
3. 若因甲方原因导致无法办理产权登记，甲方应当承担相应的法律责任。
五、保修责任1. 甲方应当对该房屋的质量负责，并承担保修责任。
2. 保修期限为______年，自该房屋交付之日起计算。
3. 若在保修期限内出现质量问题，甲方应当及时予以修复。
六、违约责任1. 若乙方未能按照约定支付购房款，应当按照以下方式承担违约责任：____________________。
2. 若甲方未能按照约定交付房屋或办理产权登记，应当按照以下方式承担违约责任：____________________。
七、合同的变更与解除1. 任何一方不得擅自变更或解除合同。
购买商品房购房合同范本6篇
购买商品房购房合同范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以共同遵守。
一、合同双方1. 甲方是一家依据_____（国家/地方）法律合法注册并运营的房地产开发公司，具有出售本合同所述房屋的法律资格和资质。
2. 乙方是具备完全民事行为能力的自然人，自愿购买甲方开发的商品房。
二、物业基本情况本合同所购房源位于_______（地址），项目名称为______，房屋为第_____栋第_____层_____号房，房屋结构为____，房屋用途为____，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。
三、价格与付款方式1. 房屋单价为人民币_____元/平方米，总价为人民币_____元（大写）。
2. 乙方选择以下方式付款：（1）一次性付款；（2）银行贷款；（3）其他方式。
3. 乙方需在签订本合同后___日内支付房屋首付款，剩余款项按照第___种方式支付。
若选择贷款方式，甲乙双方应共同办理相关贷款手续。
四、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后___个月内将房屋交付给乙方。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应提前通知乙方。
2. 房屋交付时，甲方应向乙方提供竣工验收备案表、房屋质量保证书等文件。
3. 乙方应在接到房屋交付通知后___日内办理房屋交接手续。
逾期未办理，视为自动接收房屋。
五、产权登记及权属证书办理1. 甲方应在房屋交付后___个工作日内办理房屋产权初始登记。
2. 乙方应在甲方通知办理产权登记手续之日起___日内提交相关材料，办理产权证书。
产权证书办理费用由___方承担。
3. 产权证书办理完毕后，甲方应及时交付给乙方。
六、违约责任1. 若甲方逾期交付房屋，应支付乙方违约金，违约金按日计算，每日金额为总房价款的万分之___。
逾期超过___个月的，乙方有权解除合同。
2. 若乙方逾期付款，应支付甲方违约金，违约金按日计算，每日金额为未付款项的万分之___。
购买商品房购房合同范本6篇
购买商品房购房合同范本6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的商品房事宜，签订本合同，以资共同遵守执行。
第一条甲方依法取得______区（县）地块土地使用权（出让合同编号：______），投资建造的______项目已竣工，并取得房地产项目产权证明及商品房预售许可证。
根据《物权法》的有关规定及甲乙双方之意愿，现就销售商品房事宜达成协议如下。
第二条乙方自愿购买甲方销售的房屋（房屋用途______），该房座落于______市______区（县）路（街）_____号______栋______，建筑面积______平方米。
产权办理：（此处自行根据实际情况添加相应内容进行完善）按照国家相关法律法规的规定，产权办理方式为：____________。
具体办证时间按照相关法律法规执行。
乙方购买的房屋所在楼宇需封闭运行管理，乙方入住后需遵守物业管理部门制定的相关规定。
第三条根据《房屋面积管理条例》的规定，该房屋售价以建筑面积计算，单价为每平方米人民币______元（大写：______），房价总计人民币（大写）：______（￥______）。
单价确定方式一般为基于现行市场成交价。
此价格为毛坯房价格，不包含装修费用等附加费用。
乙方购买该房屋后需自行负责装修等事宜。
第四条在签订本合同时，乙方应按合同约定支付定金和购房款总额的一部分款项共计人民币（大写）：______元整（小写：______元）。
若甲乙双方同意一次性付款，应在签订合同前交付总房款，剩余部分应在______日前付清全款或完成银行贷款相关手续；若甲乙双方同意按揭贷款购房方式付款的，乙方在签订合同后积极办理按揭贷款手续。
具体付款方式和时间节点详见附件一《付款时间表》。
第五条甲方应于本合同签订之日起______日内将房屋交付给乙方使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。
下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。
1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。
1.3 房产的售价为人民币___________元整。
第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。
2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。
2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。
第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。
3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。
第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。
4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。
4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。
第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。
5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。
6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同适用中华人民共和国法律。
7.2 本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至______仲裁/法院解决。
第八条其他事项8.1 本合同未尽事宜，由双方协商决定。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________日期：___________以上是一份关于开发商的购房合同范本，希望对购房者和开发商在买卖房产过程中有所帮助。
购房者在签订合同时应仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。
希望双方能够有效履行合同约定，顺利完成房产交易。
【文章内容仅为虚构，仅供参考】。
第2篇示例：购房合同是开发商和购房者之间约定的法律文件，具有法律效力。
在购房过程中，购房合同的签订对双方都具有重要意义，因此需要了解购房合同的主要内容和要求。
一、买方信息：双方约定如下房屋买卖事项，卖方是房地产开发商。
买方必须提供真实姓名、身份证号码、联系方式等基本信息，确保购房合同的有效性。
购房者也应该注意核对开发商的资质和信誉，保障自身的权益。
二、房屋信息：购房合同应明确房屋的位置、面积、楼层、房型等相关信息。
同时还应包括房屋的产权证编号、土地证号、建筑许可证号等房屋证照信息。
购房者应核对以上信息，确保购房房屋无纠纷。
三、交易价格：购房合同应明确房屋的总价款、首付金额、付款方式、尾款支付时间等相关信息。
购房者在签订购房合同前应仔细阅读，并支付首付款项，确保房屋购买的合法性。
四、过户手续：购房合同中应明确过户手续的办理流程、时间以及相关费用承担等内容。
购房者应要求开发商及时办理过户手续，并确保登记完成后的房屋产权归属清晰明确。
五、房屋交付：购房合同中应明确房屋的完工时间、交付时间、违约责任等内容。
购房者应及时验收房屋质量，并保留相关证据以备处理纠纷。
六、违约处理：购房合同中应明确双方的违约责任、解除合同的条件、违约赔偿等内容。
购房者应注意遵守购房合同的约定，避免造成损失。
七、其他条款：购房合同中还可以加入双方的其他约定事项，如装修责任、物业费用、保修期限等内容。
购房者应仔细阅读并签字确认，以免日后产生纠纷。
第3篇示例：购房合同范本甲方：（开发商全称）乙方：（购房者全称）根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经过友好协商，就以下事项达成一致，以兹共同遵守：一、购房房屋基本信息1.1 房屋位置及交通情况：1.2 房屋总面积：1.3 房屋结构和格局：1.4 房屋使用权归属情况：1.5 房屋售价及付款方式：二、房屋的交付及验收2.1 房屋按照如下进度交付：2.2 房屋交付时乙方有权进行验收，如果发现质量问题，应当及时提出，甲方应当在承诺期限内进行整改。
2.3 房屋验收合格后，乙方须签收相关文件，并按照约定付款方式支付购房款项。
三、房屋的产权证书及过户手续3.1 房屋产权证书过户到乙方名下后，乙方才享有房屋所有权。
3.2 产权证书过户税费由乙方承担，按照国家规定的标准支付。
3.3 产权证书过户手续由双方共同到所在地不动产登记中心办理，办理过程中的费用由双方分担。
四、房屋质量保证4.1 房屋质量保证期为（保修期限），在此期间内，出现因设计、施工等质量问题导致的损坏，由甲方承担免费维修责任。
4.2 质量保证期外，房屋出现的自然老化、合理损耗等状况，由乙方承担维修责任。
五、其他约定5.1 双方因履行本合同所发生的争议，应协商解决；协商不成的，提交所在地人民法院诉讼解决。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：年月日以上为购房合同范本，双方若有更改或补充事项，应在协商一致后另行签订补充协议。
希望甲乙双方能够遵守合同约定，共同遵守法律法规，维护双方的合法权益。
第4篇示例：购房合同是购房者和开发商之间签订的一种书面协议，明确了双方的权利和义务，保障了买卖双方的合法权益。
在购房合同中，通常包括了房屋的基本信息、价格、付款方式、交付日期、房屋质量保证等内容，为购房者提供了一种法律保障。
今天，我们就来看一下关于开发商的购房合同范本。
购房合同甲方（开发商）：__________鉴于甲方是合法持有房屋产权证明的开发商，乙方自愿购买甲方的房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋地址：______4. 房屋用途：住宅二、房屋交付日期1. 开发商保证在______年月日前将房屋交付给购房者。
2. 如果因不可抗力等原因导致交付延迟，开发商应提前通知购房者，并在双方协商的日期内完成交付。
三、房屋价格及付款方式2. 付款方式：首付______万元，在签订合同之日起______日内支付；余款分______次支付，每次支付的金额为______万元。
3. 一次性付清的，享受______折优惠。
4. 房款支付方式：银行转账（账号：__________）。
四、房屋质量保证1. 开发商保证房屋建筑质量符合国家相关标准。
2. 在房屋交付后______年内，开发商承担房屋结构性能不符合国家标准的维修责任。
五、其他约定1. 双方同意遵守合同约定，保障合同的履行。
2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 合同的修改、补充或解除须经双方协商一致，并签订书面文件。
以上是关于开发商的购房合同范本，希望对购房者在签订购房合同时能够提供一些参考。
在签订合同之前，建议购房者仔细阅读合同内容，保障自己的权益。
祝愿购房者在购房过程中顺利如意，早日拥有属于自己的温馨家园。
第5篇示例：购房合同是购房交易过程中至关重要的文件，也是双方共同遵守的法律依据。
在购房之前，开发商与购房者需要签订一份合同，明确双方的权利和义务，以保障双方的合法权益。
下面是一份关于开发商的购房合同范本，具体内容如下：购房合同甲方（开发商）：地址：联系电话：乙方（购房者）：双方经友好协商，本着平等互利的原则，就甲方拟出售的房产与乙方购买事宜，达成如下协议：一、房产基本信息1. 房产名称：____________________二、交易方式及条件2. 甲方应在交付首付款后将房产过户手续办理完毕，并提供相关法律文件。
3. 乙方应在首付款支付后的____天内支付尾款，否则甲方有权解除合同。
4. 房产交付时间为_______________，交房时双方应签署相关交接文件。
5. 房产交付前，甲方应保证房产无任何纠纷，可以正常交付给乙方。
6. 甲方保证所售房产符合国家相关规定，且无法转让，不受法院查封、冻结等限制。
7. 双方保证在履行合同过程中，不违反国家相关法律法规，否则承担相应的法律责任。
三、违约责任1. 乙方如未按约定时间支付首付款或尾款，视为违约，甲方有权保留首付款并解除合同。
3. 如果房产在交付前发现严重质量问题，乙方有权据实反映并要求退还全部款项。
四、其他约定1. 本合同经双方签字确认后生效，不可撤销。
2. 本合同附件为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以相关书面形式确认。
以上为购房合同范本，双方应按照实际情况进行具体内容填写，并严格遵守合同约定。
购买房产是一项重要的投资行为，双方均应谨慎对待，确保合同的合法性和有效性。
希望通过购房合同的签订，双方能够达成愉快的购房交易，实现共赢的目标。
第6篇示例：购房合同是开发商和购房者之间签订的具有法律约束力的文件，是保障双方利益的重要文书。
本文将详细介绍一份标准的开发商购房合同范本，帮助购房者了解合同的内容和条款。
购房合同合同编号：【编号】甲方（开发商）: _________________（简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，就以下事项签订本购房合同：第一条房屋基本信息1. 项目名称：_______________2. 房屋楼栋：_______________3. 房屋编号：_______________4. 房屋面积：_______________㎡5. 房屋总价：_______________元第二条房屋交付标准第三条付款方式1. 预付定金：_______________元，签订合同时支付。
2. 首付款：_______________元，乙方在收到房屋交付通知后支付。
3. 尾款：_______________元，在收到房屋产权证后支付。
第四条其他费用1. 转让费用：_______________元，若乙方有转让房屋意愿，需支付相应费用。
2. 管理费：_______________元，甲方提供物业管理服务需支付。
第五条违约责任1. 乙方逾期付款，每日按应付款项的___%支付违约金。
2. 甲方无法按时交付房屋，每日支付乙方合同总价___%的违约金。