2017年设计分包协议
住建部2017年版建设项目工程总承包合同(添加目录大纲级别,标题分级)

GF-2017-0216建设项目工程总承包合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程批准、核准或备案文号:工程内容及规模:工程所在省市详细地址:工程承包范围:二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期):施工开工日期(绝对日期或相对日期):工程竣工日期(绝对日期或相对日期):四、工程质量标准工程设计质量标准:工程施工质量标准:五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。
详见合同价格清单分项表。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效:发包人:承包人:(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:(签字)(签字)工商注册住所:工商注册住所:企业组织机构代码:企业组织机构代码:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:授权代表:授权代表:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:开户银行:开户银行:账号:账号:合同订立时间:年月日合同订立地点:第二部分通用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 合同,指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2 通用条款,指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3 专用条款,指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况,对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定,并同意共同遵守的条款。
建筑工程设计招标投标管理办法(建设部令第33号2017年)

建筑工程设计招标投标管理办法住房城乡建设部令第33号第一条为规范建筑工程设计市场,提高建筑工程设计水平,促进公平竞争,繁荣建筑创作,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规,制定本办法。
第二条依法必须进行招标的各类房屋建筑工程,其设计招标投标活动,适用本办法。
第三条国务院住房城乡建设主管部门依法对全国建筑工程设计招标投标活动实施监督。
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门依法对本行政区域内建筑工程设计招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法违规行为。
第四条建筑工程设计招标范围和规模标准按照国家有关规定执行,有下列情形之一的,可以不进行招标:(一)采用不可替代的专利或者专有技术的;(二)对建筑艺术造型有特殊要求,并经有关主管部门批准的;(三)建设单位依法能够自行设计的;(四)建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造,需要由原设计单位设计,否则将影响功能配套要求的;(五)国家规定的其他特殊情形。
第五条建筑工程设计招标应当依法进行公开招标或者邀请招标。
第六条建筑工程设计招标可以采用设计方案招标或者设计团队招标,招标人可以根据项目特点和实际需要选择。
设计方案招标,是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。
设计团队招标,是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。
第七条公开招标的,招标人应当发布招标公告。
邀请招标的,招标人应当向3个以上潜在投标人发出投标邀请书。
招标公告或者投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。
第八条招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标。
确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计的,应当在招标公告或者投标邀请书中明确。
第九条鼓励建筑工程实行设计总包。
实行设计总包的,按照合同约定或者经招标人同意,设计单位可以不通过招标方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
设计分包合同范本

设计分包合同范本一、背景和目的设计分包合同是指分包商将自己在设计领域的专业技术和知识转让给建设项目业主的一种合作方式。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保项目的顺利进行。
二、合同双方三、工作内容–提供初步设计方案–编制详细设计方案–准备和提交必要的设计文件–协助甲方解决设计相关问题–建设项目的详细要求和规范–项目的相关技术和环境要求–相关设计文件和图纸1.双方应合力配合,确保设计工作的准确性和及时性。
四、合同期限1.本合同的有效期为(起始日期)至(终止日期)。
2.如需延长合同期限,需经双方协商一致,并书面确认。
五、合同费用1.甲方向乙方支付的费用如下:–初步设计费用:(具体金额)–详细设计费用:(具体金额)–其他相关费用:(如有)2.乙方应根据工作进展和里程碑支付相应的款项。
3.甲方应按时支付费用,并提供相应的付款凭证。
六、知识产权1.设计方案和相关文件的知识产权归乙方所有。
2.甲方可以合理使用设计方案和相关文件,但未经乙方书面许可,不得向第三方披露或提供使用。
七、保密条款1.双方应妥善保管对方提供的涉密信息,并不得向第三方披露或使用。
2.本条款的保密责任在合同终止后仍然有效。
八、争议解决1.如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2.如协商不能解决争议,应提交至相关法院进行解决。
九、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各持一份,并经双方签字盖章后生效。
2.本合同的任何修改、补充或终止应经双方书面确认。
十、合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,并自(合同生效日期)起生效。
工程分包全套协议书

工程分包全套协议书一、协议背景本协议由甲方(分包工程总承包方)和乙方(分包工程承包方)共同订立,旨在明确双方在工程分包合作中的权利和义务,维护双方的合法权益。
二、分包工程内容1. 乙方将根据甲方提供的工程设计文件,负责完成指定的分包工程。
2. 分包工程的具体内容、范围、进度计划、工期等详细信息详见附件一《分包工程清单》。
三、工程款支付1. 甲方按照分包工程进度和质量评定,及时支付乙方相应的工程款项。
2. 工程款支付方式包括一次性支付和分期支付,具体支付方式详见附件二《工程款支付方式》。
四、工程质量和验收1. 乙方应按照国家相关标准和规定,确保分包工程的质量符合要求。
2. 分包工程竣工后,甲方有权对工程质量进行验收,验收合格后方可支付最终工程款。
五、保证和担保1. 乙方应提供相应的保证金,用于保障分包工程的顺利进行。
2. 乙方应向甲方提供担保,确保分包工程的完成和质量要求的履行。
六、合同变更和解除1. 任何一方在合同履行过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等特殊情况,导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议应通过友好协商解决。
2. 如协商不成,可向所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效和终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同终止后,双方应完成工程结算并履行相关手续。
以上为《工程分包全套协议书》的主要内容,双方应遵守协议约定,共同完成分包工程,维护双方的合法权益。
附件:1. 《分包工程清单》2. 《工程款支付方式》。
建筑工程设计施工分包协议书

建筑工程设计施工分包协议书甲方:(全称)住所:(地址)联系人:(姓名)电话:(联系电话)乙方:(全称)住所:(地址)联系人:(姓名)电话:(联系电话)鉴于甲方拟进行一项建筑工程,为确保工程按照设计和施工要求进行,甲方拟委托乙方进行设计施工分包,各方均同意按照以下条款达成协议:一、工程内容及范围1.1 甲方将建筑工程包分包给乙方进行,具体工作范围详见附件一(工作分包清单)。
1.2 乙方应严格按照设计要求进行工程施工,并对施工过程进行合理调度和管理。
二、工程期限2.1 工程开始日期为协议生效之日。
2.2 工程预计完成日期为(日期),乙方应合理安排施工进度,确保按时完成工程。
三、工程费用及付款方式3.1 工程费用为(具体金额),包含设计、材料采购、施工等各项费用。
3.2 工程费用将按照以下方式支付:(1)预付款:甲方应预付工程总款的百分之(具体百分比)作为预付款,在协议生效之日起(具体天数)内支付给乙方;(2)进度款:甲方应按照工程进度支付工程款项,具体支付时间和百分比详见附件二(工程进度款支付计划);(3)竣工结算款:乙方完成工程后,甲方应在(具体天数)内核实工程质量和工程量,完成工程验收后支付差额款项。
四、工程变更和索赔4.1 如有工程变更,双方应及时协商并签订书面变更协议进行调整。
4.2 如乙方因甲方的原因无法按照约定的工期完成工程,甲方应相应支付索赔款项给乙方。
五、工程质量和保修期5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
5.2 工程竣工验收合格后,乙方提供(具体期限)的保修期,期间内乙方负责修复因施工质量问题引起的任何故障和损害。
六、保密条款6.1 双方应对协议中涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密,不得向任何第三方透露。
6.2 甲、乙双方应在协议履行结束后保持对项目的保密。
七、违约责任7.1 如甲方或乙方违反本协议的任何条款,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
7.2 协议终止后,对双方已产生的违约责任仍应负有生效。
建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)

合同编号:建设工程施工劳务分包合同工程名称:承包人:劳务分包人:签订地点:签订日期:年月日建设工程施工劳务分包合同承包人:劳务分包人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1. 劳务分包作业概况总包(或专业分包)工程名称:劳务作业地点:劳务分包作业范围及内容:。
2. 劳务分包作业期限计划开始日期:年月日计划完工日期:年月日作业总日历天数为:天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。
3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。
4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元(RBM:)。
4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。
前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。
除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外,不再调整。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同及其附件;(2)履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件;(3)中标通知书(如果有);(4)投标函及其附录(如果有);(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工作量清单或预算书(如果有);(8)本工程施工总承包合同及补充合同(协议);(9)本工程施工专业承(分)包合同及补充合同(协议)。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准;地方政府及国家没有规定的,按承包人指定的规范、标准执行;工程施工期间,如果有新版的规范和标准颁布,原则上应执行新版的规范和标准,仍需执行非最新版本规范和标准的,需征承包人同意;新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。
完整的分包工程协议书

完整的分包工程协议书1. 协议目的本协议旨在明确分包工程双方的权利和义务,确保分包工程顺利进行,并保证双方的合法权益。
2. 协议双方甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]3. 工程内容详细描述需要分包的工程内容,包括但不限于工程范围、工程进度、工程质量要求等。
4. 工程价款及支付方式4.1 工程价款:工程价款为[具体金额]。
4.2 支付方式:工程价款按照以下方式支付:- 首付款:[具体金额],应在协议签订后[具体天数]内支付;- 进度款:根据工程进度完成情况支付,每次支付比例为[具体比例],具体支付时间及金额在协议签订后双方商议确定;- 竣工款:工程竣工验收后,支付剩余款项,金额为[具体金额]。
5. 工期及延期5.1 工期:工程工期为[具体天数],自协议生效之日起计算。
5.2 延期:若因不可抗力或其他原因导致工程无法按时完成,双方应及时协商并签署书面延期协议。
6. 质量保证6.1 乙方保证分包工程符合国家有关法律法规和技术标准的要求。
6.2 甲方有权对分包工程进行检查和验收,乙方应积极配合,并对发现的质量问题及时进行整改。
7. 保密条款双方在履行本协议过程中可能接触到的商业秘密和机密信息应予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用。
8. 违约责任8.1 任何一方违反本协议的规定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
8.2 如因一方违约导致另一方无法履行本协议,受损害方有权解除本协议并要求违约方赔偿相应损失。
9. 争议解决本协议的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 协议生效与终止10.1 本协议自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。
10.2 终止:本协议在下列情况下终止:- 工程竣工验收后;- 双方协商一致解除协议;- 发生不可抗力事件导致工程无法完成。
2017建设工程承包合同(4篇)_合同范本

2017建设工程承包合同(4篇)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议:一、工程概况:本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。
(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。
二、双方责任:1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方,听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限:1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。
因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。
共计25天,将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式:在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):__________________年____月____日 _________年____月____日建设工程承包合同范文2建设方: (以下简称甲方) 施工方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》,结合本地实际情况和本工程结构特点,经甲乙双方协商,本着公平、公正、合理、自愿的原则,双方签订工程建设合同如下:一、工程地点:山阳县西关村。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
设计合作协议书
甲方:以下简称甲方
乙方:以下简称乙方按照国家、省、市有关法律、法规精神,结合与建设单位签定的工程设计合同(下称《设计合同》)的具体实际,经双方协商,决定由乙方承担下述设计工程,并纳入甲方经营部门管理机制,特签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、取费方式(人民币):见附表
第二条双方职责
(一)、甲方责任
1、贯彻执行国家的各项方针政策和有关法令法规,检查督促《设计合同》的全面实施,协助解决施工过程中出现的重要事项。
2、协调、协助乙方进行施工图会审及出图盖章。
3、协助乙方进行各网点的电气部分的施工图设计。
4、按合同及取费方式定期向乙方收取出图、审图费用;
(二)、乙方职责
1、贯彻执行国家、省、市法律法规,根据《工程合同》各项条款确定的原则和要求,制订设计方案,涉及建筑结构方面的设计必须有专业结构书的签名确认。
2、负责《设计合同》中规定的各网点室内外装饰、CI标识、消防及空调图纸绘制,并提前2天交与甲方审图、出图。
3、按《设计合同》及国家、省厅的有关规定,乙方必须在设计图纸中标识相关材料品种、规格、材质等均应符合设计要求。
4、做好设计工作资料的积累、整理和归档工作。
归档资料必须及时、真实、完整、整理成册。
5、负责各网点设计工作的勘察测量及工作中的食宿、安全事故等工作。
7、按合同及取费方式的约定及时支付款项,否则视为乙方违约,承担违约责任。
8、乙方不准私自代表甲方签订工程设计合同。
乙方不准私刻公章,如乙方私刻公章、以甲方名义私开银行账户,一经发现,视为乙方违约,并追究有关法律责任。
9、设计工作期内,乙方所有人员的工资、住宿、福利、医疗、保险费及各类事故发生所需的费用均由乙方支付。
第三条设计费用的约定
1、按合同附件中的计费方式,以网点为收费基础。
2、乙方若需甲方派员参与设计现场的勘察等工作,则按200元/人/趟收取费用。
3、乙方必须在甲方审图及出图之前,按附件中的费用计取方式,将每网点的费用打入甲方指定的帐号,否则,造成的出图日期延迟的责任由乙方承担。
4、本工程税金由乙方负责。
第四条违约责任
1、违约方必须承担因违约造成的一切经济损失及引发的一切法律责任。
2、违约方必须向守约方违约赔偿金伍拾万元整。
第五条争议或纠纷处理
1、合同附件:收费标准。
2、本合同壹式两份,甲方双方各执壹份,双方签字后生效,并具有同等法律效力。
3、未尽事宜,由双方协商解决。
本合同在执行期间双方发生争议时,由工程所在地的人民法院处理。
甲方单位名称(盖章)乙方(签名)
代表人:代表人:
日期:日期:
合同附件:。