04621工程合同管理复习题
合同管理考前专项复习题含答案
合同管理考前专项复习题含答案合同管理考前专项复习题（含答案）引导语：订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容;审查、监督、控制是合同管理的手段。
以下是店铺整理的合同管理考前专项复习题，欢迎参考!1.设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用( )。
A.业主另行支付B.设计单位自负C.双方协商D.监理工程师决定2.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是( )。
A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的.补充3.中标通知书( )具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不4.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应( )。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%5.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同履行过程中进行阶段支付时，委托方( )。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费6.担保方式中的保证是( )订立保证合同。
A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.合同当事人7.施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则( )A.承包人应当提供所需要的器材和必要条件B.承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用C.发包人应当承担全部试运行费用D.发包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用8.合同规定由承包方包工包料，由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏，由( )承担。
合同管理复习题
工程合同管理复习题1.工程合同目标分解的概念P182 主要是从执行的角度分析，补充，解释合同，将合同目标和合同责任落实到合同实施的具体问题上和具体工程活动中，用合同指导工程实施和工作，以合同作为行为准则，是合同能符合日常工程管理的需要。
2.EPC 模式及CM 模式的概念EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
CM 模式，就是在采用快速路径法进行施工时，从开始阶段就雇用具有施工经验的 CM 单位参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。
3. 固定工程量总价合同的概念是指由发包人将发包工程分解成若干分部分项工程量，由承包人据以标出分项工程单价，然后将单价与工程量相乘，得出分项工程总价，再将各个分项工程总价相加，即构成合同总价。
4. 诉讼时效的概念P314 诉讼时效是指权利人在法定的时效期间内持续性地不行使权利，则丧失依诉讼程序强制义务人履行义务的权利的法律制度5. 反索赔的概念P305反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。
一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔6 合同交底的概念合同交底指合同管理人员在对合同的主要内容作出解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一致。
7.CPF 合同的概念及合同形式概念：也称成本补偿合同，是以实际成本加上双方商定的酬金来确定合同总价，即业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，按事先协议好的某一种方式支付管理费及利润的一种合同方式。
复习题三--工程合同管理复习题
复习题三--工程合同管理复习题复习题三一、单项选择题1．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。
A. 由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担2．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位3．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位4．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿5．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师6．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位7．因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。
A. 甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D. 甲乙方分别承担8．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ D ）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地9．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。
A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认10．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D ）止。
工程合同管理试题(带答案)6篇
工程合同管理试题(带答案)6篇篇1一、填空题1. 工程项目管理的基本原理包括______、______、______、______。
2. 工程项目管理的基本内容包括______、______、______、______、______。
3. 工程项目管理的主要任务包括______、______、______、______。
4. 工程项目管理的方法包括______、______、______。
5. 工程合同分为______和______。
6. 工程合同的订立需要经过______、______、______三个阶段。
7. 工程合同变更的原因包括______、______、______。
8. 工程合同变更的程序包括______、______、______。
9. 工程合同的履行需要遵循______原则。
10. 工程合同的违约责任包括______责任和______责任。
二、选择题1. 下列关于工程合同的说法中，正确的是（）A. 工程合同是明确双方权利和义务的协议B. 工程合同是由建设单位和施工单位签订的C. 工程合同是建设工程的产物D. 工程合同是双方自愿签订的协议2. 工程合同的订立需要经过三个阶段，分别是（）A. 要约邀请、要约、承诺B. 协商、谈判、签订C. 订约、履约、变更D. 要约、承诺、签订合同3. 关于工程合同变更的说法中，正确的是（）A. 工程合同变更必须经过双方协商同意B. 工程合同变更可以由单方提出并生效C. 工程合同变更的程序与订立时相同D. 工程合同变更的原因多种多样，包括主观和客观原因4. 工程合同的履行需要遵循的原则是（）A. 诚实信用原则B. 公平交易原则C. 合法合规原则D. 协商一致原则5. 关于工程合同的违约责任的说法中，正确的是（）A. 违约责任包括违约责任和侵权责任B. 违约责任可以由合同约定也可以由法律直接规定C. 违约责任是违反合同义务所应承担的法律后果D. 违约责任包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等形式三、简答题1. 请简述工程项目管理的基本原理。
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）
工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
复习题三--工程合同管理复习题
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载复习题三--工程合同管理复习题甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________一、单项选择题1 .施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。
A, 由承包人负责，费用由承包人承担B,由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担2. 施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。
A.发包人B. 承包人C.工程师D.监理单位3. 施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位4. 承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿5. 承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A ）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师6. 已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位7. 因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。
A.甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D.甲乙方分别承担8. 承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（D ）A.可自行运出工地B. 不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D. 需经工程师批准后才能运出工地9. 监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A ）。
工程合同管理复习题二
工程合同管理复习题二一、单项选择1.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( C )进行的分类。
A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质2.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交( B )。
A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据3.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( B )。
A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖4．下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（ A ）。
A．中标通知书 B．投标书 C．施工合同专用条款 D．规范5．某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。
当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（ A ）。
A．向发包人索赔 B．向乙施工单位索赔C．向监理单位索赔D．自行承担6．某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ B ）。
A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延7．某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
则承包商的实际竣工日应为（ A ）。
A．3月1日 B．3月15日 C．3月18日 D．3月20日8.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D ）。
A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议9.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ A ）的人民法院管辖。
工程合同管理考题及答案
工程合同管理考题及答案1. 什么是工程合同？答：工程合同是指建设单位与承包单位之间，就某项建设工程的施工任务和相关权利义务所订立的法律协议。
2. 工程合同管理的目的是什么？答：工程合同管理的目的在于确保合同双方的权利和义务得到履行，控制和减少风险，保证工程质量、进度和投资控制目标的实现。
3. 简述工程合同管理的主要环节。
答：工程合同管理的主要环节包括合同的策划、起草、审查、签订、履行、变更、结算以及争议解决等。
4. 如何进行合同风险分析？答：合同风险分析通常包括识别潜在的风险因素、评估风险的可能性和影响程度、制定相应的风险应对措施。
这需要对工程项目的特点、环境以及合同条款有深入的了解。
5. 合同变更应遵循哪些原则？答：合同变更应遵循合法性原则、协商一致原则、书面形式原则和公平合理原则。
6. 如何处理合同争议？答：合同争议的处理可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
选择哪种方式应根据合同条款和实际情况来确定。
7. 什么是违约责任？答：违约责任是指合同一方不履行或不完全履行合同约定的义务，给对方造成损失时，依法应当承担的责任。
8. 如何进行合同结算？答：合同结算是指在工程完成后，根据合同约定和实际完成的工程量，对工程款项进行最终核算的过程。
这通常涉及到工程量的核实、价格的确定以及相关费用的计算等。
9. 工程合同中的索赔有哪些类型？答：工程合同中的索赔类型包括工期索赔、成本索赔、质量索赔等，通常是由于合同一方未能履行约定或外部环境变化导致的损失。
10. 为什么说合同管理对项目管理至关重要？答：合同管理对项目管理至关重要，因为它涉及到项目的成本、进度和质量等多个方面。
良好的合同管理能够有效地预防和解决争议，保障项目顺利实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
☆☆☆☆☆试卷第 1 页 ( 共 27 页 ) 04621工程合同管理复习题 1．属于工程建造阶段的工作是【 C 】 A．物业管理 B．环境管理 C．施工规划 D．运营维护
2．当事人在民事诉讼中有权支配自己的实体权利的原则是【 D 】 A． 诚信原则 B．回避原则 C． 公平原则 D. 处分原则 3．合同转让的基础是【 A 】 A.不改变合同权利内容 B.不改变合同主体 C.改变合同价款 D.改变合同客体 4．拍卖公告属于（ B ） A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．合同 5．邀请招标时，邀请对象的数目以【 C 】 A．2--3家为宜 B．3--5家为宜 C．5--7家为宜 D．7--9家为宜 6．下列属于招标文件的是【 B 】。 A．合同价款 B．工程量清单 C．资格预审 D．投标保函 7．投标保证金有效期应超出投标有效期【 C 】 A．10天 B．20天 C．30天 D．40天 8．由于发生不可抗力而产生的监理工作是【 C 】 A．正常监理工作 B． 附加监理工作 C．额外监理工作 D． 不属于监理工作 9．由于设计人的原因导致设计文件延期交付，延期一天，应减收该项目设计费的【 B 】 A．1‰ B．2‰ C．3‰ D．5‰
10．发包人退还履约担保，应在工程接收证书颁发后 【 B 】 A．35天内 B．28天内 C．14天内 D．7天内 11．承包人施工不当，监理人要求补救，增加的费用由【 D 】 A．监理人承担 B．发包人承担 C．使用人承担 D．承包人承担 12．签订合同时，能对监理合同标准条件进行修改的是【 C 】 A．协议书 B．中标通知书 ☆☆☆☆☆试卷第 2 页 ( 共 27 页 )
C．专用条件 D．签证 13．GF-2000-0203是指【 B 】 A．建设工程施工合同示范文本 B．建设工程勘察合同示范文本 C．建设工程监理合同示范文本 D．建设工程装修合同示范文本 14．BOT是一种 【 A 】 A．项目管理协议 B．特许经营协议 C．采购建造协议 D．交钥匙协议 15．承包商不可以向业主索赔的情况是 【 D 】 A．不可抗力造成的损失 B．指定分包商造成的损失 C．分包商造成的损失 D．发包人违约 16．设计-建造模式的简称是【 A 】 A．DB模式 B．DBB模式 C．PM模式 D．CM模式 17．合同是市场主体进行交易的【 C 】 A．产物 B．文件 C．依据 D．目的 18．技术进出口合同争议提起诉讼的期限为【 D 】 A．1年 B．2年 C．3年 D．4年 19．下列不属于．．．合同违约责任的特点的是【 C 】 A．相对性 B．法定性 C．无效性 D．任意性 30．招标人和投标人订立书面合同应在自中标通知书发出之日起【 C 】 A．10天内 B．20天内 C．30天内 D．40天内 31．招标代理机构的专家人选应在相关领域工作满【 A 】 A．8年 B．7年 C．6年 D．5年
32．资格预审文件的编制者是【 C 】
A．投标人 B．政府主管部门 C．招标人 D．工商管理部门 33．国际工程咨询服务委托任务大纲的编写者是【 B 】 A．承包商 B．业主 C．监理工程师 D．政府主管部门 34．下列属于正常监理酬金的间接成本的是【 B 】 A．监理津贴 B．行政人员工资 C．监理差旅费 D．监理人员工资 ☆☆☆☆☆试卷第 3 页 ( 共 27 页 )
35．如果监理工程师在行使权力前须经雇主批准，则应在【 D 】 A．协议书中写明 B．工作签证中写明 C．标准条件中写明 D．专用条件中写明 36．下列属于索赔特征的是【 B 】 A．不可逆性 B．双向性 C．双方行为 D．违约行为 37．受托人有权解除技术咨询合同，如果委托人不提供必要的工作条件逾期【 C 】 A．6个月 B．4个月 C．2个月 D．1个月 38FOB价合同是指【 B 】 A．到岸价合同 B．离岸价合同 C．成本加运费合同 D．成本加酬金合同 29．国际FIDIC施工合同通用条件共有【 C 】 A．70条款 B．71条款 C．72条款 D．73条款 40．施工合同协议书不包括．．．的内容是【 C 】 A．工程概况 B．合同价款 C．违约责任 D．合同工期 41．当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方可以向【 B 】 A．当地人民政府申请执行 B． 人民法院申请执行 C．仲裁委员会申请执行 D．调解委员会申请执行 42．只有一方当事人承担给付义务的合同是指【 B 】 A．双务合同 B．单务合同 C．有偿合同 D．无偿合同 43．一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求，这是【 A 】 A．同时履行抗辩权 B．异时履行抗辩权 C．后履行一方享有的抗辩权 D．不安抗辩权 44．下列可撤销的合同是【 A 】 A．意思表示不真实的 B．恶意串通的 C．违反法律强制规定的 D．胁迫订立的 45．政府投资项目施工合同规定：承包人应向监理人员提交人员安排的报告应在接到开工通知【 D 】 A．7天内 B．14天内 C．21天内 D．28天内 46．FIDIC规定，承包商已准备好进行竣工检验后，通知工程师应提前【 C 】 A．7天 B．14天 C．21天 D．28天
47．约定关于监理人额外和附加的酬金的计算办法的条款是【 C 】 ☆☆☆☆☆试卷第 4 页 ( 共 27 页 )
A．监理委托函 B．标准条件 C．专用条件 D．中标书 48．由于不应由监理人负责暂停施工，再恢复监理工作时，应增加天不超过【 D 】 A．14 B．21 C．25 D．42 49．负责办理土地征用工作的是【 B 】 A．承包人 B．发包人 C．工程师 D．政府 50．确认施工工期相应顺延的是【 C 】 A．气象部门 B．发包人 C．工程师 D．政府主管部门 51. 进度付款的清单不包括．．．的是【 A 】 A．质量返工款 B．索赔款 C．变更工程款 D．扣减的质量保证金 52当事人履行合同的过程中应尽的基本义务不包括．．．【 D 】
A．通知 B．协助 C．保密 D．债务的免除 53．下列属于《建设工工程监理合同示范文本》的构成文件的是【 B 】 A．监理委托函 B．标准条件 C．中标书 D．施工合同 54．下列不属于．．．发包人验收设计成果依据的是【 D 】 A．项目批准文件 B．城市规划 C．工程建设强制标准 D．施工组织设计 55．合同生效后，发包人应支付合同总额的20%作为定金的合同是【 C 】 A．借款合同 B．施工合同 C．设计合同 D．监理合同
56．民法是调整平等主体的法律规范的总称。也就是公民之间、法人之间、公民和法人之间的人身关系和【 C 】 A．物质关系 B．分配关系 C．财产关系 D．经济关系
57．由三名以上的审判人组成审判庭，以人民法院的名义，具体行驶审判权，对民事案件进行审理并作出审判的制度。这种制度称为【 D 】 A． 公开审判制度 B．回避制度 C． 终审制度 D. 合议制度 58．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的首要要件是：【 A 】 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 ☆☆☆☆☆试卷第 5 页 ( 共 27 页 )
C.守约方当事人客观上存在损失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定 59．招标公告是一种【 C 】 A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．合同 60．邀请招标时，邀请参加的投标者一般不少于．．．【 B 】 A．2家 B．3家 C．4家 D．5家 61．招标人与中标人应当按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，应自中标通知发出之 日【 B 】。 A．20天内 B．30天内 C．40天内 D．50天内 62．在施工项目招投标中，投标保证金，一般不得超过投标总价的【 B 】 A．1% B．2% C．3% D．5% 63．由于委托人的原因导致工程竣工时间拖延。而产生的监理工作是【 B 】 A．正常监理工作 B． 附加监理工作 C．额外监理工作 D． 不属于监理工作 64．根据规定，由于勘察人原因而延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天，勘察人应减收以勘察费为基数计算的【 A 】 A．1‰的违约金 B．2‰的违约金 C．3‰的违约金 D．5‰的违约金
65．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，具体约定承发包双方的权利和义务条款是【 B 】 A．通用条款 B．专用条款 C．监理合同 D．协议书 66监理招标实际上是征询投标人实施监理工作的方案建议。为了指导投标人编制投标书，编制招标文件，下面不属于．．．招标文件内容的是【 D 】 A．合同条件 B．对监理的单位的要求 C．评标的原则 D．施工单位的资质 67．“建设工程监理合同”是一个总的协议其中明确了当事人双方的委托监理工程的概况，下面能说明工程概况的是： 【 C 】 A．酬金的支付方式 B．施工组织 C．工程投资规模 D．材料来源 68目前，我国建设部和工商行政管理部门联合监制的建设工程勘察合同示范文本是 【 B 】 A．GF-2000-0210 B．GF-2000-0203