装修合同纠纷起诉状范本
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1一、起诉背景与原告信息原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，现居住地址：[原告居住地址]。
因与被告[被告姓名]发生的装饰装修合同纠纷，现依法向贵法院提起诉讼。
现将有关情况详述如下：二、被告信息被告：[被告姓名]，身份证号：[被告身份证号]，居住地址：[被告居住地址]，联系方式：[被告联系方式]。
三、纠纷的事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同，约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工期、费用及付款方式等条款。
然而，自合同签订以来，被告存在以下违约行为，导致双方纠纷不断升级：（一）工期延误合同约定装修工程应于XXXX年XX月XX日完工。
然而，至今被告未能按照约定时间完成装修工作，造成原告的居住计划受到严重影响。
（二）工程质量问题被告完成的装修工程存在多处质量问题，如墙面不平整、电线连接不规范、瓷砖铺设不整齐等。
原告多次提出整改要求，但被告未采取有效措施予以解决。
（三）费用问题被告在合同履行过程中，未经原告同意，擅自增加多项收费项目，且未能提供合法有效的发票或收据。
此外，被告对于合同约定的部分项目存在偷工减料现象，导致装修成本超出预算。
四、诉求与证据鉴于上述事实和理由，原告提出以下诉讼请求：（一）判令被告立即完成剩余的装修工程，并确保质量达标；如无法完成，则按照合同价格退还原告已支付的款项。
（二）判令被告支付因工期延误导致的额外租房费用[具体金额]。
（三）判令被告承担因其违约造成的精神损失费[具体金额]。
（四）本案诉讼费用由被告承担。
证据：1. 装饰装修合同原件及其附件；2. 工程验收不合格报告及相关照片；3. 双方沟通记录（邮件、短信等）；4. 原告支付的款项凭证；5. 其他相关证据材料。
五、事实和理由的进一步阐述篇2一、起诉背景与依据原告：[原告姓名]，住址：[原告住址]，联系方式：（联系方式）。
装修合同起诉书5篇
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告：XXX公司被告：XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》，约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程，合同金额为人民币50万元。
然而，自装修工程开始后，被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题，导致原告无法按时入住办公室，严重影响了公司的正常运营。
在此，原告XXX公司提起诉讼，请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任：一、违约责任根据《合同法》相关规定，被告应当按照约定时间完成装修工程，并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而，被告明知装修工程进度已经严重延误，且施工质量存在严重缺陷，却未能采取有效措施进行修正，严重违反了合同约定。
因此，原告要求被告承担相应违约责任，赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权，造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任，赔偿原告因此遭受的经济损失，包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司，应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益，影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任，维护公司的合法权益。
综上所述，原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任，赔偿原告因此遭受的全部经济损失，并维护公司的合法权益。
同时，希望法院能够公正审理，依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告：XXX公司代理律师：XXX日期：2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书，由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告：李先生被告：装修公司A一、申请要求：1. 装修公司A违反了合同约定，未按时完成工程并存在质量问题，造成李先生的利益受损；2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程，并对造成的损失进行赔偿；3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装修公司跑了起诉状范本
装修公司跑了起诉状范本
原告：[原告全名]
地址：[原告地址]
身份证号码：[原告身份证号码]
联系电话：[原告联系电话]
被告：[装修公司全名]
地址：[装修公司注册地址或最后已知地址]
统一社会信用代码/注册号：[装修公司统一社会信用代码或注册号]
案由：合同违约
诉讼请求：
1. 请求判令被告返还原告已支付的装修款项[具体金额]元；
2. 请求判令被告赔偿原告因被告违约造成的损失[具体金额]元；
3. 请求判令被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由：
原告与被告于[签订合同日期]签订了装修合同，合同编号为[合同编号]。
合同约定由被告为原告提供装修服务，装修地点位于[装修地点]，装修总价为[合同总价]元。
原告按照合同约定，已向被告支付了[已支
付款项]元。
然而，被告在[具体日期]突然停止施工，并且未给出任何合理解释，
随后失联。
原告多次尝试联系被告，但均未得到回应。
被告的行为已
构成严重违约，给原告造成了经济损失和精神压力。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条等相
关法律规定，原告有权要求被告承担违约责任，并赔偿原告因此遭受的损失。
为维护自身合法权益，原告现依法向贵院提起诉讼，请求判如所请。
此致
[法院名称]
附：
1. 装修合同复印件；
2. 付款凭证复印件；
3. 被告失联的相关证据材料。
原告：[原告签名]
[起诉日期]
注：本起诉状范本仅供参考，具体案件应根据实际情况调整内容。
在实际使用前，建议咨询法律专业人士。
个人起诉装修公司违约诉状
个人起诉装修公司违约诉状尊敬的法院：原告：【您的姓名】【您的身份证号码】【您的联系方式】被告：【装修公司名称】【公司地址】【联系方式】案由：起诉装修公司违约【正文】尊敬的法院：本人系原告【您的姓名】，身份证号码为【您的身份证号码】，联系方式为【您的联系方式】，特向贵院起诉被告【装修公司名称】，要求对其违约行为做出法律裁决，现将案情陈述如下：一、诉讼请求1.根据相关法律法规，要求被告支付原告装修费用的全部款项，即【金额】元。
2.要求被告承担本案的全部诉讼费用。
二、案情陈述本人于【日期】与被告【装修公司名称】签订了一份装修合同（以下简称“合同”）。
根据合同约定，被告应在【日期】之前完成【您的房屋地址】的装修工程，并提供高质量的施工服务。
然而，被告未能履行合同规定的各项义务，具体违约行为如下：1.延期交工：按照合同约定，被告应在【日期】之前完成装修工程。
然而，截至目前已经过去【天数】，仍未完成工程。
2.施工质量不合格：在已经完成的部分工程中，被告的施工质量存在明显问题，例如【列举问题】，严重影响了我居住的舒适性和安全性。
三、法律依据1.《中华人民共和国合同法》第五十一条：承诺完成工作的一方不履行或者履行工作质量、进度等约定不符合合同的，另一方有权请求其履行、采取补救措施，或者根据本法第五十九条的规定解除合同。
2.《中华人民共和国合同法》第九十条：未履行或者不完全履行合同的一方应当承担损失赔偿责任。
四、证据1.装修合同原件。
2.装修过程中的照片、视频等相关证据。
五、请求判决根据以上事实及法律依据，本人请求贵院对本案做出如下判决：1.责令被告支付原告【金额】元，以赔偿原告因被告违约造成的经济损失。
2.责令被告承担本案的全部诉讼费用。
六、陈述人声明本人对以上陈述的事实的真实性负责，并愿意承担相应的法律责任。
特此申请，希望法院能依法公正处理此案。
【您的姓名】【日期】。
装饰装修合同纠纷起诉状三篇
装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告：陕西某装饰工程有限公司。
地址：陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人：赵某某，职务：总经理。
联系电话：18**********.第一被告：西安某二手车经销有限公司。
地址：西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人：宋某，职务：执行董事兼总经理联系电话：02*-********,18*********。
第二被告：宋某，男，汉族，19**年*月*日出生，住西安市*区*小区*号楼*层*室，身份证号：61****************。
联系电话：13*********，13*********。
诉讼请求：1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暂计至XX年7月2日）；2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由：第二被告系第一被告股东兼法定代表人，XX年6月8日，因第一被告尚在设立之中，故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》，合同中约定，原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。
依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元，经优惠后的合同造价为120万元，如被告要求增加或减少工程项目，工程总造价相应增减；工人及材料进场一周内，被告支付合同总造价40%，工期过半，再支付合同总造价40%，工程完工7日内，付足到工程总造价的97%。
若出现被告不能按期付工程进度款，供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一，工期相应顺延。
合同签订后，原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工，施工过程中，被告就工程设计图纸进行了多次变更，工程于XX年8月20日竣工，第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。
该工程合同预算价为120万元，增项部分造价为1135172.7元，减项部分价值为106236元，工程决算总价为2228936.7元。
XX年6月14日至XX年8月20日，第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元，合同期间被告并未按约定支付进度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。
装修合同纠纷起诉状
装修合同纠纷起诉状装修合同纠纷起诉状原告：XXX地址：XXX被告：XXX地址：XXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，我作为原告，依法向贵庭提请诉讼，请求贵庭依法审理，判决被告承担相应的民事责任。
一、基本情况原告XXX与被告XXX签订了一份装修合同，约定对被告位于XXX地址的房屋进行装修，合同金额为XXX元，合同登记日期为XXX年XXX月XXX日，在合同履行过程中发生了纠纷。
二、各方身份原告XXX是一名自然人，身份证号码为XXX。
被告XXX是一家装修公司，组织机构代码为XXX。
三、基本权利和义务1.原告有权要求被告按照约定的内容和标准进行装修，并应按照约定的时间完成装修任务。
2.被告有义务按照约定的内容和标准进行装修，并应在约定的时间内完成装修任务。
3.原告应按照约定的标准支付合同金额，并应在约定的时间内付清。
4.若被告未按照约定的时间和标准完成装修任务，原告有权要求返还已支付的装修费用，并要求被告承担违约责任。
5.若原告未按照合同约定的时间和标准支付装修费用，则被告有权要求原告履行合同义务，并要求原告承担违约责任。
四、法律效力和可执行性1.本合同应遵守中国法律法规的相关规定，如有违反，则以中国法律法规为准。
2.本合同的各项条款是符合法律要求的，具有法律效力和可执行性。
三、申请本人要求贵庭查明事实，依法判决被告承担相应的民事责任，具体请求如下：1.被告应返还已支付的装修费用XXX元。
2.被告应承担违约责任，如违约金或赔偿损失等。
3.本案的相关诉讼费用由被告承担。
特此起诉！原告：(签名)XXX年XXX月XXX日。
建设工程施工合同纠纷起诉状范本5篇
建设工程施工合同纠纷起诉状范本5篇篇1一、起诉人（原告）：姓名：[原告姓名]性别：[原告性别]民族：[原告民族]身份证号：[原告身份证号]住址：[原告住址]联系方式：[原告联系方式]二、被告：姓名：[被告姓名]性别：[被告性别]民族：[被告民族]身份证号：[被告身份证号]住址：[被告住址]联系方式：[被告联系方式]三、案由：因建设工程施工合同纠纷事宜，原告依据我国相关法律规定，向法院提起诉讼。
四、诉讼请求：1. 请求法院判令被告支付工程欠款[具体金额]及利息；2. 请求法院判令被告承担因违约给原告造成的损失补偿；3. 请求确认原告对在建工程或相关财产享有优先受偿权；4. 本案的诉讼费用由被告承担。
五、事实和理由：（一）合同签订与履行情况原告与被告签订建设工程施工合同，合同约定由原告承建被告位于XXXX（具体地址）的工程项目。
合同明确规定了工程范围、工期、造价、质量标准等内容。
合同签订后，原告按照合同约定履行了施工义务，工程已竣工并经验收合格。
但被告未能按照合同约定支付工程款。
（二）被告违约行为及证据被告违反合同约定，未能按时支付工程进度款及结算款。
原告已提供证据证明被告的违约行为，包括但不限于：银行转账记录、工程验收合格证明、结算文件等。
被告的行为严重侵害了原告的合法权益。
（三）原告的损失及赔偿请求因被告的违约行为，原告遭受了巨大的经济损失，包括但不限于：工人工资、材料费用、机械设备租赁费用等。
根据合同约定及法律规定，被告应支付原告工程欠款及利息，并承担因违约给原告造成的损失补偿。
（四）优先受偿权的确认请求根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定，原告作为承包人对于在建工程或相关财产享有优先受偿权。
因此，请求法院确认原告对在建工程或相关财产享有优先受偿权。
六、证据清单：1. 建设工程施工合同；2. 工程验收合格证明；3. 工程结算文件；4. 银行转账记录或其他付款凭证；5. 与案件相关的其他证据。
2024年装修合同纠纷起诉状范本
2024年装修合同纠纷起诉状范本尊敬的法院：我是原告（原告姓名），身份证号码（原告身份证号码），住址（原告住址）。
特此向贵院提起诉讼，请求贵院依法审理并判决如下事项：一、被告（被告姓名），身份证号码（被告身份证号码），住址（被告住址），应当退还原告购买的装修材料费用共计人民币（具体金额），并支付违约金（具体金额）；二、判令被告承担本案的诉讼费用。
一、案件的基本情况及事实依据：（一）原告与被告签订装修合同，装修材料费用明细如下：（在这里列举具体装修材料费用明细，包括材料名称、数量、单价及总金额等详细信息）（二）原告按照合同约定支付了装修材料费用，共计人民币（具体金额）。
（三）合同约定，装修工程应在____年某月某日前完工，但是到目前为止，被告未能按照约定时间完成工程。
（四）尽管被告未能按时完工，但原告在明确要求的情况下，仍向被告催促，并提供了合法的合同履行要求书。
然而，被告仍然没有履行其合同义务。
（五）鉴于被告的违约行为，原告决定解除合同，并要求被告退还装修材料费用。
二、原告的诉讼请求及理由：（一）被告未能按照合同约定时间完成工程，构成违约行为，应当承担相应的违约责任。
根据《中华人民共和国合同法》第十三条规定：“当事人订立、变更合同或者终止合同，应当依法诚实、信用地履行自己的义务。
当事人有其他违反诚实信用原则的行为的，依法应当承担违约责任。
”并根据合同约定，被告在约定时间内未能履行合同义务，且经催促后仍未能履行，已构成违约行为。
原告有权解除合同，并要求被告退还装修材料费用。
（二）被告应当退还原告购买的装修材料费用。
根据《中华人民共和国合同法》第四百四十六条规定：“协议无效或者被确认无效的，当事人应当返还因本协议履行而获得的财产，并依照不当得利的规定承担返还原资的义务。
”合同的解除意味着合同无效，被告应当返还原告购买的装修材料费用。
（三）被告应当支付违约金。
根据《中华人民共和国合同法》第五百五十九条规定：“当事人违约的，对方可以请求违约方支付违约金，但是对方可以免除违约金的支付请求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装修合同纠纷起诉状范本
尊敬的法院：
原告：[原告姓名]
被告：[被告姓名]
原告[原告姓名]与被告[被告姓名]之间存在一起装修合同纠纷案，根据我国法律规定，
我作为原告向贵庭提起起诉，请贵庭根据以下事实和理由判决此案。
事实和理由：
1. 原告与被告于[合同签订日期]签订了一份装修合同（合同编号：[合同编号]），合同
约定由被告在原告家中进行装修工程。
2. 根据合同约定，被告应按照合同规定的工程内容和时间节点进行施工，并提供质量
满意的装修服务。
3. 然而，被告在施工过程中存在以下违约行为：
a) 未按照合同规定的时间节点按时完成装修工程，明显超出了原定计划，并且未与
原告商议延期；
b) 在施工中使用的材料与合同约定的品质存在差异，造成装修质量低下；
c) 未按合同约定完成的工程项目，包括[具体未完成的工程项目]，导致原告无法按
时入住。
4. 由于被告的违约行为，原告遭受了经济损失和精神困扰。原告一直与被告沟通协商
解决此问题，但被告未能配合或提供合理解决方案，迫使原告不得不向贵庭寻求司法
救助。
证据：
（列举证据，如装修合同、支付凭证、沟通记录等）
请求判决：
基于上述事实和理由，原告请求贵庭判决如下：
1. 宣布被告违约，并责令被告赔偿原告因此所遭受的经济损失，金额为[具体金额]；
2. 承担本案的诉讼费用。
原告特此声明以上事实和请求为真实、合法。
原告：[原告姓名]
日期：[起诉日期]