工程专用合同条款(DOC23页)
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
工程合同专用合同条款
工程合同专用合同条款合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设，并愿意委托乙方进行该工程的设计、施工与管理，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：[详细描述工程内容]1.4 工程规模：[描述工程规模]1.5 工程质量要求：[明确质量标准]第二条合同价格2.1 合同总价为人民币[大写金额]元（¥[小写金额]）。
2.2 价格构成包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
2.3 价格调整机制：[说明价格调整的条件和方式]第三条工期要求3.1 开工日期：[填写具体日期]3.2 竣工日期：[填写具体日期]3.3 工期延误责任：[明确责任方及违约责任]第四条质量与验收4.1 乙方必须按照国家标准及行业规范执行，确保工程质量。
4.2 工程验收由甲方组织，乙方协助完成。
4.3 不合格工程的处理办法：[详细说明]第五条付款方式5.1 预付款：甲方需在合同签订后[具体天数]内支付预付款，金额为合同总价的[百分比]%。
5.2 进度款：根据工程进度分期支付，具体支付条件和比例为[详细说明]。
5.3 结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在[具体天数]内支付剩余款项。
第六条变更与索赔6.1 工程变更的程序和条件：[详细说明]6.2 索赔的提出和处理：[详细说明]第七条违约责任7.1 若甲方违约，应承担的责任包括[详细说明]。
7.2 若乙方违约，应承担的责任包括[详细说明]。
第八条争议解决8.1 双方应通过友好协商解决争议；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
8.2 仲裁裁决为终局性，对双方均有约束力。
第九条其他事项9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
9.3 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
建设工程项目专用合同条款
建设工程项目专用合同条款一、合同基本信息1. 甲方（建设单位）：_______________2. 乙方（承包单位）：_______________3. 工程项目名称：_______________4. 工程地点：_______________5. 合同编号：_______________6. 签订日期：_______年_______月_______日7. 工程预计开工时间：_______年_______月_______日8. 工程预计竣工时间：_______年_______月_______日二、工程范围与标准1. 工程内容：包括土建工程、安装工程、装修工程等具体范围，以及达到的技术要求和质量标准。
2. 设计图纸及技术资料：双方确认无误后作为合同附件，具有同等法律效力。
三、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
2. 价格构成：包括直接费用、间接费用、利润、税金等详细分项。
3. 变更订单：如需变更工程内容或增减项目，应签署书面变更订单，并调整合同总价。
四、付款方式与结算1. 预付款：甲方需支付合同总价的一定比例作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成工程量按约定比例支付。
3. 竣工结算：工程完工验收合格后，根据实际完成的工作量进行最终结算。
五、工期与延期1. 工期要求：乙方应按合同约定的时间完成工程建设任务。
2. 延期责任：因乙方原因导致延期的，应按约定向甲方支付违约金；因不可抗力或其他甲方原因导致延期的，应及时协商解决。
六、质量保证与验收1. 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 验收程序：由甲乙双方共同组织验收，或委托第三方权威机构进行验收。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，应承担迟延支付的责任。
2. 若乙方未达到工程质量要求或未按期完成工程，应按约定赔偿损失。
八、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
专用合同条款
第三部分专用合同条款一、一般约定1．词语定义合同其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
合同当事人及其他相关方监理人：名称：资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
永久占地包括：施工图纸。
临时占地包括：详见施工图纸。
法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
标准和规范适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范。
发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：见通用合同条款。
图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，其中贰套作为竣工图交档案馆及发包人等相关部门；发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按有关规定执行；承包人提供的文件的期限为：5日内；承包人提供的文件的数量为：按总包要求；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：5日内。
现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；发包人指定的接收人为：另行通知。
承包人接收文件的地点：另行通知；承包人指定的接收人为：另行通知。
监理人接收文件的地点：另行通知；监理人指定的接收人为：另行通知。
交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。
工程专用合同条款第13条
第13条工程验收和试车13.1 分部分项工程验收13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。
监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。
分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2 竣工验收13.2.1 工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2 竣工验收程序除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：（1）承包人向监理人提交竣工验收申请报告，并提供相关竣工资料；（2）监理人收到竣工验收申请报告后，应组织相关人员进行现场检查，对工程质量、安全、环保等方面进行评估；（3）监理人应在验收合格后向发包人提交竣工验收报告，并附上相关评估资料；（4）发包人收到竣工验收报告后，应在约定的时间内确认或者提出修改意见。
发包人确认竣工验收报告的，工程竣工验收合格；发包人提出修改意见的，承包人应根据发包人的意见进行修改，并重新提交竣工验收报告。
13.3 试车13.3.1 试车应在工程竣工验收合格后进行，试车内容、时间、地点等具体事项应在专用合同条款中约定。
13.3.2 试车所需的材料、设备等，承包人应提前准备并确保质量符合要求。
公路工程专用合同条款模板
公路工程专用合同条款模板一、词语定义1.1 合同：本合同是指甲方（发包人）与乙方（承包人）就乙方承担甲方公路工程建设的施工任务，明确双方权利、义务、责任和支付等事项的协议。
1.2 甲方：指委托乙方进行公路工程建设的一方，也就是合同中的发包人。
1.3 乙方：指承担甲方公路工程建设施工任务的一方，也就是合同中的承包人。
1.4 工程：指甲方委托乙方施工的公路工程，包括路基、路面、桥梁、隧道、排水、交通设施等工程。
1.5 工程质量：指工程满足设计文件、技术规范、标准和合同要求的能力，包括工程的安全性、功能性、耐久性、环保性和美观性等。
1.6 工程进度：指工程按照合同约定的时间表和进度要求完成施工的能力。
1.7 合同价款：指双方约定的工程总价，包括工程量清单中列明的各项工程量、材料、设备、人工、施工措施等费用。
1.8 合同工期：指双方约定的完成工程的时间期限，包括工程开工日期和竣工日期。
二、合同的签订和履行2.1 双方应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，并按照合同约定履行各自的权利和义务。
2.2 乙方应当在签订合同后，按照合同约定的工程质量、工程进度和工程安全等要求，组织施工，确保工程按期完成。
2.3 甲方应当按照合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。
2.4 双方应当共同遵守国家有关法律、法规和政策，严格执行合同约定的各项条款。
三、工程质量3.1 乙方应当严格按照设计文件、技术规范和合同要求进行施工，保证工程质量。
3.2 乙方应当对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合合同要求。
3.3 甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，并对不合格的工程要求乙方进行整改。
四、工程进度4.1 乙方应当制定合理的施工计划，确保工程按照合同约定的进度要求进行。
4.2 乙方应当及时向甲方报告工程进度情况，如有进度延误，应当及时采取措施予以弥补。
4.3 甲方有权对施工进度进行监督检查，并对进度延误提出整改要求。
工程施工合同必备条款
工程施工合同必备条款甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟开展XX工程项目，为确保工程顺利进行，双方经友好协商，特签订本合同，共同遵照执行。
以下为合同条款：一、工程名称及位置1.1 工程名称：XX工程。
1.2 工程位置：详见相关施工图纸。
二、工作内容2.1 乙方承包甲方委托的XX工程的具体施工任务和范围包括但不限于以下内容：（1）施工前的准备工作，如场地清理、勘探、设计、审批等；（2）建设工程的主体工程施工，包括土建、装修、设备安装、电气等工作；（3）工程竣工后的验收、交付工作。
2.2 工作进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，按时、按质、按量完成工程施工任务。
三、工程质量及保证3.1 乙方应按照相关工程标准和规范要求，确保工程施工的质量。
3.2 工程质量保证期：自工程验收合格之日起，保修期为一年。
在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应承担相应责任并进行修复。
3.3 如乙方提供的材料、设备等不符合相关标准和规范，造成工程质量问题，乙方应承担相应责任并进行更换或修复。
四、工程费用及付款方式4.1 工程费用包括但不限于劳务费、材料费、设备费、管理费等，具体金额为（具体数字）。
4.2 付款方式：乙方应于合同签订后的7天内，收到甲方支付的XX%的工程款作为预付款。
工程过程中，乙方应按照工程进度规定的时间节点及时向甲方提交工程款申请报告，甲方应在收到报告后7天内支付相应款项，最后一次支付的款项应在工程验收合格之后支付剩余的XX%工程款。
4.3 工程款支付方式：双方约定的银行账户转账，或现金支付。
五、违约责任5.1 若乙方未按照双方约定的工程进度计划按时完成工程施工任务，应按照合同约定承担违约责任，每延迟一天，乙方应支付甲方违约金为工程款总额的XX%。
5.2 任何一方违反合同规定而导致工程质量问题或延误工程进度，应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款6.1 双方在履行本合同的过程中所知晓的对方保密的商业秘密或技术资料，应保密，不得向第三方透露。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款一、一般约定．词语定义合同其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
合同当事人及其他相关方监理人：名称：资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
永久占地包括：施工图纸。
临时占地包括：详见施工图纸。
法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
标准和规范适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范。
发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：见通用合同条款。
图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前日；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，其中贰套作为竣工图交档案馆及发包人等相关部门；发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按有关规定执行；承包人提供的文件的期限为：日内；承包人提供的文件的数量为：按总包要求；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：日内。
现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；发包人指定的接收人为：另行通知。
承包人接收文件的地点：另行通知；承包人指定的接收人为：另行通知。
监理人接收文件的地点：另行通知；监理人指定的接收人为：另行通知。
交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。
场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供施工道路。
超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。
工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用合同条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用合同条款。
二、发包人. 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
.施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：不迟于开工日期天前。
提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款。
资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。
发包人是否提供支付担保：执行通用合同条款。
发包人提供支付担保的形式：执行通用合同条款。
三、承包人．承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：执行通用合同条款。
承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：。
承包人提交的竣工资料形式要求：。
（）承包人应履行的其他义务：。
项目经理3.2.1 项目经理：姓名：周厚保（刘厚武）；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每日到场了解工程近况（特殊情况除外）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：对工程造成影响由承包方负责。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：对工程造成影响由承包方负责。
承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前日。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：对工程造成影响由承包方负责。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用合同条款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用合同条款。
分包：承包单位禁止分包。
工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
履约担保承包人是否提供履约担保：。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。
四、监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。
商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（）；（）；（）。
五、工程质量质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：优良。
关于工程奖项的约定：。
隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：日前。
监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
六、安全文明施工与环境保护安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包方按发包方的要求执行。
关于治安保卫的特别约定：由承包方负责、发包方协调。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：。
文明施工合同当事人对文明施工的要求：。
七、工期和进度施工组织设计.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。
施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。
工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不计算在合同规定工期内。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期如延误，每天扣工程款合同定价的。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。
不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。
异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（）；（）；（）。
八、材料与设备材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。
九、试验与检验试验设备与试验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所：。
施工现场需要配备的试验设备：。
施工现场需要具备的其他试验条件：。
现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。
十、变更变更的范围关于变更的范围的约定：。
变更估价变更估价原则关于变更估价的约定:。
承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。
暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
十一、价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第种方式：采用造价信息进行价格调整。
（）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±时，其超过部分据实调整。
第种方式：其他价格调整方式：。
十二、合同价格、计量与支付合同价格形式、单价合同。
综合单价包含的风险范围：执行安徽省年综合定额。
材料、人工费调整、执行省内最近文件。
风险费用的计算方法：按当地当月施工期间材料信息价调整。
调整按±％以上、以内不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
、总价合同。
总价包含的风险范围：按合同约定执行。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
、其他价格方式：。
预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：进场七日、按合同包干价的％支付备料款给承包方，剩余款项竣工验收后再一次性支付、留％作为质量保证金、竣工验收一年后支付，质量保证金银行利率为零。