建设工程招投标与合同管理考试试题卷B[001]
建筑工程项目招投标与合同管理 B卷答案
建筑工程项目招投标与合同管理 B卷答案一、单项选择题（每小题3分，计36分。
）A A C CB A D B D B D A二、判断题（每小题3分，计12分。
）x x x x三、名词解释（每小题5分，计20分。
）1.是在一个确定的时间范围内,为了完成一个既定的目标,并通过特殊形式的临时性组织运行机制,通过有效的计划、组织、领导与控制,充分利用既定有限资源的一种系统管理方法。
2.是指经济法律关系主体享有经济权利和承担经济义务所共同指向的对象。
3.是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动,委托人支付报酬的合同。
4.是指法律规定或者由当事人双方协商约定的确保合同按约履行所采取的具有法律效力的一种保证措施。
四、简答题（8+8+5+5+6，计32分。
）1.在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购必须招标:(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益公共安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府投资贷款援助资金的项目。
2.(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财物状况或业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况(5)其他弄虚作假的行为。
3.(1)招标人的情况;(2)竞争对手情况;(3)监理工程师惰况;(4)法制环境惰况;(5)地理环境情况;(6)市场环境情况;(7)项目自身情况。
4. (1)土建工程(基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程)为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(2)供热与供冷系统为两个采暖期;(3)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为两年;(4)室外的上下水和小区道路等市政公用工程保修期可以根据有关规定双方约定5. (1)工程量小，工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理;(2)工程设计详细，图纸完整清楚,工程任务和范围明确;(3)工程结构和技术简单，风险小;(4)投标期相对宽裕,承包人可以有充分的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件,拟定施工计划(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。
工程招投标与合同管理考题
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 下列哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 直接委托2. 在评标过程中，以下哪种情况可能导致投标失效？A. 投标文件未密封. 投标报价低于成本价C. 投标保证金未按规定缴纳D. 所有上述情况3. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 业主代表. 项目经理C. 设计单位D. 监理单位二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
（错）2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后随意修改。
（错）3. 工程量的增减属于合同变更的范畴。
（对）三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答：工程招投标的基本流程包括：编制招标文件、发布招标公告、接收投标报名、发放招标文件、组织现场踏勘、答疑会、接收投标文件、开标、评标、确定中标候选人、公示中标结果、签订合同等步骤。
2. 什么是履约担保，它的作用是什么？答：履约担保是指中标人在签订合同时向业主提供的保证其履行合同义务的一种经济保证。
它的作用是确保中标人按照合同约定完成工程任务，一旦中标人违约，业主可以从履约担保中获得赔偿。
3. 描述合同管理中的风险控制措施。
答：合同管理中的风险控制措施包括但不限于：明确合同条款，特别是对于风险分配和责任界定；进行风险评估和制定应对策略；加强进度和质量监控；建立有效的沟通机制；及时处理变更和索赔；以及采取适当的保险措施等。
四、案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件复杂导致基础工程量增加，施工单位提出了变更请求。
作为项目管理团队的一员，你应该如何应对这种情况？答：应该组织专业人员对变更请求进行技术评审，确认变更的必要性和合理性。
与设计单位沟通，确保变更方案符合设计要求并不影响工程安全。
与施工单位协商变更实施的具体细节，包括工期、成本等。
更新合同内容，签署变更协议，并对后续工作进行调整和安排。
《建设工程招投标与合同管理》(试卷一答案)[2页]
![《建设工程招投标与合同管理》(试卷一答案)[2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/81b97bbc43323968011c92d8.png)
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一答案）一、单项选择题（20分）二、多项选择题（10分）三、判断题（10分）四、计算题（30分）具体步骤：（1）根据第一条评标标准，投标人A工期超过了18个月，所以A为废标。
（2）根据第二条评标标准，不超过和不低于标底（2450元）的10%者为有效标，超过者为废标，即：2450×0.9 = 2205 ，2450×1.1= 2695，在2205——2695期间报价的，是有效标。
所以E为废标。
（3）根据第三条评标标准，可以得出结论：经评审的报价 = 原报价总和—（18—自报工期）×40投标人B的经评审报价= （390 + 1080 +960 ）—（18 —16）×40 =2350投标人C的经评审报价= （420+ 1100 +1000 ）—（18 —15）×40 =2400投标人D的经评审报价= （480 + 1040 +1000 ）—（18 —17）×40 =2480（4）以最低投标价作为中标价格，则投标人B中标2、土方工程：14万元石方工程： 120×3000 = 36万元总的土石方工程款为14 + 36 = 50万元五、案例分析题（30分）1、（1）合适。
该工程基本符合固定总价合同的条件：工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大。
（2）不妥当。
建设工程合同应当采取书面形式订立，合同变更应当采取书面形式。
（3）施工单位享有索赔权。
施工单位虽然未按照规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是可以通过诉讼，要求建设单位承担违约责任。
（4）应当承担。
工程因质量问题返工，责任在施工单位，施工引起的返工费用及违约金理应由施工单位承担。
2、（1）不正确。
资格预审发布至截止的时间是不得少于5日，从发售的第二天计为开始计算的第1天，即：2017年3月6日停止发售。
（2）不正确。
可以不组织现场踏勘，不召开投标预备会。
建设工程招投标与合同管理考试试题卷B[001]
![建设工程招投标与合同管理考试试题卷B[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/2c0982d6a0116c175e0e482b.png)
北京城市学院城市建设学部考试试卷B2014—2015学年第二学期期末课程名称：建设工程招投标与合同管理 使用班级：13建管专1、2 考试时间：120分钟考试形式：开卷 共6页，共4道大题 空白答题纸4页请在答题纸上作答，答在试卷上成绩无效一、单选题（每小题1分，共20分）1、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（ ）。
A.包工不包料B.统包C.包工部分包料D.包工包料2、根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（ ），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A.报建制度B.监理制度C.工程咨询D.项目合同管理3、若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然袭击法D.低投标价夺标法4、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书5、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担6、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。
此种方法称为：（）A.工料单价法B.综合单价法C.清单计价法D.其他方法7、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
建设工程招投标与合同管理考试
建设工程招投标与合同管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是建设工程招投标？A. 招标人根据工程特点和要求，公开或邀请潜在投标人，以竞争方式择优选择中标者的过程B. 招标人向潜在投标人发出招标通知，邀请他们参加投标C. 招标人组织投标预备会，解答投标人的疑问D. 招标人审查投标人的资质和信誉2. 建设工程招投标的基本原则是什么？A. 公平、公正、公开B. 诚实信用、质量优先、价格合理C. 遵循法律法规，保护国家利益和社会公共利益D. 保护招标投标各方的合法权益3. 在建设工程招投标中，投标文件的编制应遵循什么原则？A. 真实、准确、完整B. 突出重点，条理清晰C. 包装适当，符合要求D. 响应招标文件的要求4. 什么是建设工程合同？A. 合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议B. 合同是规定双方当事人权利和义务的法定文件C. 合同是工程建设中最重要的法律文件之一D. 合同是建设单位与施工单位之间的协议5. 建设工程合同管理的主要内容有哪些？A. 合同签订和履行过程中的管理B. 合同变更和解除的管理C. 违约责任的管理D. 争议解决的管理6. 什么是合同法在建设工程合同中的应用？A. 合同法规定了合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定B. 合同法规定了合同当事人的权利和义务C. 合同法规定了合同纠纷的解决方法D. 合同法是建设工程合同管理的法律依据7. 什么是建设工程的施工合同？A. 施工合同是建设工程合同的一部分，主要涉及施工单位与建设单位之间的权利和义务B. 施工合同是建设工程合同中最主要的合同C. 施工合同规定了施工过程中的各种要求和标准D. 施工合同是建设单位与施工单位之间的协议8. 什么是建设工程的质量保证金？A. 质量保证金是施工单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项B. 质量保证金是建设单位为了保证工程质量而支付给施工单位的款项C. 质量保证金是监理单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项D. 质量保证金是设计单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项9. 什么是建设工程的保修期？A. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，建设单位对施工单位承担保修责任的期限B. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，施工单位对建设单位承担保修责任的期限C. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，设计单位对施工单位承担保修责任的期限D. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，监理单位对施工单位承担保修责任的期限10. 什么是建设工程的签证？A. 签证是指建设单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认B. 签证是指施工单位对建设单位提出的工程变更、洽商等事项的确认C. 签证是指监理单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认D. 签证是指设计单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认11. 什么是建设工程招投标？它包括哪些主要步骤？A. 招投标是指在市场经济条件下，招标人为了吸引潜在的投标人，通过发布招标公告或邀请招标等方式，征求投标人的投标文件的一种交易方式。
建设工程招投标及合同管理试题
建设工程招投标及合同管理试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个阶段不属于建设工程招投标的程序？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 工程款的支付2. 在建设工程招投标中，以下哪种方式不属于公开招标？（）A. 在媒体上发布招标公告B. 通过电话邀请特定单位参与投标C. 在行业内部发布招标信息D. 通过网络邀请潜在投标人3. 以下哪个文件不是建设工程合同的重要组成部分？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸4. 在建设工程合同履行过程中，以下哪种情况不属于合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除5. 以下哪种情况不属于施工索赔的范围？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程招投标的程序包括以下哪些阶段？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 开标、评标与定标E. 工程款的支付7. 建设工程合同的主要内容包括以下哪些方面？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸E. 工程量清单8. 建设工程合同履行过程中，以下哪些情况可能导致合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除E. 工程质量问题的处理9. 建设工程施工合同的履行过程中，以下哪些情况可能引发施工索赔？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失E. 工程款的拖欠三、判断题（每题2分，共20分）10. 公开招标和邀请招标是建设工程招投标的两种方式，其中公开招标的投标人数较多，竞争更为激烈。
（）11. 建设工程合同的订立阶段包括招投标和合同谈判两个环节。
（）12. 合同变更是指在合同履行过程中，合同双方对原合同内容进行修改或调整的行为。
《建设工程招投标与合同管理》2套期末考试卷 AB卷 期末测试卷带答案
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
建筑工程招投标与合同管理期末考试试卷B含答案
2018—2019学年第二学期《建筑工程招投标与合同管理》期末考试试卷（B）考试时间：90分钟考试形式：闭卷班级：姓名：学号：评分：一、填空题（每空2，共40分）1、建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
2、《中华人民共和国建筑法》规定：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
3、采用邀请招标方式的，招标人要向 3 个以上具备承担招标项目能力，资信良好的特定承包人发出投标邀请书。
4、招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件正式签订书面合同。
5、建设工程招标文件由正式文、对正式文本的解释和对正式文本的修改三部分构成。
6、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
7、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和相应的责任。
8、投标决策可以分为投标前期决策和投标后期决策两阶段进行。
9、建设工程投标报价是建设工程投标内容中的重要部分，是整个建设工程投标活动的核心环节。
10、确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
11、中标通知书发出后的 30 天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。
12、《合同法》第十三条规定，当事人订立合同，采取要约承诺方式。
二、选择题（每空2分，共30分）1、下列关于建设工程交易中心的说法中不正确的是（ AD ）A.建设工程交易中心是政府管理部门，具备监督管理职能B.建设工程交易中心是服务性机构，经批准可收取一定的服务费C.建设工程交易中心并非任何单位和个人可随意成立，不以营利为目的D.工程交易行为可以在建设工程交易中心场外发生2.按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：施工单项合同估算价在（ C ）万元人民币以上的工程项目，必须进行招标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京城市学院城市建设学部考试试卷B2014—2015学年第二学期期末 课程名称：建设工程招投标与合同管理 使用班级：13建管专1、2 考试时间：120分钟 考试形式：开卷 共6页，共4道大题 空白答题纸4页请在答题纸上作答，答在试卷上成绩无效一、单选题（每小题1分，共20分）1、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A.包工不包料B.统包C.包工部分包料D.包工包料2、根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（ ），接受当地建设行政主管部门的监督管理。
A.报建制度B.监理制度C.工程咨询D.项目合同管理3、若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。
但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理此种报价方法称为（）A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然袭击法D.低投标价夺标法4、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A.通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书5、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担6、编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为直接费。
直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。
此种方法称为：（）A.工料单价法B.综合单价法C.清单计价法D.其他方法7、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：( )。
A.同时履行抗辩权B.后履行一方享有的抗辩权C.先履行一方享有的抗辩权D.不安抗辩权8、（）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示A.要约B.承诺C.留置D.定金9、合同的（）是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在。
A.成立B.订立C.质压D.定金10、（）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A.质押B.定金C.债务的免除D.债务的混同11、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的C因重大误解而订立的D损害社会公共利益的12、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。
A总价可调合同B总价不可调合同 C 单价合同D成本加酬金合同13、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。
A通用条款B专用条款C监理合同D协议书14、一般认为，投标是一种（）。
A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为15、法律规定合同的诉讼有效期为2年。
若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。
A 9个月B 6个月C 4个月D 2个月16、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（）天发出招标通知书。
A 5B 7C 9D 1517、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A 14B10 C 28D5618、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（）。
A工程量清单B工程预算书C工程变更协议书D施工图纸19、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。
A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行20、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）二、多项选择题（每小题2分，共20分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个是错项。
少选，所选的每个选项得0.5分，错选，错选的每个选项扣0.5分。
）1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是（）A．设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B．承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C．改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D．变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E．变更工程价款的报告应由承包人提出2、公开招标设置资格预审程序的目的是（）。
A．选取中标人B．减少评标工作量C．优选最有实力的承包商参加投标D．迫使投标单位降低投标报价E．了解投标人招标人准备实施招标项目的方案3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B．重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上C．施工单项合同估算价在200万元人民币以上D．项目总投资额在1000万元人民币以上E．项目总投资额在3000万元人民币以上4、投标文件的技术性评审包括（）A．实质上响应程度B．质量控制措施C．方案可行性评估和关键工序评估D．环境污染的保护措施评估E．现场平面布置和进度计划5、工程索赔的依据有（）A．工程检验报告B．工程进度计划C．施工合同文本及附件D．施工许可证E．招标文件6、《标准施工招标文件》由（）组成。
A．合同附件格式B．中标函C．通用条款D．专用条款E．规划许可证7、招投标应遵循的原则有（）A．公开B．公平C．投标方资信好D．公正E．诚实信用8、施工索赔从索赔的目的来看可分为（）。
A．质量索赔B．数量索赔C．工期索赔D．费用索赔E．综合索赔9、标底的编制依据有（）。
A．招标文件确定的计价依据和计价方法B．经验数据资料C．工程量清单D．工程设计文件E．施工组织设计和施工方案等10、建设工程的招标方式可分为（ ）A ．公开招标B ．邀请招标C ．议标D ．系统内招标E ．行业内招标三、 论述题（每题15分，共30分）1．请论述建设监理招标与投标的基本程序。
2．假设你是企业负责人，你是根据什么原因做出投标或弃标的决定？假设你最终决定参加投标，你该如何组建投标班子？四、案例分析题（第1题12分，第2题18分，共30分）1．某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。
该工程的基坑开挖土方量为4500m ³，假设直接费单价为4.2元/m ³，综合费率为直接费的20％。
该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为l m ³的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。
甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生了如下几项事件：1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³；4)5月20日～5月22日，因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
(2)问题1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3)假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?2．背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。
经批准建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。
业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。
经招标领导小组研究确定的评标规定如下：1．技术标共30分，其中施工方案10分(因已确定施工方案，各投标单位均得10分)、施工总工期10分、工程质量10分。
满足业主总工期要求(36个月)者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得4分，自报工程质量优良者得6分(若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2％)，近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。
2．商务标共70分。
报价不超过标底(35500万元)的±5％者为有效标，超过者为废标。
报价为标底的98％者得满分(70分)，在此基础上，报价比标底每下降1％，扣1分，每上升1％，扣2分(计分按四舍五人取整)。
各投标单位的有关情况列于表1—1。
问题：1．该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么?（4分）2．请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
（10分）3．若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分(各投标单位均得20分)，商务标减少为60分，是否会影响评标结果?为什么?若影响，应由哪家施工单位中标？（4分）试卷命题人（签字）：试卷审核人（签字）：审核日期：年月日THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。