2011年监理工程师建设工程合同管理真题-中大网校
中业网校历年监理工程师《建设工程合同管理》考试真题及答案
中业网校历年监理工程师《建设工程合同管理》考试真题及答案一、单项选择题(共50题, 每题l分。
每题的备选项中, 只有l个最符合题意)1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实, 属于行为的是()。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理, 这种行为的法律性质属于()。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理3.施工项目的工程担保中, 保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中, 保证期限相对较短的是()。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证4.甲向乙采购空调设备, 双方因各种原因一直未签订书面合同。
乙将空调设备安装调试后, 甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时, 合同的状态应当认定为()。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立5.当事人订立合同, 要经过要约、承诺。
下列文件中, 构成合同要约的是()。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书6.《中华人民共和国合同法》规定的不安抗辩权制度, 是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中, 当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化7.根据《中华人民共和国合同法》规定, 下列合同中, 属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段, 使对方在违背真实意思的情况下订立的合同8.施工合同的承包人经发包人同意, 将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《中华人民共和国合同法》规定, 该行为属于()。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案(学员版)1-5.DBBCA 6-10.DCACD 11-15.BACDB DCA 21-25.BCCCB 26-30.BDABD 31- DAC36-40.DDBBC 41-45.DCCCC 46-50.DBCBC 51.CDE 52.AC 53.？ 54.AC 55.ACD 56.ABD 57.AB 58.AD 59.ADE 60.AB 61.BC 62.AC 63.AD 64.BD 65.DE 66.BCD 67.ACDE 68.ADE 69.ABDE 70.ABCD 71.ABC 72.CDE 73.ACE 74.CD 75.ABC 76.BD 77.BD 78.CD 79.ABDE 80.AC——来自鲁建学员第一题某工程，监理合同履行过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批;(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。
事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。
施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。
并负责编制工程质量评估报告。
工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避，风险转移，损失控制，风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见表1-1表1-1风险因素及应对措施事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。
问题：1、逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。
2011全国监理工程师考试试题及答案
2011全国监理工程师考试试题及答案一、单项选择题(每题的备选项中，只有l个最符合题意)1-工程建设监理实施需要()。
BA．上级主管部门批准C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准2．《工程建设监理规定》明确了()。
DA．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作3．我国的监理工程师是指()的一类人。
CA．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B．取得监理工程师资格证书D．监理单位从事工程技术管理工作4．不同资质等级的监理单位在()方面的资质标准是相同的。
DA．监理业绩B．注册资金c．工程技术和管理人员l王勤堇五重丕亘盘叠童浊5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有()。
CA．审核、签认权B．复核、确认权D．批准权6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的()。
A任B．应承担一定的经济责任和民事责C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，()应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。
AB．对施工工艺过程进行控制C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作8．施工准备阶段监理工作应包括()。
DA．制定施工方案B．进行设计交底C．施工测量放线9．下列人员中，()通常以规划为基本职能。
BA．总监理工程师匠二爵醢理j湖市-助蛰C．总监理工程师代表D．专业监理工程师10．()监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
A-_■■8．职能制c．直线职能制D．矩阵制11．工程建设监理是指()。
CA．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级()。
2011监理工程师考试真题及答案合同管理
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（1）历年考题分析1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动［答案］C［解题要点］注意区分8选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。
2.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地［答案］A［解题要点］法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。
法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。
3.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业［答案］D［解题要点］本题考核的是“代理”的有关内容。
代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（2）6.保证合同的当事人是指（）。
A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人［答案］C［解题要点］保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为，所以当事人是保证人和债权人。
7.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票［答案］A［解题要点］《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。
支票作为动产，可作为质押物。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（3）11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还［答案］C［解题要点］评标结束后，未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函;而没收投标保证金有两种情况：①投标人在投标有效期内撤销投标书;②中标后，未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题
2011年监理工程师建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分，备选项中，只有一个符合题意。
）1某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。
A、顺延合同工期，给予费用补偿B、顺延合同工期，不给予费用补偿C、不顺延合同工期，给予费用补偿D、缩短合同工期，给予费用补偿参考答案：D系统解析：暂无2根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失参考答案：B系统解析：暂无3根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。
A、立即执行B、变更执行要U答题N网欢迎您C、请承包商代表确认后再执行D、请业主代表确认后再执行参考答案：C系统解析：暂无4根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A、指示承包商修复缺陷后再进行检验B、经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C、建议业主解除施工合同D、颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限参考答案：C系统解析：暂无5根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。
A、合同实施期的暂列金额B、承包商部分工程的预付款C、业主的履约保证金D、作为承包商严格履行合同义务的措施参考答案：D系统解析：暂无6根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A、施工合同中关于进度控制条款B、施工合同中关于变更条款C、工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D、工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款参考答案：B系统解析：暂无7根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇总含答案参考25
监理工程师《建设工程合同管理》考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师不能按时参加试车的，须在开始试车前以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过（）h。
A.6B.12C.21D.48正确答案：D2. 单选题：【2017年真题】工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由正确答案：C3. 多选题：属于违约事实的是()A.延迟履行B.因不可抗力不能履行C.提存D.不完全履行E.不适当履行正确答案：ADE4. 单选题：通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数正确答案：B5. 多选题：【2011年真题】根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。
A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程正确答案：CDE6. 单选题：监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。
A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选正确答案：C7. 单选题：《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。
A.进行监理招标的一方B.监督监理招标的一方C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人正确答案：D8. 多选题：根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。
A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案：ACDE9. 多选题：【2011年真题】根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有（）的合同。
2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题
页共页 第D C B A 6 D C B A1同合的证签过经于高力效律法，同合的证公经． 内国于限能只力效的证公同合． 出作关机理管政行商工由证公同合． 性实真的同合认确能只证公同合． 。
） （是的确正，中法说的证公同合于关列下． 人包分． 人理监． 人包承． 人包发． 。
） （为应 人保投的险切一程工设建，目项程工的同合立订》 本文范示 同合工施程工设建《用采． 出发书知通标中． 止截标投． 交递件文标投． 售出件文标招． 。
算计起日之） （从限期效有的证保标投． 提前为产资定固方对有占法合以置留． 同合程工设建于用适可保担置留． 产动于限仅产财的置留以可． 提前为产财方对有占法合以不置留． 。
） （是的确正，中法说的保担置留于关列下． 有占屋房移转． 证权产移转． 记登物押抵． 字签人事当． 。
日之） （ 为期日效生的同合押抵该，同合押抵订签行银与，物押抵为作屋房的有所其以司公理监． 理代托委． 理代定法． 理代定指． 理代务职． 。
） （于属为行的 料材购采施实业企工施为理经目项，理管工施行进内围范权授在理经目项权授业企工施． 意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共 题择选项单、一A 2 D C B 1 D C B A B A 3 C A 4 D 5 D C B2011 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题 年监理工程师考试《建设工程合同管理》(50(1)131)页共页 第2。
（是的确 ） 正，中法说的让转权债于关列下，定规的让转同合关有》法同合国和共民人华中《据根． 权辩抗安不． 权辩抗诉先． 权辩抗行履后． 权辩抗行履时同． 。
（是 ） 的使行方购采，款货付拒方购采，准标定约合符不量质料材的付交方货供由，中程过行履同 合，款货付支行再方购采，后料材的购订付支方货供，定约中同合应供料材目项程工某． ． ． ． ． 。
元 ） （ 每为应格价算结的材钢号型该 元 吨每市乙 元 吨每市甲 时同合行履 元 吨 。
2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案
•2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案试题一1.事件1中总监理工程师对监理工作安排是否妥当的判断以及正确安排。
(1)监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥。
正确安排：审批监理实施细则由总监理工程师负责。
(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收妥当。
(3)工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批不妥。
正确安排：工程费用索赔由总监理工程师负责审批。
(4)工程计量原始凭证由监理员负责签署妥当。
2.事件2中总监理工程师对工程竣工预验收工作安排的不妥之处以及正确安排。
(1)不妥之处：专业监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料。
正确安排：总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位报送的竣工资料进行审查。
(2)不妥之处：专业监理工程师签署工程竣工报验单。
正确安排：由总监理工程师签署工程竣工报验单。
(3)不妥之处：专业监理工程师负责编制工程质量评估报告。
正确安排：由总监理工程师提出工程质量评估报告。
(4)不妥之处：工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
正确安排：工程质量评估报告经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报送建设单位。
3.风险对策的判断如下：A属于：损失控制;B属于风险转移;C属于风险回避;D属于控制损失;E属于风险转移;F属于风险自留。
4.事件4中施工单位的不妥之处以及正确做法：(1)不妥之处：施工单位质检员填写工程材料/构(配)件/设备报审表并签字。
正确做法：应由项目经理签字。
(2)不妥之处：仅附材料供应方提供的质量证明资料报送项目监理机构。
正确做法：所附材料还应包括数量清单和自检结果。
试题二1.事件1中评标委员会人员组成的不正确之处以及理由：(1)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。
理由：应由招标人依法组建评标委员会。
(2)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A. 职务代理B. 指定代理C. 法定代理D. 委托代理(2)监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A. 当事人签字B. 抵押物登记C. 转移产权证D. 转移房屋占有(3)下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A. 留置不以合法占有对方财产为前提B. 可以留置的财产仅限于动产C. 留置担保可适用于建设工程合同D. 留置以合法占有对方固定资产为前提(4)投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A. 招标文件出售B. 投标文件递交C. 投标截止D. 中标通知书发出(5)采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 分包人(6)下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A. 合同公证只能确认合同的真实性B. 合同公证由工商行政管理机关作出C. 合同公证的效力只能限于国内D. 经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同(7)甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。
在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。
A. 无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B. 无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C. 甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D. 甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提(8)某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。
A. 发包人承担责任B. 发包人代表承担责任C. 承包人与发包人代表承担法律责任D. 施工企业决定责任承担人(9)某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A. 各自承担自己的损失B. 分别承担对方的损失C. 供应方承担购买方1万元损失D. 供应方承担购买方2万元损失(10)某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A. 4300B. 4250C. 4200D. 4150(11)某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C. 先诉抗辩权D. 不安抗辩权(12)根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
A. 债权人应当通知债务人B. 债权人应当经债务人同意才可转让C. 主权利转让后从权利并不随之转让D. 无论何种情形合同债权都可以转让(13)施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A. 2B. 5C. 7D. 12(14)下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。
A. 和解B. 调解C. 行政复议D. 仲裁(15)某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A. 仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B. 仲裁事项可以通过默示的方式体现C. 建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D. 当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效(16)建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A. 审请仲裁机构重新仲裁B. 申请仲裁机构撤销仲裁裁决C. 申请人民法院撤销仲裁裁决D. 申请政府主管部门撤销该裁决(17)某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A. 接受该优惠条件B. 接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C. 拒绝接受该优惠条件D. 将该投标人的投标按废标处理(18)下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A. 以投标人的平均报价作为评标价B. 以中标人的评标价作为中标价C. 以报价最低的投标价为中标价D. 以中标人的报价为中标价(19)根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A. 10B. 20C. 30D. 40(20)建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A. 监理能力B. 监理收费C. 检测设备D. 企业信誉(21)按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。
A. 监理委托函B. 工程变更申请书C. 监理合同专用条件D. 实施过程中与委托人签署的补充文件(22)根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A. 通知委托人，建议下达停工指令B. 征得委托人同意后，下达停工指令C. 立即下达停工指令并尽快通知委托人D. 立即召开现场会议，讨论对策(23)建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A. 监理合同内注明的监理工作完成B. 监理的工程竣工验收通过C. 监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D. 监理的工程保修期届满(24)根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A. 监理的工程施工质量完全满足规范的要求B. 监理的工程施工中未发生安全事故C. 委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D. 监理人的有效协调避免了承包人的索赔(25)根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A. 设计标准不得高于国家规范的强制性要求B. 技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C. 施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D. 方案设计文件应满足编制工程预算的要求(26)建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。
A. 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B. 完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C. 完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D. 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费(27)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A. 合同协议书、通用条款、专用条款B. 中标通知书、专用条款、协议书C. 中标通知书、专用条款、投标书D. 中标通知书、专用条款、工程量清单(28)下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A. 工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B. 业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C. 采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D. 设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同(29)下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A. 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B. 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C. 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D. 经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据(30)某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A. 9月10日B. 9月17日C. 9月25日D. 9月30日(31)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A. 发包人与工程师B. 工程师与承包人C. 发包人与承包人D. 工程师与供货人(32)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A. 发包人负责试验，费用由发包人承担B. 发包人负责试验，费用由承包人承担C. 承包人负责试验，费用由发包人承担D. 承包人负责试验，费用由承包人承担(33)某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。
A. 给承包人顺延工期并追加合同价款B. 给承包人顺延工期，但不追加合同价款C. 给承包人追加合同价款，但不顺延工期D. 工期延误和费用损失均由承包人承担(34)某<span><span>项</span></span>目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。
重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A. 工期和经济损失由承包人承担B. 给予经济损失补偿，不顺延合同工期C. 顺延合同工期，不补偿经济损失D. 补偿经济损失并顺延合同工期(35)工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。