风力发电分包劳务合同[工作范文]
微风发电基础施工劳务合同5篇
微风发电基础施工劳务合同5篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承包方）：（乙方名称）鉴于甲方拥有微风发电项目的建设权，为确保项目正常进度与质量，经双方友好协商一致，达成以下合同：第一条项目基本情况1. 项目名称：微风发电基础施工工程2. 项目地点：（填写具体地址）3. 项目规模：（填写规模）4. 项目工期：（填写工期）5. 项目费用：（填写费用）第二条乙方责任1. 乙方应按照约定的工期和质量标准，完成微风发电基础施工工程。
2. 乙方应按时提供施工计划、进度报告，确保项目进度。
3. 乙方负责施工过程中的安全管理，保障工人人身安全。
4. 乙方应对施工过程中出现的问题进行及时解决，确保项目质量。
5. 乙方负责与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第三条甲方责任1. 甲方应提供必要的资源和施工资金支持，确保项目顺利进行。
2. 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告进行审查，提出合理建议。
3. 甲方应确保项目施工现场的安全，协助乙方做好安全管理工作。
4. 甲方应按时支付工程款项，并及时处理乙方提出的问题。
5. 甲方应配合乙方与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第四条费用支付1. 甲方应按照约定的进度，按时支付工程款项给乙方。
2. 工程款项包括施工费用、人工费、材料费等。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，甲方应按实际情况支付相应费用。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应依法承担相应的法律责任。
2. 若因一方违约导致项目延期或者增加费用的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更1. 若双方在项目进行中需要变更合同内容的，应经双方协商一致，签订书面变更合同。
2. 变更后的合同内容与原合同具有同等效力。
第七条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可由双方协商选择仲裁、诉讼等方式解决。
第八条合同解除1. 本合同一经签订，双方均须全面履行合同规定的义务。
风机基础劳务分包合同4篇
风机基础劳务分包合同4篇篇1风机基础劳务分包合同一、甲方：（以下简称"甲方"）乙方：（以下简称"乙方"）鉴于甲方拥有风力发电项目的基础建设工程管理权利，乙方具有从事基础建设工程的合法资质和能力，并且甲乙双方在充分协商的基础上，就风机基础劳务分包事宜达成一致，特订立本合同。
二、基础工程范围和价格1.基础工程范围包括但不限于风机基础施工、土石方工程、混凝土工程等。
具体施工内容详见附件1。
2.基础工程的总价为元人民币，乙方应在签订本合同后天内向甲方支付万元作为保证金，保证金应在项目验收合格后一个月内退还给乙方。
3.基础工程总价不包括人工、材料调运费用，具体费用另行协商。
三、工期1.基础工程施工周期为天，具体工期以双方签订的施工进度计划为准。
2.如乙方未能按时完成基础工程施工，每延迟一天将扣除工程款的作为违约金罚款。
四、质量标准1.基础工程应符合国家有关建设工程标准和规范的要求，达到安全、牢固、美观的要求。
2.如基础工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方的要求下重新进行施工。
3.甲方有权对基础工程的质量进行检查和验收，经双方达成一致，方可交付使用。
五、保证和担保1.乙方保证按照本合同的约定履行义务，并保证其提供的资料和信息真实、完整、准确。
2.乙方应当严格遵守国家法律法规、行业规范和安全生产规定，确保基础工程施工过程中无任何安全事故。
3.如基础工程发生纠纷或引发第三方诉讼时，乙方应对甲方进行免责保护，并承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1.若乙方违反本合同的约定，未能按时完工或质量不达标，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2.乙方若未能按时支付工程款或保证金，则应按日向甲方支付的利息。
七、争议解决1.因合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门请求调解。
2.如调解不成，双方同意提交至仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁裁决。
风电基础劳务分包合同3篇
风电基础劳务分包合同3篇篇1风电基础劳务分包合同一、签约双方委托方（甲方）：公司名称：公司地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：公司名称：公司地址：法定代表人：联系方式：二、项目概况本合同签订的项目为风电基础工程项目，包括但不限于基础施工、设备安装、调试等工作。
委托方委托承包方进行该项目的部分工程劳务分包。
三、合同金额根据双方协商一致，本合同工程项目金额为___________，承包方按照约定的分包比例进行施工。
四、工程内容1.承包方承诺按照委托方的指导和要求，完成分包项工作，并确保工程质量达到国家标准。
2.承包方应按照约定的工期完成工程进度，并保证按时交付。
3.承包方应负责购买所需材料和设备，并保证质量合格。
4.承包方应派遣技术人员进行现场监督和指导，并统筹协调工程进度。
五、工程款支付方式1.根据工程进度，委托方按照分包比例支付工程款。
2.承包方应提供发票等相关证明文件，以便委托方进行款项支付。
六、变更和解决争议1.如有工程内容变更，需双方书面协商并签署变更合同。
2.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。
七、违约责任1.若任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2.如承包方存在违约行为，委托方有权解除合同并要求赔偿损失。
八、附则1.本合同自双方盖章后生效，至工程完工并双方确认无争议方可终止。
2.本合同未尽事宜，可以签订补充协议。
3.合同文本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：______________________ 日期：___________乙方（盖章）：______________________ 日期：___________篇2风电基础劳务分包合同一、合同内容1.甲方（委托方）：指建设风电项目的投资方或风电项目管理方，提供风电基础施工所需的劳务分包服务。
2.乙方（承包方）：指具有相应施工经验和资质的企业或个人，承担风电基础施工的分包责任。
风电劳务分包合同4篇
风电劳务分包合同4篇篇1风电劳务分包合同一、签约方甲方：（委托方）_____________公司统一社会信用代码：_________________地址：_________________法定代表人：____________电话：_____________乙方：（承包方）_____________公司统一社会信用代码：_________________地址：_________________法定代表人：____________电话：_____________二、合同内容1. 甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，按照本合同的约定提供风电项目的劳务分包服务。
2. 乙方的具体服务内容包括但不限于：风电设备的安装、维护、检修等服务。
3. 乙方应保证所提供的服务质量符合国家法律法规和甲方的要求，确保项目按时完成。
4. 乙方有义务根据项目进展情况，向甲方及时汇报项目的进度、质量和安全情况。
三、合同条款1. 合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________年__________月__________日止。
2. 价款及支付：根据实际服务情况结算，具体金额双方另行协商并签订《结算协议》。
3. 保密条款：双方应对因合同履行而涉及的商业机密及技术资料保密，不得向第三方透露。
4. 紧急情况处理：如发生紧急情况（如自然灾害、事故等），双方应共同协商处理并尽最大努力减少损失。
5. 违约责任：若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6. 合同解除：在未经双方协商一致的情况下，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担相应的法律责任。
7. 其他事项：双方未尽事宜，可另行签订相关协议。
四、合同附件1. 《结算协议》2. 《保密协议》五、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同的签订、生效、解释及履行均适用中华人民共和国有关法律法规。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同(范本文)
风力发电基础劳务分包合同1. 合作目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行风力发电基础劳务分包工作，并规定双方的权益和责任，保证项目的顺利进行。
2. 项目概述•基础勘察与设计；•地基施工与筑台；•钢筋混凝土浇筑；•基础设备安装与调试；•基础质量验收等。
3. 合同条款3.1 项目工期本项目工期为个月，自合同签署之日起计算。
3.2 项目费用甲方将按照双方商定的价格支付乙方相应的劳务费用。
具体费用及付款方式如下：•勘察与设计费用：X元；•施工费用：X元；•质量验收费用：X元。
甲方需于每个月的日前支付上月工作完成的费用的50%，余款需在工程完工后日内支付。
3.3 工作标准和质量要求乙方承诺按照甲方的要求和技术规范进行工作，确保施工过程中的安全和质量。
甲方有权对乙方的施工进行监督，并对施工过程和质量进行抽查。
3.4 双方责任3.4.1 甲方责任：•提供项目所需的相关资料和技术要求；•按时支付乙方劳务费用。
3.4.2 乙方责任：•完成分包工作，并保持施工进度；•严格遵守合同约定和技术规范；•负责施工期间的安全管理工作。
3.5 变更和终止对于项目的变更，双方应在书面通知的前提下进行友好协商，并签订变更协议。
本合同任何一方在未经对方书面同意的情况下擅自终止合同，应承担相应的违约责任。
4. 保密条款双方在履行本合同的过程中，可能接触到一些商业机密和技术秘密信息。
双方应对该等信息进行严格保密，不得擅自泄漏给第三方，除非获得对方书面同意。
5. 争议解决在履行本合同过程中，如发生任何争议，双方应首先进行友好协商解决。
协商不成的情况下，争议将提交至本合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
6. 合同生效和终止本合同自双方签字后生效，并终止于全部工作及费用结算完毕。
7. 其他本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________日期：_____________________。
风电项目劳务分包合同模板
风电项目劳务分包合同模板甲方（总承包方）： ____________乙方（分包方）： ____________地址： ____________电话： ____________传真： ____________鉴于：甲方作为风电项目的总承包方，需要将部分劳务工作分包给专业分包方，乙方作为具有相应资质和经验的分包方，愿意承担该部分劳务工作。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包甲方风电项目的部分劳务工作事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同内容1.1 乙方同意按照甲方的要求，提供风电项目中的劳务工作，包括但不限于以下内容：- 风力发电机组的安装、调试；- 风电场内基础设施的建设；- 风电项目相关的技术支持和服务。
1.2 乙方应保证提供的劳务符合国家和行业的相关标准。
第二条工程期限2.1 本合同项下劳务工作的开始日期为：___________，结束日期为：___________。
第三条质量要求3.1 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和要求执行劳务工作。
第四条安全与环保4.1 乙方应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，采取必要的安全措施，确保施工安全和环境保护。
第五条合同价款及支付5.1 本合同的劳务费用总计为：___________。
5.2 甲方应按照以下方式向乙方支付劳务费用：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；- 进度款：根据工程进度按月支付；- 最终结算：工程完工并通过验收后，支付至合同总价的____%。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收款项的____%。
第七条合同变更和解除7.1 双方应协商一致，方可对本合同进行变更或解除。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方风电基础工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：风电基础施工及相关辅助工作二、分包范围乙方分包范围包括：风电基础施工的全部劳务工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢筋加工与安装、模板安装与拆除等。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 如乙方施工质量不符合要求，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量，每月进行结算并支付工程进度款。
工程竣工验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、安全施工1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按安全施工规范施工。
2. 乙方应对其员工进行安全教育，确保安全生产。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。
2. 甲方负责材料供应及现场协调。
3. 甲方有权对乙方施工质量、进度进行监督。
八、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应对其员工进行管理和教育，遵守现场管理规定。
3. 乙方应接受甲方的监督，并积极配合甲方的工作。
九、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1风电基础劳务分包合同一、基本情况风电基础劳务分包合同是为了规范风电项目建设中的基础施工分包行为，保障风电项目的顺利进行，确保施工质量和安全，制定的合同格式。
风电基础劳务分包合同由风电项目的业主和劳务分包方签订，约定了双方在风电项目基础施工中的权益和义务。
二、合同内容1. 合同双方及联系方式：列明合同的签订方，包括风电项目的业主及劳务分包方，以及双方的联系方式。
2. 项目描述：对风电项目的基础施工内容进行详细描述，包括工程规模、施工进度、质量要求等。
3. 分包内容：明确劳务分包方的分包内容，包括施工内容、施工范围、施工条件等。
4. 合同期限：约定风电基础劳务分包的合同期限，包括开始时间、结束时间及工期。
5. 施工标准：规定基础施工的相关标准和要求，确保施工质量和安全。
6. 施工准备：约定基础施工前的准备工作，包括设计、进场条件、材料准备等。
7. 施工方式：约定基础施工的具体方式和方法，包括施工顺序、设备使用等。
8. 施工进度：约定基础施工的进度计划，包括施工周期、进度安排等。
9. 施工质量：规定基础施工的质量要求，包括验收标准、质量保证等。
10. 施工安全：约定基础施工的安全措施，包括职工安全、设备安全等。
11. 施工人员：确定基础施工所需的人员数量及技术要求，保障施工人员的素质和能力。
12. 施工设备：约定基础施工所需的设备及材料，确保施工现场的正常运作。
13. 管理责任：明确风电项目的业主和劳务分包方的管理责任，保障项目的顺利进行。
14. 合同变更：约定合同变更的方式和程序，确保合同的有效性和适应性。
15. 合同解除：规定合同解除的情况和程序，保障双方的权益和义务。
16. 其他约定：列明其他双方需要约定的内容，确保合同的完整性和一致性。
三、合同履行风电基础劳务分包合同的履行，需要双方严格按照合同约定的内容和要求进行。
风电项目的业主应负责对基础施工的质量和安全进行监督和管理，确保施工工作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电分包劳务合同[工作范文]
合同编号：[合同编号]
甲方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
[甲方电话]
乙方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
[乙方电话]
鉴于甲方拥有风力发电项目，并需要将部分工作分包给乙方，为确保双方权益，甲乙双方达成以下协议：
一、合同工作内容
乙方应按照甲方的要求，提供以下分包劳务：
1. xxx工作
2. xxx工作
3. xxx工作
二、工作期限
本合同的工作期限为从xx年xx月xx日开始，到xx年xx月xx日结束。
三、合同报酬
甲方应按照双方协商一致的价格标准向乙方支付报酬。
具体的报酬金额和支付方式如下：
1. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。
2. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。
3. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。
四、合同履行保证金
甲方要求乙方在签订本合同之前，缴纳合同履行保证金。
保证金金额为xxx，支付方式为xx。
在合同履行完毕并经甲方验收合格后，甲方将无息地退还保证金给乙方。
五、保密条款
双方在合作期间涉及到的技术、商业秘密以及其他保密信息都应予以保密，未经对方同意不得向第三方透露或使用。
六、违约责任
如一方违约，应向另一方支付违约金。
违约金的金额为xxx。
七、争议解决
本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，双方应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。