工程监理延期补充协议
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）编号为________，签订日期为____年____月____日，合同期限为____年____月____日至____年____月____日。
在合同履行过程中，因______（具体原因）导致原合同约定的工期需要延期。
经双方友好协商，现就原合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 经双方协商一致，同意将原合同约定的工期延期____个月。
2. 延期后的合同工期为____年____月____日至____年____月____日。
二、监理服务内容1. 乙方在延期期间内，继续按照原合同约定的监理服务内容，对工程进行全过程、全方位的监理工作。
2. 乙方应确保监理工作的质量和效果，按照国家相关法律法规和行业标准，严格执行监理规范。
三、监理费用1. 延期期间，监理费用按照原合同约定的费率计算。
2. 甲方应按照延期后的合同工期，及时向乙方支付监理费用。
四、双方责任和义务1. 甲方应按照约定的时间、地点和方式，向乙方提供监理所需的相关资料和条件。
2. 乙方应严格按照监理规范和标准，对工程进行监理，确保工程质量、进度和安全。
3. 双方应积极配合，及时沟通，解决监理过程中出现的问题。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，作为原合同的组成部分。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或委托代理人：________________________法定代表人或委托代理人：________________________签字：________________________签字：________________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。
2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。
二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。
2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。
三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。
2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。
四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。
3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
工程监理延期补充协议范本
工程监理延期补充协议范本甲方：（委托人名称）乙方：（监理公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方原订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就项目延期一事达成如下补充协议：一、延期原因及背景根据双方原合同约定，乙方应按期完成工程监理服务。
然而，在工程实施过程中，因以下原因导致项目延期：1.（具体描述项目延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、工程设计方案变更等）2.（继续描述项目延期的原因）3.（继续描述项目延期的原因）上述原因导致工程进度受到影响，无法按照原计划完成，因此需对工程监理服务的时间予以调整。
二、延期期限及调整根据双方协商，原计划工程监理服务截止日期将顺延至（具体时间），即延长（具体天数）天。
三、延期补偿1.甲方同意按照延期天数向乙方支付相应的延期补偿费用。
延期补偿费用计算公式如下：延期补偿费用 = (工程延期天数× 每日监理服务费用) × （1+税率）其中，每日监理服务费用为双方原合同中约定的费率。
税率按照国家相关税法执行。
2.乙方同意在合同结束后的15个自然日内，向甲方提供相关发票，以便甲方进行支付。
四、其他约定事项1.除本补充协议外，双方原合同其他条款及条件仍然有效。
2.本补充协议一经签订，就具有与双方原合同同等法律效力。
对于本补充协议的修改、解释均须经双方书面协商一致。
3.双方同意保持本补充协议内容的保密性，并不得向任何第三方透露、泄露相关信息。
4.本补充协议未尽事宜，双方可通过书面协商解决。
五、争议解决凡因本补充协议产生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
补充协议的签署甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：签订日期：签订日期：。
通用范文(正式版)工程延期监理合同补充协议
工程延期监理合同补充协议1. 引言此份工程延期监理合同补充协议（简称“补充协议”）由甲方（承包商）和乙方（监理机构）共同签署。
为了解决工程延期的问题，双方经过友好协商达成一致意见，特制定本补充协议，以明确双方在工程延期方面的权利和义务。
2. 背景原合同编号：[合同编号] 原合同签订日期：[签订日期]原工程计划完工日期：[计划完工日期]根据原合同，甲方委托乙方为工程提供监理服务。
然而，由于一些不可抗力和/或乙方无法控制的原因，原工程计划存在延期的情况。
3. 延期原因甲乙双方经过充分沟通，商定为导致工程延期的原因：1.[延期原因1]2.[延期原因2]3.[延期原因3] …4. 延期期限双方商定将原工程计划完工日期延期至日期：新的计划完工日期：[新的计划完工日期]5. 监理费调整基于工程延期，甲方同意增加监理费用以应对延期工作的额外时间和资源消耗。
具体费用调整如下：•原监理费用：[原监理费用]•延期费用：[延期费用]•调整后监理费用：[调整后监理费用]6. 周期延期处理为保证工程在延期情况下的有序进行，甲方和乙方同意进行周期延期处理：1.更新工程进度计划，确保与新的计划完工日期的一致性。
2.根据新的计划完工日期，重新安排工程人员和资源的调度。
3.尽快制定详细的延期实施方案，并提交甲方审核。
4.监理机构应加强对工程进度的监控和管理，及时报告延期情况并与甲方及时沟通。
7. 违约责任在工程延期的情况下，双方应共同承担相应的责任。
甲方和乙方同意责任分配：1.若延期原因属于甲方的过错，甲方需承担乙方因此而产生的额外费用（如延期费用）。
2.若延期原因属于乙方的过错，乙方需自行承担延期造成的损失。
8. 其他约定事项1.本补充协议自双方签字生效，并作为原合同的一部分。
2.本补充协议的修改或解除应经双方协商一致，并以书面形式签署。
9. 合同争议解决方式双方如因本合同履行发生争议，应友好协商解决。
协商不成时，提交相关仲裁机构进行仲裁。
监理延期补充合同范本
监理延期补充合同范本1. [业主名称]，一家根据[法律体系]组建并存续的[业主性质]，其法定地址为[业主地址]；2. [监理公司名称]，一家根据[法律体系]组建并存续的[监理公司性质]，其法定地址为[监理公司地址]。
第 1 条延期说明根据原合同的约定，监理服务应在[原竣工日期]结束。
但由于[具体延期原因]，监理服务需要延期至[新竣工日期]。
第 2 条延期期限自[新竣工日期]起，监理服务的延期期限为[延期月数]个月。
第 3 条监理费用双方同意，按照原合同约定的费率和价格，对监理服务的延期部分收取费用。
延期期间的监理费用为[具体金额]。
第 4 条付款方式业主将按照原合同约定的付款方式和时间，向监理公司支付延期期间的监理费用。
第 5 条双方责任1. 双方将继续履行原合同和本补充协议中的各项约定，承担各自的责任和义务。
2. 双方应密切合作，确保监理服务的顺利进行，并及时协商解决可能出现的问题。
第 6 条合同变更本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
如原合同与本补充协议有冲突之处，以本补充协议为准。
第 7 条法律适用本补充协议适用[法律体系]的法律。
第 8 条争议解决如双方在本补充协议的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第 9 条其他条款除本补充协议另有约定外，原合同的其他条款仍然有效。
本补充协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
业主（盖章）：______________________ 监理公司（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______ 法定代表人或授权代表（签字）：______ 日期：______年______月______日日期：______年______月______日。
工程延期监理合同补充协议(2024精)
工程延期监理合同补充协议1. 引言甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称] 丙方：[丙方名称]2. 延期原因1.不可抗力因素：自然灾害、政府政策变化等；2.人力资源不足导致工期无法按原计划完成；3.设备和物资供应延迟。
3. 延期责任及赔偿3.1 责任根据延期原因的不同，各方对延期问题的责任作出如下约定：1.对于不可抗力因素导致的工程延期，各方不承担责任；2.如果是乙方人力资源不足导致的延期问题，乙方将承担全部责任；3.对于设备和物资供应延迟问题，丙方将承担相应责任。
3.2 赔偿在延期责任的基础上，各方还就赔偿问题进行了如下约定：1.乙方延期责任的赔偿方式为，按每延期一天向甲方支付违约金的方式进行赔偿；2.丙方延期责任的赔偿方式为，按每延期一天向甲方支付违约金的方式进行赔偿。
双方承诺不对丙方追究任何其他责任。
4. 工期延长根据延期责任及赔偿的约定，双方还需对工期延长进行协商和约定。
4.1 延期期限在原合同规定的工期基础上，经双方协商，约定工期延长[延长天数]天。
4.2 工期延长费用根据延期责任及赔偿的约定，乙方和丙方分别向甲方支付工期延长费用，费用标准为每延期一天支付[费用金额]元。
5. 其他约定1.补充协议的效力：补充协议自双方签署之日起生效，并成为原合同的一部分；2.争议解决：对于因本补充协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁解决。
6. 补充协议的变更与生效补充协议的变更、补充和终止，应经各方书面协商一致，并以书面形式进行修订。
经各方签字后生效。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________日期：______________________。
监理延期补充合同范本
监理延期补充合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（委托人）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（监理人）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、监理延期的原因[详细说明导致监理延期的具体原因，如工程变更、不可抗力等]二、延期期限监理服务期限延长自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______天。
三、监理费用及支付方式1. 因监理服务期限延长，甲方应向乙方支付额外的监理费用，共计人民币（大写）______元（小写：￥______元）。
2. 支付方式：[具体说明支付的时间节点和方式，如分阶段支付或一次性支付等]四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）按照本补充合同的约定支付监理费用。
（2）为乙方提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务（1）继续按照原合同及相关法律法规的要求，履行监理职责，确保工程质量和进度。
（2）及时向甲方报告工程进展情况和存在的问题。
五、违约责任若一方违反本补充合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决本补充合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本补充合同是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
如本补充合同与原合同有不一致之处，以本补充合同为准。
2. 本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。
（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。
（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。
（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。
（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。
（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程监理延期补充协议
本协议由以下各方于\[日期]签署：
甲方：
地址：
联系人：
联系
乙方：
地址：
联系人：
联系
鉴于以下事实和情况，双方经友好协商达成如下补充协议：
一、背景
\[在此部分简要说明签订本协议的原因和背景]
二、延期期限
甲方同意将原合同规定的工程监理完成时间延期至\[延期期限]。
乙方同意按照延期期限展开工作，并确保在延期期限内完成相关监
理工作。
延期期限为\[延期天数]个工作日/自\[延期起始日期]起到\[延期
结束日期]止。
三、延期补偿
甲方同意向乙方支付延期补偿费用，用于弥补因工程监理延期
带来的额外成本和损失。
延期补偿费用为\[具体金额]（人民币）。甲方应在延期期限届
满后\[具体支付方式和时间]向乙方支付。
四、其他约定
\[在此部分可以添加其他补充协议的具体约定，如违约责任、
争议解决等]
五、协议生效
本协议自双方当事人签字盖章之日起生效，并与原工程监理合
同具有同等的法律效力。
以上为双方一致同意的内容，特此协议。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签字：
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
注意：
1. 本补充协议应与原工程监理合同一并解释执行。
2. 如双方对本协议的解释发生争议，应友好协商解决；协商不
成的，提交有管辖权的人民法院解决。