2015年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
2016年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷
2016年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是。
A：增加工作面B：改善劳动条件C：增加每天的施工时间D：采用更先进的施工机械E：自我评定2、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为天。
A：22B：20C：18D：16E：自我评定3、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置4、下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是。
A：组织设备、材料订货B：招聘和培训生产人员C：进行工具、器具、备品备件的制造或订货D：组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收E：工程保险金5、下列不属于特种作业人员的是。
A：建筑电工B：建筑架子工C：建筑起重机械司机D：抹灰工E：工程变更单6、【例2·单选题】监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括．A：监督检查订货情况，协助办理有关事宜B：确定物资供应分包方式及分包合同清单C：拟定并签署物资供应合同D：确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件E：自我评定7、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。
合同约定的违约金为货款总值的10%。
同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。
乙公司应依法向甲公司支付__。
A．2万元B．2.5万元C．3万元D．3.5万元8、提供管理与实施环境和质量审核指南。
A：GB／T19000--2005B：GB／T19001--2008C：GB／T19004--2009D：IS019011E：工程变更单9、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
2016年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试题
2016年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同__。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据2、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。
A：设计文件图示尺寸的工程量净值B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C：工程实体量和损耗量之和D：实际施工完成的全部工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金4、国际工程中，不属于间接费的是。
A：公司总部管理费B：现场管理费C：贷款利息D：业务费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：专业工程师D：施工单位技术负责人E：工程变更单6、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要。
A：请专家论证B：进行定期观测C：做必要的试验和检验鉴定工作D：请工程质量监督机构认可E：工程变更单7、在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是。
A：工程项目进度平衡表B：单位工程施工进度计划C：工程项目前期工作计划D：工程项目总进度计划E：自我评定8、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。
A：业主方的备用金B：承包商的风险准备金C：建筑安装工程的暂定单价D：工程师风险控制基金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、项目监理机构组织协调方法中，具有合同效力的协调方法是。
内蒙古2015年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题
内蒙古2015 年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部（子分部）工程的是。
A :收集系统B:室外给水系统C:室外照明系统D:室外供热系统E:工程变更单2、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。
A :承包人承担工期和费用的损失B:延长合同工期，费用不予补偿C:工期不予顺延，给予相应的费用补偿D:延长合同工期并给予相应的费用补偿E:专业监理3、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。
A :过程方法B:持续改进C:质量管理的系统方法D:质量体系过程评价E:工程变更单4、建设工程自之日起进入工程质量保修期。
A :提交竣工验收报告之日B:竣工验收之日C:竣工验收合格之日D:竣工验收合格后15日E:工程保险金5、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是 __。
A •货价二离岸价X人民币外汇牌价B.货价二到岸价X人民币外汇牌价C.货价二到岸价X人民币外汇牌价X外贸手续费率D.货价=离岸价X运费率6、在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括。
A:图纸的规范性B:设计图纸是否满足质量要求C:技术参数是否先进合理D:编制深度是否符合要求E:工程变更单7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A:分部分项工程量清单B:措施项目清单C:其他项目清单D:零星工作项目表E:由于传染病的影响而暂时停止的施工8、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
内蒙古2015年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题
内蒙古2015年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。
A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。
A：地基基础B：防水工程C：给水管道D：排水管道E：专业监理3、Project Controlling与建设项目管理的相同点是。
A：服务对象相同B：控制目标相同C：服务时间相同D：工作内容相同E：工程保险金4、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是。
A：多方案报价法B：不平衡报价C：突然降价法D：先亏后盈法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、依照担保法规定，可作为保证人的是。
A：幼儿园B：医院C：企业法人D：国家机关E：专业监理6、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为__年。
A．5B．3C．2D．17、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，。
A：应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B：业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C：应由承包商和指定分包商共同承担责任D：应由指定分包商直接对业主承担责任E：专业监理8、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。
A．重新申请领取施工许可证B．向发证机关申请延期施工许可证C．报发证机关核验施工许可证D．重新办理开工报告的批准手续9、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
2015年上半年内蒙古监理工程师合同管理：确定中标人考试试卷
2015年上半年内蒙古监理工程师合同管理：确定中标人考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。
A：担保发包人能够按期支付工程进度款B：发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C：表明发包人与承包人合作的诚意D：防止承包人擅自变更、终止施工合同E：专业监理2、建设工程组织流水施工的特点是。
A：能够充分利用工作面进行施工B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：施工现场的组织管理比较简单E：自我评定3、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付。
A：4．2万元B：2．2万元C：2．0万元D：0．2万元E：专业监理4、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。
A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。
A：方案设计文件B：初步设计文件C：施工图设计文件D：设计概算文件E：专业监理6、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。
A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。
A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单8、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由__原因引起的。
A．偶然性B．系统性C．异常性D．相关性9、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。
内蒙古2015年监理工程师合同管理：验收情况试题
内蒙古2015年监理工程师合同管理：验收情况试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于__状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立2、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件4、【例1·单选题】下列各类建设工程中，属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。
A：投资总额2000万元的学校工程B：投资总额2000万元的科技、文化工程C：投资总额2000万元的社会福利工程D：投资总额2000万元的道路、桥梁工程E：工程保险金5、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。
A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意E：工程保险金6、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．建设单位B．设计单位C．承包单位D．监理单位7、在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响__的前提下，该工作可以利用的机动时间。
A．紧后工作最早开始B．后续工作最迟开始C．紧后工作最迟开始D．本工作最早完成8、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金9、管理层次中协调层的职能是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年上半年内蒙古监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动2、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理3、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段4、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
A．接受对社会的职业责任B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情5、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系6、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责7、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则8、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层9、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置10、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师11、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A．资金筹措能力B．管理和协调能力C．各种风险因素对计划实施的影响D．规划和计划的可行性12、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．2013、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．6014、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化15、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制16、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人17、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任18、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费19、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人20、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程21、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款22、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担23、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计24、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法25、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。
A．质量控制资料应完整B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定D．观感质量验收应符合要求E．质量检查记录齐全2、下列属于施工单位职责的是__。
A．应有完整的施工文件移交建设单位B．实行技术负责人负责制C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕3、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。
A．安装单位质量管理检查资料B．分包单位的技术资料C．安装依据D．设备、材料的质量证明资料E．安装设备验收资料4、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。
A．审核承包商的工程核算成本B．审查结算C．用技术经济方法组织评选设计方案D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷E．编制施工组织设计5、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。
A．现场调查取证B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施C．事故原因分析D．组织必要的技术鉴定E．监督施工单位实施技术处理方案6、进度计划的调整方法有（）。
A．改变某些工作间的逻辑关系B．缩短某些工作的持续时间C．将顺序进行的工作改为流水作业D．将顺序进行工作改为搭接作业E．缩短关键线路上的后续工作7、下列费用中，属于措施费的有__。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费8、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。
A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接C．流水步距的数目应等于施工过程数D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值9、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。
A．多个起点节点B．多个终点节点C．存在循环回路D．工作代号重复E．节点编号有误10、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。
A．办公用设备B．垂直和横向运输设备C．施工安全设备D．测量仪器和计量器具E．操作机具11、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。
A．工程的进度B．工程的投资C．工程的适用性D．工程的结算E．建设项目的投资效果12、施工段是用以表达流水施工的空间参数。
为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。
A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面13、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。
A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任14、工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当__。
A．维护建设单位的合法权益B．不损害承建单位的合法权益C．维护承建单位的合法权益D．不损害建设单位的合法权益E．维护监理单位的合法权益15、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。
A．勘察设计单位项目负责人B．质量监督机构负责人C．施工单位技术、质量部门负责人D．业主代表E．专业工程师16、工程项目竣工决算的内容是（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算报表D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析17、工程项目竣工决算的内容有（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算报表C．竣工财务决算说服书D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析18、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。
A．工程量的审查B．采用的定额或指标的审查C．概算文件组成的审查D．各项费用的审查E．材料预算价格的审查19、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括（）。
A．协助建设单位确定工期总目标B．编制工程项目建设总进度计划C．编制设计阶段工作计划D．施工现场条件调查和分析E．编制施工总进度计划20、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。
A．监理员B．项目专业质量检验员C．项目专业安全检验员D．项目专业技术负责人E．具体施工人员21、质量数据的收集方法有__。
A．等距抽样B．二次抽样C．全数检验D．随机抽样检验E．分层抽样22、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。
A．工程技术环境B．工程作业环境C．工程周边环境D．工程经济环境E．工程地区环境23、综合单价法编制标底的表格有（）。
A．分部分项工程费用计算表B．措施项目价格表C．工程量清单价格表D．标底编制说明E．分部分项工程工料价格计算表24、某分部工程双代号网络计划如下图所示。
图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。
A．工作1—3为关键工作B．工作1—4的总时差为1C．工作3—6的自由时差为1D．工作4—8的自由时差为0E．工作6—10的总时差为325、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。
A．工作AB．工作BC．工作CD．工作DE．工作E。