湖南省2015年监理工程师合同管理：保险赔偿考试题
湖北省2015年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题
湖北省2015年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。
A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D：设计人不对变更部分的设计质量负责E：专业监理2、《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在__到达受要约人。
A．要约到达对方之前B．受要约人发出承诺之后C．受要约人发出承诺之前D．承诺到达对方之前3、【例2·单选题】下列费用中，属于生产准备费的是。
A：试运转所需的原料费B：生产职工培训费C：办公家具购置费D：生产家具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是。
A：承包人负责拆除，供货商承担费用B：承包人负责拆除，发包人承担费用C：供货商负责拆除，发包人承担费用D：供货商负责拆除，并承担费用E：专业监理5、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对__进行评审。
A．质量合格标准B．合格供货厂商C．适宜运输方式D．工艺方案的合理性6、在生产过程中通过抽样取得数据，将其描在控制图中时，如果点子则表明生产过程正常处于稳定状态，不会产生不合格品。
A：全部落在中心线一侧B：出现七点链C：随机落在上、下控制界限内D：呈周期性变动E：工程变更单7、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
湖南省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
湖南省2017年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】供货方代运货物的到货检验，交运前出现了问题，由供货方负责，运输过程中出现了问题，由负责。
A：采购方B：供货方C：运输部门D：保险公司E：专业监理2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后，应在天内给予确认或提出修改意见。
A：21B：14C：28D：56E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。
A：25B：30C：40D：50E：专业监理4、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金5、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB／T50300—2001)，安装工程的检验批一般按划分。
A：专业性质B：设备类别C：专业系统D：设计系统或组别E：工程变更单6、是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
A：招标控制价B：概算C：工程标底价格D：中标价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。
A：监理和建设单位B：施工和设计单位C：设计和建设单位D：各单位验收人员共同E：工程变更单8、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可__。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行终止B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止9、施工合同示范文本规定，发包人，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
2016年湖南省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题
2016年湖南省监理工程师合同管理：保险赔偿考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金2、下列监理文件资料中。
建设单位需短期保存的是。
A：预付款报审与支付文件B：工程延期报告及审批表C：供货单位资质材料D：费用索赔报告及审批表E：工程保险金3、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000B：30000C：45000D：67500E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程项目的设计成果完成后，由__负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A．设计人B．监理人C．审图机构D．发包人5、《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由__负责起草，并经与会各方代表会签。
A．建设单位B．施工单位C．项目监理机构D．专业监理工程师6、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B：仲裁事项可以通过默示的方式体现C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效E：专业监理7、风险事件K、L、M、N发生的概率分别为、、、，相应的损失后果分别为万元、万元、万元、万元，则风险量相等的风险事件为。
A：K和MB：L和MC：M和ND：K和NE：工程保险金8、为了有效地进行投资控制，可采取的组织措施是。
A：重视工程设计多方案比选B：严格审查施工组织设计C：严格审核各项费用支出D：明确项目投资控制者及其任务E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。
2015年湖南省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
2015年湖南省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由__提出。
A．发包人B．设计单位C．承包人D．监理单位2、【例1·单选题】进口钢材，海关商检结果经认可后，可作为有效材料的复检结果。
A：监理工程师B：建设单位C：质量监督机构D：质量检测机构E：工程变更单3、【例3·单选题】单代号搭接网络计划中，计算相邻两项工作之间的时间间隔．当>(+)工作i和j存在时间间隔的前提是。
A：搭接关系为FTSB：搭接关系为STSC：搭接关系为FTFD：搭接关系为STFE：自我评定4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。
A：分部分项工程费B：其它项目费C：措施项目费D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应__。
A．退还定金B．退还定金并赔偿发包人损失C．双倍返还定金D．支付设计费的2%的违约金6、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责的试运行由承担全部试运行费用。
施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由进行修复，并按照缺陷原因由责任人承担相应的费用。
A：发包人，承包人B：发包人，发包人C：承包人，发包人D：承包人，承包人E：专业监理7、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：施工B：设备采购C：设计D：材料采购E：专业监理8、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是。
A：审查施工组织设计中的安全技术措施B：定期巡视检查危险性较大工程作业情况C：检查施工现场起重机械验收手续D：检查施工现场安全防护措施E：工程保险金9、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。
2015年上半年北京监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷
2015年上半年北京监理工程师合同管理：保险赔偿考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例4·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业发生的投标费、保险费属于。
A：规费B：企业管理费C：财务费D：企业管理费中的其他E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。
A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响E：专业监理3、在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在以上。
A：30个B：40个C：50个D：60个E：工程变更单4、关于承诺的说法，正确的是。
A：所有知道要约内容的人都可以作出承诺B：承诺可以对要约的数量作出变更C：承诺通知到达要约人之后仍可撤销承诺D：承诺不得撤销E：专业监理5、某混凝土工程按计划12天完成，图4-11中标出了截至第7天末的实际施工时间，从图4-10中可以看出。
A：该工作实际开始时间比计划开始时间晚2天B：第5天末实际进度比计划进度拖后3％C：第4天内计划完成的任务量为12％D：第7天内实际进度比计划进度拖后5％E：自我评定6、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可处理。
A：返工B：补强C：不作D：延后E：工程变更单7、监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是__。
A．编制试运行方案B．组织设备试运行C．批准试运行申清D．监督安装单位按规定步骤进行8、关于合同转让的说法，正确的是。
A：债权人转让权利，不需经债务人同意B：债权人转让权利，不需通知债务人C：债务人转移义务，不需经债权人同意D：债务人转移义务，新债务人不承担从债务E：专业监理9、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南省2015年监理工程师合同管理：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程满足使用目的的各种性能，被称为。
A：安全性B：可靠性C：适用性D：与环境的协调性E：工程变更单2、下列选项中不是流水施工的垂直图表示法的优点是。
A：施工过程及其先后顺序表达清楚B：时间和空间状况形象直观C：编制起来比横道图方便D：斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度E：自我评定3、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。
A：专家调查法B：经验数据法C：初始清单法D：风险调查法E：工程保险金4、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是。
A：审查分包单位的资质B：主持整理工程项目的监理资料C：审查和处理工程变更D：审批监理实施细则E：工程保险金5、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12％，则每年均等的净收益至少应为万元。
A：7．893B：8．849C：9．056D：9．654E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理7、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。
A：物资供应计划B：物资采购计划、物资加工计划C：物资需求计划、物资储备计划D：物资申请计划、物资采购计划E：自我评定8、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理9、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：100B：200C：300D：500E：工程保险金10、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是。
A：原材料和构配件B：施工机械与设备C：施工作业过程D：分部工程E：工程变更单11、在价值工程一般工作程序中，功能评价是属于的工作内容。
A：准备阶段B：分析阶段C：创新阶段D：实施阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。
A．多方案报价法B．不平衡报价法C．巳先亏后盈法D．内部协调法13、在网络计划的工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是__。
A．直接费用率最小的关键工作B．直接费用率最大的关键工作C．直接费用率最小的非关键工作D．直接费用率最大的非关键工作14、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得__的范围内从事建筑活动。
A．相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及B．相应的职称证书，并在其职称等级对应C．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可D．相应的继续教育证明，并在其接受继续教育15、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。
A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的E：工程保险金16、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。
A：第4～5周为匀速进展B：本工作按计划完成C：第3周停工一周D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量E：自我评定17、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。
A：全部费用B：建筑安装工程费C：建筑工程费D：建筑工程费和安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、【例2·单选题】监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括．A：监督检查订货情况，协助办理有关事宜B：确定物资供应分包方式及分包合同清单C：拟定并签署物资供应合同D：确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件E：自我评定19、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。
A：担保发包人能够按期支付工程进度款B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C：表明发包人与承包人合作的诚意D：防止承包人擅自变更、终止施工合同E：专业监理20、当委托人更换其代表时，应提前天通知监理人。
A：7B：14C：20D：30E：工程保险金21、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由。
A：施工单位报发证机关核验B：监理单位向发证机关重新申领C：建设单位报发证机关核验D：建设单位向发证机关重新申领E：工程保险金22、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。
A：可行性研究勘察B：选址勘察C：初步勘察D：详细勘察E：工程变更单23、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。
A：董事长的户口所在地B：主要办事机构所在地C：主要合同履行地D：主要经营场所所在地E：专业监理24、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件25、FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，__。
A．承包商也应承担责任B．承包商不承担责任C．只可给予工期顺延D．只给予费用补偿二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、《合同法》规定的合同变更条件包括。
A：有效的合同B：协商一致C：合同当事人一方确有变更理由和依据D：须经合同管理机关批准E：变更内容明确2、监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有。
A：施工承包合同是否允许分包B：分包的范围和工程部位是否可进行分包C：分包合同的支付方式是否合理D：分包单位的现场组织机构是否合理E：分包单位是否有能力完成分包工程3、工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段是__。
A．确保工程实体的最终质量B．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化C．形成工程实体质量的决定性环节D．实现建设工程质量特性的保证E．实现设计意图的重要环节4、合同法律关系的主体是参加合同法律关系．享有相应权利，承担相应义务的当事人。
下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有。
A：政府机关B：个人独资企业C：大学所属二级学院D：合伙企业E：社会团体5、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是（）。
A．可增加更多的专业队B．有利于各专业队在各施工段组织流水施工C．有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工D．缩短施工工艺与组织间歇时间E．充分利用工作面、避免窝工，有利于缩短工期6、工程质量事故处理中，监理工程师应做的工作主要有__。
A．发出“质量通知单”，必要时发出停工令B．提交“质量缺陷调查报告”C．组织审查调查报告、分析事故原因D．研究制订并实施事故方案E．提交“质量事故处理报告”7、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。
A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求8、中小型设备工程设计可进行两阶段设计，即__。
A．初步设计B．技术设计C．施工组织设计D．施工方案设计E．工作图设计9、下列费用中，属于措施费的有__。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费10、按照《建筑工程监理规范》的规定，下列人员中__都应具有注册监理工程师资格。
A．总监理工程师B．监理单位技术负责人C．专业监理工程师D．监理员E．监理单位负责人11、关于保证方式的说法，正确的有。
A：保证方式有一般保证和连带责任保证B：当事人没有约定保证方式，则为一般保证C：当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D：一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E：一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行12、关于分包合同管理的说法，正确的有。
A：签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B：业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C：工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D：承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E：工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任13、根据《建设工程工程量清单计价规范》GBS0500—2013规定，招标控制价应由构成。
A：分部分项工程费B：措施项目费C：规费D：税金E：企业管理费14、按定额的适用范围分，定额可分为__。
A．国家定额B．建筑工程定额C．行业定额D．地区定额E．企业定额15、按照适用范围，建设工程定额分为。
A：国家定额B：地区定额C：行业定额D：基础定额E：企业定额16、《招标投标法》规定，投标文件__的投标人应确定为中标人。
A．满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C．满足招标文件各项要求，并且报价最低D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E．满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高17、甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有。
A：甲建设单位B：乙招标代理机构C：丙施工单位D：丁施工单位E：戊施工单位18、FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是__。
A．合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B．争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C．争端裁决委员会不需要常驻工地D．争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E．未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见19、成倍流水施工的特点。
A：相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B：专业施工队数大于施工过程数C：施工段之间没有空闲时间D：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系E：施工过程数大于施工段数20、由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责年检的资质有__。